- 相关推荐
建筑工程分包三方协议
建设单位： （以下简称甲方）
总包单位： （以下简称乙方）
分包单位： （以下简称丙方）
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经甲、乙、丙三方协商一致拟定该三方协议书，并同意共同遵守。
一、工程概况：
1、工程承包内容：以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准
2、承包方式：本工程采取包质量、包工期、包安全文明、包验收合格的承包方式。
二、合同工期:
开工日期：具体以现场批准的开工日期为准
工 期：以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准
三、工程质量：
1、以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准
2、丙方在施工过程中接受建设单位、总承包单位、监理单位、设计单位的监督和管理。
四、施工环境：
丙方需加强自身的施工现场管理，执行乙方一体化管理体系和各项要求及施工现场的环境安全管理计划，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，无安全事故。
五、合同价款：
以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准
六、工程结算：
1、以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准
2、若本合同出现未作规定的情况，则根据甲、丙双方协商结果执行。
七、工程款支付：
以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准
八、各方权利及义务：
1、甲方权利和义务
1.1、负责现场的“三通一平”工作。
1.2、在开工前7日负责向乙方提供施工图1套，向丙方提供施工图3套，并由
甲方组织负责图纸会审。
1.3、组织乙方、丙方进行场地施工前与施工后移交，并办理相关移交手续。
2、乙方权利和义务
2.1、开始施工前，向丙方进行安全生产、施工技术、质量要求、验收标准及文明施工的交底工作。
2.2、及时转达上级部门及甲方的有关指令、要求。
2.3、做好分包单位竣工资料的归档、备案工作。
2.4、按本工程结算价的2%向丙方收取总包服务费（由甲方支付）
2.5、如非乙方原因造成的工程延期，造成乙方延期竣工而产生的损失由责任方承担。
2.6、本工程所发生的债权、债务均与乙方无关。
3、丙方的权利和义务
3.1、工程开工前，应向甲方报送施工组织设计和详细的施工进度计划。
3.2、按照经各方审批后的施工组织设计做好各项施工准备工作。
3.3、在施工全过程中应遵守国家和地方现行的有关环境保护、安全法律法规。严格控制施工噪音、扬尘对周围环境的影响。所发生的一切费用已综合在丙方的承包单价中，不再另行记取。
3.4、认真、及时、负责做好施工期间工地内的材料，设备设施的防火、防盗工作，发生的非甲、乙双方责任引起的损失均由丙方自行负责。
3.5、从乙方提供的二级配电箱电源开始至施工部位的电缆、电线及流动电缆，均由丙方自行配备，并必须符合JGJ59-59《建筑施工安全检查》检查用电规范及文明施工要求。
3.6、按甲方要求配备必要的管理人员和施工人员。
3.7、在施工过程中非甲、乙双方造成的工期延误、质量、安全事故，由丙方负责，丙方应及时报告各方。经甲方、乙方、监理、设计等单位共同研究后，由丙方组织施工，并承担一切费用。
3.8、按规范规定的要求做好材料报检、报验、隐蔽工程验收及分部分项工程验收工作。
3.9、按合同规定的期限内完成工地清理，做到工完、料近、场地清。
3.10、提供完整的竣工资料和竣工验收报告。竣工资料一式两份，其中原件一份，复印件一份。按本工程所在地区域所管辖的质监站有关规定编制，并需符合合肥市档案管理部门的要求。
3.11、丙方应按规定缴纳相关保险费用，完善相关手续，足额支付农民工工资。
3.12、现场水电费按总工程款的 7 ‰计取。
3.13、现场水电费付款方式：丙方暂按合同价的 7 ‰支付水电费，即：
九、违约、索赔和争议：
本合同中各方在履行本合同及因有关之事宜而发生争议的，可以和解或要求有关主管单位调解，如以上方式仍不能解决，可提交合肥市仲裁委员会仲裁。
十、其他条款：
本合同一式肆份，甲方持贰份，乙方持壹份，丙方持壹份，自三方签字盖章后生效。
甲方：（盖章）
代表人：
日期：
乙方：（盖章） 代表人： 日期： 丙方：（盖章） 代表人： 日期：
建设单位、总、分包工程三方协议
建设方： 泗阳华希房地产开发有限公司 总包方： 江苏南通六建建设集团有限公司 分包方： 德州亚太集团有限公司 为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任， 依照
《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。
一、总包服务费：本工程 工程的总包服务费
二、 工程。
三、建设方责任
1. 负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2. 负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
四、总包方的工作
1. 负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理（不含质量、技术、进度） 、服务、配合、协调、提供基准数据和基准线并有权对分包单位违反安全事宜进行口头警告和处罚，对已施工完验收合格的工程负责保管。
2. 负责现场临时水电的统一管理。
3. 在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。塔机起吊重量和脚手架上材料码放重量需经总包相关人员确定。
4. 总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
5. 涉及现场动火事宜必须向总包安全主管申请动火令。
五、分包方的工作
1. 负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。
2. 对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3. 遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场安全文明施工，卫生清理工作。
4. 及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5. 自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6. 严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。
7. 负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8. 负责对施工已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。
9. 按照规范及无锡市档案馆要求及时填报本部工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料（包括竣工所需要的资料）及时、完整的提供给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
六、工程质量
1. 分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
2. 任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。
七、违约责任
1. 分包单位不配合总包管理，不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
2. 造成总包单位现场设施：临时道路、场地、水电管线的损坏，分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。
3. 提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。
八、其他
本协议一式六份，正副本各三份，建设、总包、分包方各执两份，每份具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。
兹证明双方签订如下：
建设方（签章） ： 法人代表（或授权委托人）签署： 年 月 日
总包方（签章） ：
法人代表（或授权委托人）签署： 年 月 日
分包方（签章） ： 法人代表（或授权委托人）签署： 年 月 日
专业分包三方协议
工程编号：
合同编号：
工程
专业分包
工程名称：
工程地点：
发 包 人：
总承包人：
分 包 人：
签约地点：
签订日期：
三 方 协 议 年 月 日 第1页 共9页
工程
专业分包三方协议
发 包 人： （以下简称：甲方）
总承包人： （以下简称：乙方）
分 包 人： （以下简称：丙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确各方责任，保障各方的权益义务，建设、总包、分包三方就 工程，经友好协商达成一致签订本协议。
一、工程概况：
1、工程名称： ；
2、工程地点： ；
3、工程内容： ；
二、承包方式及范围：
1.本 基坑支护 工程承包方式：丙方承包范围内合同总价包干方式。按 建筑设计有限公司 提供的基坑支护设计图纸，完成该基坑支护施工任务，主要承包范围包施工图设计、包施工图审图、备案、论证，包工包料、包基坑支护安全、包基坑所有施工人员的安全、包机械、包质量、包工期、包安全文明施工、包市场风险、包验收合格、包税金、包规费、包水费、包电费、包括使用总包施工单位的设施费和不见预算费用、实行总价包干的方式承包。施工图纸设计由丙方负责委托有设计资质的单位完成。
2. 丙方承包范围：本工程的基坑支护施工图所包含的搅拌桩、单管旋喷桩、钢管锚杆、挂网喷锚、水沟、集水井、安全护栏等项目的施工、编制施工方案和验收所需资料及验收工作。不含基础土方开挖及基坑底土方换填，不含基坑抽排水（基坑底水沟未作之前抽水由丙方负责，基坑底水沟全部做完成后由乙方抽水）。
第2页 共9页
三、合同价款及支付方式：
1. 丙方分包基础基坑支护工程的合同总价包干价（含税）：人民币0000.00万元（大写: 人民币 万整）,由甲方直接转帐支付给丙方, 丙方直接向甲方出具国家规定的正规发票。
2.本支护工程合同价款含丙方应交的税费（并向甲方提供正规发票），不包括乙方的总包配合服务费在内。
3. 总包配合服务费：本项工程的配套费由甲方支付： 即含税人民币0000.00元×00％＝0000.00元（大写: 人民币 元整） 。（注：该费用不包含丙方意外风险的处理配合费用，如若发生意外风险必须承诺与乙方无关，并通过相关部门认证）。
4.支付方式： 地下室基坑土方回填完毕并验收合格，发包人分别向乙方支付总包配合服务费、向丙方支付工程协议总价至100%。
四、工程工期：
1.基坑支护工期
本工程的所有工期均指日历天数，包括所有法定假期、休息日、高温、低温等天气在内。遇大雨、暴风天气工期经甲方批准后可顺延。根据基坑支护工期和土方开挖及施工进度要求，工期安排如下：
（1）丙方基坑支护施工工期 天，其它和土方开挖同步配合乙方完成，但总体工期不得超过 天；
（2）乙方在丙方基坑支护的同时根据基坑支护工程进度同步完成土方开挖和基础、地下室工程。乙方土方开挖前丙方必须保证基坑的安全承诺。乙方在施工过程中若发生基坑支护意外的事故，丙方必须承担一切责任事故，丙方必须对相关部门澄清责任不在乙方。
（3）丙方需与乙方土方开挖配合，保证土方正常开挖。必须确认基坑支护的工期，丙方不承诺安全通知开挖土方，乙方不得自行开挖。
第3页 共9页
五、工程质量：
1. 丙方基坑支护施工应符合 市及国家相关规定，确保乙方基础、地下室工程的正常施工和施工安全。
2. 丙方应保证周边建筑物和构筑物的稳定及安全。
3. 丙方必须按设计图纸、技术规范及工艺要求进行施工，若需设计变更时，须经建设方、监理方和总包方同意，确保基坑工程施工质量和施工安全。若因工程质量不合格或设计原因造成质量安全事故，丙方必须及时向甲方及监理单位书面报告整改措施方案，经甲方或监理、总包方审批后，根据设计要求和相关规范规定的要求进行整改，丙方承担整改费用，并承担造成的质量安全事故的责任和费用。
4. 丙方应建立质量检验机构，进行工程质量的自检，严格如实地填报施工记录及隐蔽记录。
5. 丙方对采购材料质量负有完全责任。材料进场必须附有国家有关部门质量认证合格证明，并甲方、丙方检验合格后方能使用。
6.支护工程完工后由监理组织相关部门、甲方、乙方对支护工程进行验收。
六、丙方责任：
1、丙方承担基坑支护工程设计与施工质量和施工安全的所有责任。对设计与施工全过程进行组织、协调、监督、管理，并制定应急预案及组织实施。如因丙方设计和施工原因造成质量和安全事故，由丙方承担所有经济和法律责任。
2、根据建设方提供的资料，负责编制设计方案，对设计方案的技术可行性、可靠性负全部责任，并保证基坑支护工程在建设方、监理方、总包方资料及证件齐备的情况下通过 市相关部门的审批，所产生的一切费用由丙方承担。
3、负责解决施工技术过程中出现的问题及设计变更。
4、负责对施工期间的监测信息的分析，提出处理方案，按信息法施工原则指导施工。 第4页 共9页
5. 丙方向监理方、总包方、建设方报送施工组织设计（或施工方案），经过监理、总包方、建设方正式批准后，方可组织施工。
6. 丙方为实施本协议发出的一切函件均应由丙方总公司董事长盖章，并由丙方驻工地代表签字后方为有效。
7. 丙方负责对其施工人员进行有效管理，挂牌上岗，自觉接受乙方、甲方和监理单位的监督和检查，使其能做到尽职尽责。遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作，丙方的住宿不能在乙方宿舍区内，丙方的住宿及生活场所由甲方提供。
8. 丙方必须对施工现场进行严格有效的管理，应遵守国家和地方政府有关法律法规。
9. 丙方应按国家有关施工规范施工，并采用相应措施保证工程顺利进行。
10.施工现场安全文明施工的要求：
（1）施工机械和建筑材料：要求堆放整齐，不得随意乱堆乱放。如使用乙方设施或工程所需的设备、材料等应提前和乙方沟通，并征得乙方同意后方可使用。
（2）遵守城市有关市容和卫生管理规定，承担因丙方违反城市管理规章导致的处罚和罚款。
11. 丙方必须进行现场安全文明施工管理：
（1）丙方人员进入施工现场，必须按照安全操作规程进行施工和安全防护，确保安全施工。发生安全事故导致的损失和责任，由丙方自行承担。
（2）丙方必须严格按 市及国家有关法规法令及文明施工管理办法进行文明施工，并应无条件的服从甲方、乙方、监理的管理。
12. 丙方如果造成总包单位现场设施：临时道路、场地、水电管线的损坏，应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。
13.及时向甲方、乙方、监理方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
14. 负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。
15. 负责按照规范及 市档案馆和政府相关单位的要求及时填报基坑支护工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料（包括竣工所需要的资料）及时、完整的提供给甲方、乙方、监理，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负全部责任。
16. 丙方必须严格按国家及地方法规要求进行资料整理、归档，并向监理、乙方、甲方提供完整工程竣工资料 伍 套。
17. 丙方委派 为项目现场管理代表，负责施工期间的施工质量、安全、工程进度、技术负责等问题。
七、乙方责任：
1、乙方负责提供丙方测量放线定位（包括提供水平线、垂直线、平行线、测量座标点等工作。）和施工现场管理协调工作。
2、丙方的用水用电由丙方自备水表电表由甲方派人接出，乙方负责提供施工现场水源、电源接驳点，其产生的水费和电费、包括用水用电安全由丙方负责。
3、乙方负责基础土方开挖配合工作和施工现场的施工人员协调工作。
4、乙方负责挖土方工程的安全管理工作。
5、乙方负责对丙方进场后的现场文明施工管理，服务、配合、协调、对已完成验收合格的工程负责保管。
6、在不妨碍乙方优先使用的前提下，合理安排分丙方使用总包现场内的施工道路、施工场地、围墙、防护等措施。
7、乙方负责丙方工程资料的保管和技术资料的交接、整理、汇总、并负责交档案馆的归档或交政府相关部门的归档工作，相关工程资料需加盖乙方公章或授权使用的项目专用章。向政府部门报建、报备、验收的手续，由乙方负责、丙方配合。该工程由乙方负责通过中山市相关部门的审批，但所产生的一切费用由丙方承担。
8、乙方负责对丙方的设计方案、施工方案及相关技术方案、材料质量与标准进行审查，符合本工程要求及国家规范方能施工，对丙方的施工质量、工期、安全文明施工和现场配合工作等进行指导和监督。
9、乙方负责监管丙方在施工过程中的质量监控施工现场的文明施工管理、配合基坑支护工程验收和资料验收。
10、乙方负责监督丙方在施工过程中的质量监控、安全管理、治安管理、施工现场的文明施工管理、基坑支护工程验收和资料验收。
11、乙方承担施工现场安全保卫工作，提供安全保卫设施及标志。
12、乙方负责整体协调政府相关部门的检查和检测工作，但是其费用由丙方承担。
13. 乙方授权 为现场管理代表，监督检查工程质量、安全、进度、工程资料、工程管理、工程验收及其他事宜。
八、甲方责任：
1.甲方负责场地“三通一平”工作，确保机械设备能正常施工，提供地质报告。
2.甲方负责签批基坑支护前期乙方已完成的工程量。
3.甲方负责协调施工现场各施工单位之间的关系，确保工程正常进行。
4.甲方负责按期支付工程款项。
5.甲方授权 为现场管理代表，监督检查工程质量、进度、负责设计图纸的变更，工程期间的质量验收及其他事宜。
6.甲方负责委托具备资质的第三方单位对基坑进行监测并出具相关报告。
九、违约责任：
1.若丙方自身原因不能按协议约定的工期 天完成工程，每延误一天按合同总价的万分之三付给甲方。
2.因施工质量等原因达不到质量要求的，丙方负责整改，并承担由此造成的直接损失和责任。
3. 若乙方不能按本合同的约定履行责任，所产生的后果和工期等责任由乙方负责。
4. 若甲方在规定时间内不能按合同约定支付工程款，每延误一天按应付款金额的万分之三付给收款方。
十、承诺：
鉴于乙方承包施工的 工程，其施工合同未包含 基坑支护 专项工程，且由甲方直接分包给 公司。现因报建需要，甲方要求乙方作为总承包，为了使该工程报建手续完善、竣工验收资料完整和以后更好合作，甲方和丙方现就该工程有关事项向乙方作出如下承诺：
1、就 基坑支护 工程专项承包合同、工程报建资料、验收资料等所有涉及由“ 有限公司”签字和盖章部分，只限于工程施工报建、竣工资料整理需要使用，不作其他任何用途，乙方不需负任何法律和经济责任，所有责任由丙方承担。
2、因丙方工程质量、安全等原因造成的一切事故和责任，与 有限公司无关，且建设单位概不追究乙方任何责任，同时也不需承担任何法律责任及经济责任。
十一、其他：
1.本合同一式陆份，甲方、乙方、丙方各持贰份。
2.本合同未尽事宜双方协商解决。
3.在履行合同过程中产生争议时，各方协商解决，协商不成可依法向地方法院提
起诉讼。
4.本合同经甲方、乙方、丙方三方签字盖章后生效。
5.甲方与韶关市地质工程公司签订的施工合同作为三方协议必要的法律文本附件。
甲方：
法定代表人：
时间：年
乙方：
法定代表人：
时间：年
丙方：
法定代表人：
时间：年
月 日 月 日 月 日
工程施工三方协议
甲方(简称甲方)：
乙方(简称乙方)：
丙方(简称丙方)：
根据2015年03月05日甲方和乙方签定的XXXX工程分包施工协议书，现补充三方协议，协议内容如下：
1、丙方为乙方下属分公司，承接总公司委托的业务。
2、甲方和乙方签定的XXXX工程分包施工协议内容全部有效，全部
内容由乙方委托丙方实施。如有任何经济纠纷或法律纠纷，仍由乙方承担责任。
3、原甲方应付乙方该工程的全部款项现由甲方直接支付给丙方并由
丙方开具相应的建安发票给甲方。
4、丙方收款单位及账号：XXXXX分公司
帐 号：XXXXXXXX
开户行：XXXXXX
协议订立时间 年 月 日
协议订立地点：
本协议双方签定即生效,款项全部结清即失效。如有任何争议，三方约定由XXX仲裁委员会仲裁。
本协议一式叁份，三方各持壹份。
甲方：
甲方代表： 乙方：
乙方代表：
丙方：
丙方代表：
【建筑工程分包三方协议】相关文章：
工程分包三方协议05-08
劳务分包三方协议内容11-08
工程分包合同三方协议05-08
建筑工程三方协议05-08
建筑工程分包合同10-31
建筑工程劳务分包的合同02-02
建筑工程分包合同通用06-01
建筑工程劳务分包合同12-27
建筑工程三方协议书05-08