光伏安装施工合同

光伏安装施工合同(精品3篇)

　　随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，我们用到合同的地方越来越多，合同是对双方的保障又是一种约束。那么制定合同书有什么需要注意的呢？以下是小编收集整理的光伏安装施工合同，仅供参考，大家一起来看看吧。

光伏安装施工合同1

　　甲方：___________________________________________________有限责任公司

　　乙方：_______________________________________水电工程有限公司

　　为确保工程质量高效按时完成，根据《中华人民共和国合同法》的规定，按平等、自愿的原则，经双方协商一致，签订本合同共同遵守。

　　第一条工程地点：

　　第二条工程内容：将该项目场地内315KVA箱式变压器由现位置迁移至1#楼后（移动距离100米内）。包含：

　　①箱变基础；

　　②电缆沟挖填、电缆敷设；

　　③箱变搬迁、安装、实验、调试；

　　④接火送电。

　　第三条工程质量

　　本工程必须符合设计要求和国家现行供电施工标准及验收标准。通过广 元市供电主管部门验收，保证接火送电。

　　第四条 工期：计划________年_______月________日开工，________年_______月________日完工。总工期15天。

　　第五条 权利义务

　　1、甲方责任：

　　（1）指定箱变安放位置并将附近地下管线情况通知给乙方；

　　（2）按协议约定支付工程款；

　　（3）施工过程中发现质量问题时，甲方有权要求乙方及时进行整改，并经甲方、监理重新检查认可。如乙方不予整改或整改不及时，甲方有权进行处罚或减少合同总价，同时不免除由此造成工期拖延的乙方违约金。

　　2、乙方责任

　　（1）乙方必须加强自身的施工现场管理，指派欧 军为乙方驻工地代表，解决由乙方负责的各项事宜。执行甲方的各项要求和施工现场的环境安全管理计划，严格执行建设和电业主管部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，不发生环境和职业健康安全事故。乙方必须采取必要的安全防护措施，避免人员伤害事故和财产损失。

　　（2）乙方在施工中要对施工人员加强安全教育管理工作，服从甲方代表及监理工程师的管理与检查，自行配置符合要求的`劳动防护用品及安全防护设施，确保安全生产。对出现的安全伤亡事故责任由乙方自负。

　　（3）甲方、监理单位对乙方在施工中存在的不安全因素有权提出整改或停工整顿，并有权按有关规定进行安全处罚。甲方、监理单位不因为行使此监督权而对乙方发生的安全费用与事故承担任何责任。

　　（4）乙方必须严格按照箱变移位要求进行施工、安装，确保符合广 元市供电主管部门要求，确保验收通过，在本合同约定期限内送电成功。

　　第六条 合同价款及支付方式

　　1、合同包干价为（人民币）： 元，大写： 元整。

　　2、本合同包干价格为完成本工程所需的材料、人工、机械进出场、移位申报、检测验收、管理费、缺陷修复、保险、技术服务、税金（3％工程服务增值税专票）、措施费用、规费等及完成本工程所有责任、义务、风险、与相关单位间服务费用。

　　3、付款方式：设备迁移完工经供电主管部门验收合格、搭火送点后十五日内付全款。

　　第七条：在施工过程中生产安全由乙方负责，箱变搬迁施工过程中发生的事故及因箱变搬迁施工而发生的事故，由乙方承担所有责任并承担因此发生的处罚、赔偿。

　　第八条 争议解决：本合同如有未尽事宜由甲乙双方协议签订解决。

　　第九条：其它：本合同自双方签字盖章后生效，本合同一式四份，双方各执二份。

　　建设单位：（甲方） 施工单位：（乙方）

　　代表： 代表：

　　单位地址： 单位地址：

　　法人代表： 法人代表：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　电话： 电话：

　　收款人：

　　开户行：

　　账号：

　　年 月 日 年 月 日

光伏安装施工合同2

　　发包单位（甲方）：

　　承包单位（乙方）：

　　根据有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，甲乙双方友好协商，同意签订本合同，以共同遵守执行。

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程价款：本工程为光伏发电安装施工（含支架安装、组件安装、电气安装），甲方按每瓦元（不含税），承包给乙方施工，共计400KW，工程款总计：____元（人民币大写____）。

　　4、工程款支付和结算：合同签订工人进场后，支付5000元生活费，施工完成后支付到总工程款的100%。

　　5、施工完成7天内，甲方组织相关人员验收，超出7天，视为验收合格。

　　第二条：施工工期

　　1、工程期限：有效工期7天，在履约过程中，如因变更设计，不可抗拒（台风、连续暴雨（雪）天、停电）的`因素，经业主确认后延长工期。

　　2、因甲方原因（物料不到位等）造成的工期延误，施工工期相应顺延，同时，甲方需支付乙方误工费用。

　　第三条：工程质量及适用的标准、规范

　　1、乙方应根据要求、配备相关的技术管理人员，保证工程的施工质量和工程进度。

　　2、乙方需按设计图纸施工，在施工过程中应严格遵守施工规范要求和质量检验评定标准。

　　3、乙方必须按建筑规范施工，接受甲方监督检查，确保工程质量，如存在质量问题乙方应根据甲方的意见采取及时有效措施纠正或返工。

　　第四条：甲方责任

　　1、负责向乙方提供一份总包合同（合同价款等机密部分可以遮盖）。

　　2、负责施工现场杂物、障碍物的清除，保证乙方正常施工。负责提供乙方生活场地、解决施工用水、用电。

　　3、负责向乙方提交施工图纸和有关技术资料，做好技术交底工作，协助乙方解决施工过程中出现的疑难问题。

　　4、负责协调涉及本工程的政府、单位、居民、团体等关系，确保工程得以顺利进行。

　　5、对乙方施工的工程进度、质量、安全和合同的执行进行监督，对不规范的施工操作有权下令停工整顿，及时办理验收、签证和工程款的结算拨付。

　　第五条：乙方责任

　　1、负责组织施工人员进场施工，保证在规定时间内如期完成施工任务,施工人员安全问题，由乙方全权负责。

　　2、严格按图纸设计要求施工、控制好施工成本。

　　3、严格按照国家有关规程、规范要求进行施工，教育现场施工人员遵守施工管理的有关规定，做到安全施工、文明施工。

　　4、乙方需配备过硬的管理人员、电工和技术管理人员常驻现场，确保正常施工。

　　第六条：其他事项

　　本合同未进事宜，双方可根据具体情况进行协商，双方进行有关会议决定的纪要或补充协议是本合同的组成部分。

　　甲方和乙方因本合同发生的争议，应友好协商解决，协商不成的，向当地人民法院起诉。

　　本合同正本两份，双方各执一份。本合同自签字之日起生效。

　　甲方（签章）：乙方（签章）：

　　负责人：负责人：

光伏安装施工合同3

　　发包方(以下称甲方): _________________________

　　承包方(以下称乙方): _________________________

　　根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的`权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

　　第一条 工程项目

　　1、工程名称: ________________________

　　2、工程、点: ________________________

　　3、承包方式: ________________________

　　第二条 工程价款、结算及付款方式

　　本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板，光伏支架焊接固定、光伏板及水槽安装下水管固定、光伏板接线、接地线入地、逆变器安装等，工具的提供及调试、验收: 切割片、焊条，现场清理不包括__________设计的太阳能能光伏发电系统并网接入部分。

　　第四条 纠纷解决办法

　　因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向当地人民法院提起诉讼。

　　第五条 附则

　　本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。

　　公章： 甲方: ________________

　　盖章： 乙方: ________________

　　_______年____月____日

【光伏安装施工合同】相关文章：

安装光伏发电合同11-10

光伏发电安装合同12-10

光伏发电安装合同5篇12-27

光伏安装施工合同12-12

光伏居间的合同01-08

光伏项目总结02-25

光伏发电屋顶租赁合同03-14

光伏三方合同09-10

光伏安装合同04-15