建筑工程业主支付担保合同

相关推荐

建筑工程业主支付担保合同

　　在人民愈发重视法律的社会中，合同出现的次数越来越多，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是小编帮大家整理的建筑工程业主支付担保合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

建筑工程业主支付担保合同

建筑工程业主支付担保合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协商相互同意，甲方自愿将____省火电公司所承包的铁塔组立工程转让给乙方。

　　一、工程名称：500思通线新建工程Ⅱ—4铁塔组立工程

　　二、甲方承诺：

　　1、基础工程的账务除了扣押三个施工队总额不超过14万元的质保金（此款将来由佟付清）外其它账务已经全部结清。

　　2、基础施工中的'所有工人工资款已经全部结清。

　　3、甲方和佟之间的利润分配已经结清，合作关系已经解除。

　　三、乙方承诺：甲方将此工程铁塔组立施工转让给乙方，今后组塔工程的盈亏、安全、进度、质量等一切事务均于甲方无任何关联。

　　四、铁塔组立工程款结算方式全权由周领取进帐，从双方签定本协议起，既生成法律效应。

　　五、此协议共一页一式两份，甲乙双方各持一份，甲乙双方签字画押后立刻生效，立即具备法律效应。未尽事宜，经甲乙双方协商后的补充条款与此协议一样生效。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　日期：

建筑工程业主支付担保合同2

　　甲方(担保人)：____公司

　　法定代表人：_________

　　住址：_________

　　邮编：_________

　　联系电话：_________

　　乙方(被担保人)：_________

　　法定代表人：_________

　　住址：_________

　　邮编：_________

　　联系电话：_________

　　本建筑工程业主支付担保合同由上列各方于_________年_________月_________日在_________市订立。

　　鉴于：甲、乙双方经协商一致，达成建筑工程业主支付担保合同，合同如下：

　　第一条为了确保乙方与_________(下称承包商)签署合同编号为_________年_________字第_________号建筑合同项下乙方支付义务得到切实履行，甲方利用自身担保经营权愿意为乙方向业主提供保证责任。为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。

　　第二条按照《中华人民共和国担保法》的有关规定，甲方在对建筑合同的条款已做明确了解的情况下，愿意按合同的担保条款为乙方与承包商签订的建筑合同提供连带责任保证。

　　第三条甲方在为乙方提供连带责任保证前，乙方必须：

　　1.向甲方提供下列一项或数项担保：

　　(1)经甲方认可的企业法人或自然人在乙方要求下正式向甲方签发以甲方为受益人的不可撤消的连带责任担保保证书。

　　(2)以财产抵押(质)押给甲方，以作为偿付债务的担保。双方另订“抵(质)押合同”。其中抵(质)押物的有关内容见合同附件。

　　(3)经甲方认可的其他方式担保措施。

　　2.同意为了抵消甲方向乙方追索保证责任的债务，甲方有权处分以上抵(质)押物。

　　第四条当承包纱保证责任规定向甲方索赔，且甲方认为索赔文件、单据或证明符合保证责任规定，甲方出于履行担保义务为乙方向承包商支付时，甲方对乙方及其继承人、受让人有绝对的追索权，不受乙方接受上级单位任何指令和乙方与任何单位签订的任何合同、文件的影响，乙方不得以任何理由拒付。

　　第五条甲方有权自代偿乙方收费外，还要向乙方收取自代偿之日起，按代偿金额的_________‰/天(_________‰)乘以实际代偿天数的补偿金。乙方必须在收到甲方的追债通知后的_________日内，无条件地向甲方偿清全部款项、费用及应付补偿金。

　　第六条担保条款的修改。

　　乙方要求甲方修改担保函内容时，须向甲方提交书面的修改申请和银行对所作修改的书面认可文件，在增加担保金额或担保展期的情况下，乙方还必须相应增加或延长对甲方的保障，否则甲方不接受乙方的修改申请。

　　第七条担保费用。

　　甲方在与乙方签署担保合同时，应当按照下列规定向甲方支付担保费及其它相关费用(具体见收费通知单)：

　　1.担保费：

　　(1)担保费以担保金额为基数，按年率_________%计收。

　　(2)担保费计费按月计算，不足一个月的按一个月计费，在开具担保函时一次性收费。

　　2.其它费用：

　　甲方因开具担保函而发生的'超过正常情况下的其它费用(如，甲方在对乙方进行检查所发生的费用等)，由乙方支付。

　　3.履约保证金：

　　部分托人在申请甲方为其担保前，需要向合作银行存入一定数额的履约保证金，该笔保证金主要用于债务到期后，乙方无法履行还款义务而产生的履约费用，保证金以现金形式提供，数额为提供担保金额的_________-_________%，当乙方如期履行合同后，由甲方通知银行直接将本息划回乙方账户。

　　第八条争议的解决

　　本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决;协商无法解决时，双方同意在甲方所在地人民提起诉讼。相应的判决对合同各方均具有约束力。

　　第九条违约责任

　　1.甲方的责任

　　(1)如果甲方未按本合同履行义务，则应承担罚款_________元给乙方。

　　(2)如果甲方违其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务，而使乙方遭受损失，则乙方有权要求甲方予以赔偿。

　　2.乙方的责任

　　(1)如果乙方违本合同未履行义务，则应支付违约金_________元给甲方。

　　(2)如果乙方违其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务，而使甲方遭受损失，则甲方有权要求乙方予以赔偿。

　　第十条生效条件

　　本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加斧章之日起生效。

　　本合同一式_________份，具有相同法律效力。各方当事人各执_________份，承包商与建筑主管部门各执_________份，其他用于履行相关法律手续。

　　甲方(盖章、签字)：_________ 乙方(盖章、签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

建筑工程业主支付担保合同3

　　发包人(全称)：___________________

　　承包人(全称)：___________________

　　发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对_____________(工程全称)签定工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和资料

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修职责。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的资料，双方约定如下：__________________。

　　二、质量保修期

　　双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

　　1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;

　　2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为________年;

　　3、装修工程为________年;

　　4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为________年;

　　5、供热与供冷系统为____________个采暖期、供冷期;

　　6、住宅小区内的'给排水设施、道路等配套工程为________年;

　　7、其他项目保修期限约定如下：______________。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

　　三、质量保修职责

　　1、属于保修范围、资料的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人能够委托他人修理。

　　2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

　　3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

　　4、量保修完成后，由发包人组织验收。

　　四、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的职责方承担。

　　五、其他

　　双方约定的其他工程质量保修事项：_____________。

　　本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

　　发包人(公章)：____________

　　法定代表人(签字)：________

　　________年____月____日

　　承包人(公章)：____________

　　法定代表人(签字)：________

　　________年____月____日

建筑工程业主支付担保合同4

　　甲方（业主）：__________

　　乙方（项目公司/承包商）：__________

　　丙方（担保机构）：__________

　　根据中华人民共和国法律、法规的规定以及甲、乙、丙三方共识，为保护甲方在建筑工程建设过程中的权益，保证乙方能够按照约定按时完成工程质量并交付使用，丙方接受了甲方委托，同意对建筑工程进行支付担保，签订本《建筑工程业主支付担保合同》。

　　一、合同的定义和范围

　　本合同是甲、乙、丙三方之间的约定，主要规定了乙方在建筑工程期间所需的支付担保。本合同适用于由甲方委托乙方建设的所有建筑工程。

　　二、担保的方式和形式

　　1、担保方式：丙方通过按约定的比例向甲方提供保证金或开立保函的方式进行担保。

　　2、担保形式：甲、乙、丙三方所协商确定的保证金和保函的形式均被认为是有效的支付担保手段。保证金的金额以明确的数额为准，不得低于合同价款 10% 的金额；保函的金额以约定的数额为准。

　　三、担保的期限和解除

　　1、担保期限：本合同的支付担保期限从甲方支付完合同价款的日起开始，并持续至乙方实际完成工程交付使用，且甲方确认验收合格的日期终止。

　　2、解除的条件：当甲方验收建筑工程并确认合格时，丙方无条件解除本合同的支付担保。

　　3、违约责任：若乙方未能在合同规定的期限内完成工程交付使用；或工程质量问题导致甲方提出索赔要求的，丙方将承担责任，扣除欠款后返还甲方的保证金。

　　四、担保费用

　　丙方对本合同所提供的`支付担保服务按照甲、乙、丙三方协商的方式和标准收取担保费用。当甲方已向乙方付清工程价款且工程完工后证明工程质量合格时，丙方将不再收取任何担保费用。

　　五、违约责任

　　1、若乙方没有按照约定时间内完成工程，且该行为严重影响工程进度的，甲方有权要求保险人支付保证金。同时，如果乙方的行为导致工程质量问题，甲方有权向丙方提出赔偿要求。

　　2、若丙方在提供支付担保服务的过程中不按约定提供担保，或未能及时响应甲方的请求或要求，则应当承担相应违约责任。

　　六、解决争议

　　1、本合同受中华人民共和国法律、法规的约束和保护。

　　2、因本合同发生的争议，甲、乙、丙三方应通过协商解决；协商不成的，应提交仲裁机构或者人民法院处理。

　　七、其他事项

　　1、本合同的任何修改和补充均须经三方协商一致，并办理相关手续后方能生效。

　　2、本合同一式两份，甲、乙、丙三方各持一份，具有同等的法律效力。

　　本合同自双方签字盖章后生效。

　　甲方（业主）：__________

　　乙方（项目公司/承包商）：__________

　　丙方（担保机构）：__________

建筑工程业主支付担保合同5

　　合同编号：_________

　　甲方（担保人）：_________

　　公司法定代表人：_________

　　住址：_________

　　邮编：_________

　　联系电话：_________

　　乙方（被担保人）：_________

　　法定代表人：_________

　　住址：_________

　　邮编：_________

　　联系电话：_________

　　本合同由上列各方于_________年_________月_________日在_________市订立。

　　鉴于：甲、乙双方经协商一致，达成合同，合同如下：

　　第一条为了确保乙方与_________（下称承包商）签署合同编号为_________年_________字第_________号建筑合同项下乙方支付义务得到切实履行，甲方利用自身担保经营权愿意为乙方向业主提供保证责任。为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。

　　第三条甲方在为乙方提供连带责任保证前，乙方必须：

　　1．向甲方提供下列一项或数项反担保：

　　（1）经甲方认可的企业法人或自然人在乙方要求下正式向甲方签发以甲方为受益人的不可撤消的连带责任反担保保证书。

　　（2）以财产抵押（质）押给甲方，以作为偿付债务的担保。双方另订“抵（质）押合同”。其中抵（质）押物的有关内容见合同附件。

　　（3）经甲方认可的其他方式反担保措施。

　　2．同意为了抵消甲方向乙方追索保证责任的债务，甲方有权处分以上抵（质）押物。

　　第四条当承包商按保证责任规定向甲方索赔，且甲方认为索赔文件、单据或证明符合保证责任规定，甲方出于履行担保义务为乙方向承包商支付时，甲方对乙方及其继承人、受让人有绝对的.追索权，不受乙方接受上级单位任何指令和乙方与任何单位签订的任何合同、文件的影响，乙方不得以任何理由拒付。

　　第五条甲方有权自代偿乙方收费外，还要向乙方收取自代偿之日起，按代偿金额的_________‰／天（_________‰）乘以实际代偿天数的补偿金。乙方必须在收到甲方的追债通知后的_________日内，无条件地向甲方偿清全部款项、费用及应付补偿金。

　　第六条担保条款的修改。乙方要求甲方修改担保函内容时，须向甲方提交书面的修改申请和银行对所作修改的书面认可文件，在增加担保金额或担保展期的情况下，乙方还必须相应增加或延长对甲方的保障，否则甲方不接受乙方的修改申请。

　　第七条担保费用。甲方在与乙方签署担保合同时，应当按照下列规定向甲方支付担保费及其它相关费用（具体见收费通知单）：

　　1．担保费：

　　（1）担保费以担保金额为基数，按年率_________％计收。

　　（2）担保费计费按月计算，不足一个月的按一个月计费，在开具担保函时一次性收费。

　　2．其它费用：甲方因开具担保函而发生的超过正常情况下的其它费用（如，甲方在对乙方进行检查所发生的费用等），由乙方支付。

　　3．履约保证金：部分委托人在申请甲方为其担保前，需要向合作银行存入一定数额的履约保证金，该笔保证金主要用于债务到期后，乙方无法履行还款义务而产生的履约费用，保证金以现金形式提供，数额为提供担保金额的_________—_________％，当乙方如期履行合同后，由甲方通知银行直接将本息划回乙方账户。

　　第八条争议的解决本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在甲方所在地人民法院提起诉讼。相应的判决对合同各方均具有约束力。

　　第九条违约责任

　　1．甲方的责任

　　（1）如果甲方未按本合同履行义务，则应承担罚款_________元给乙方。

　　（2）如果甲方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务，而使乙方遭受损失，则乙方有权要求甲方予以赔偿。

　　2．乙方的责任

　　（1）如果乙方违反本合同未履行义务，则应支付违约金_________元给甲方。

　　（2）如果乙方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务，而使甲方遭受损失，则甲方有权要求乙方予以赔偿。第十条生效条件本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。本合同一式_________份，具有相同法律效力。各方当事人各执_________份，承包商与建筑主管部门各执_________份，其他用于履行相关法律手续。

　　甲方（盖章）：_________

　　乙方（盖章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

建筑工程业主支付担保合同6

　　甲方：______

　　乙方：______

　　甲、乙双方经协商，就甲方______施工事宜，达成如下一致：

　　一、乙方为甲方的`建筑工程进行施工

　　二、工程概况：

　　1、工程名称：______

　　2、工程地点：______

　　3、工程施工范围：

　　三、工程价格：

　　自乙方进入施工现场、具备开工条件后开工并连续施工至工______月______日。

　　四、工程款的支付时间、方式：工程完成前付清工程款的-----%，尾款------年---月----日内结清。

　　五、乙方按照国家现行施工及验收规范进行施工，负责保证工程质量，并按合同约定时间开工，按正常工期完成施工。

　　六、甲方负责办理。如因甲方原因造成乙方不能按时开工，由此产生的损失由甲方承担。

　　七、工程施工期间，甲方所有提供给乙方使用，但因乙方操作不当导致的损坏由乙方自行负责并-------。

　　八、未尽事宜，双方经协商后以书面形式确定。

　　九、本合同自双方签字或盖章之日起生效。

　　十、本合同一式两份，双方各执一份。

　　发包方，甲方：______

　　承包方，乙方：______

　　日期：__________

建筑工程业主支付担保合同7

　　甲方：_____________(以下简称“业主”)

　　乙方：_____________(以下简称“担保人”)

　　根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》的相关规定，为保障业主在建筑工程建设过程中的支付权益，甲、乙双方经协商一致，特签订本支付担保合同，共同遵守本合同条款。

　　一、担保范围

　　1、担保总额：人民币_________元整（大写：_____________元）。

　　2、担保时间：自本合同签订之日起，至______________年____月____日止。

　　3、担保对象：业主向分包商或承包商支付工程款项的过程中发生的纠纷或违约行为。

　　二、担保期限

　　1、乙方向甲方提供的担保期限不得超过施工工期的1.5倍。

　　2、担保期限内，乙方应当确保资金安全，并严格按照本合同约定承担担保责任，直至业主在担保期限内完成相关工程款项的支付。

　　三、担保条件

　　1、业主向乙方提供一份支付计划表，结合工程进度和财务状况，乙方可以根据该计划表向业主提供担保服务。

　　2、担保期间，乙方应当及时了解业主向分包商或承包商发放工程款项的情况，并与业主保持联系。如发现欺诈、侵占、私分等不正当行为，应当提示业主及时采取措施。

　　3、如分包商或承包商过程中出现纠纷或违约行为，乙方应当在第一时间接收业主的求助，并向业主提供必要的担保支付服务。相关费用由乙方自行承担。

　　四、担保责任

　　1、在担保期内，如业主向分包商或承包商支付的'工程款项存在未支付、漏支付或拖欠等情况，业主应当及时通知乙方，并向乙方提供相关证明材料，以便乙方及时提供担保支付服务。

　　2、担保期间，若未发生纠纷或违约行为，乙方须在担保期届满前提前退还所有押金，亦无需向甲方支付任何利息。

　　3、如有业主存在不诚信或恶意谋取不当利益的行为，或在申请担保服务时提供虚假材料，乙方有权解除合同，同时保留对该业主追究法律责任的权利。

　　五、法律适用和争议解决

　　1、本合同适用中华人民共和国法律法规，双方争议应合法、合理而及时地协商解决。如协商不成，任何一方可以向被告所在地人民法院提起诉讼。

　　2、本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，自签订之日起生效。本合同一旦签订即为双方共同遵守的法律文件，任何一方不得单方面解除合同。

　　六、其他事项

　　1、本合同的修改、补充及附加协议应由甲、乙双方经相互协商后签订，具有法律效力。

　　2、本合同未涉及的事项双方可另行协商，形成补充协议或其他书面文件。

　　3、本合同未尽事宜，由甲、乙双方共同商定。

　　甲方（业主）： __________ 乙方（担保人）：__________

　　签字：__________________ 签字：__________________

　　日期：___________________ 日期：__________________

建筑工程业主支付担保合同8

　　房主人(甲方)：

　　承建人(乙方)：

　　根据《中华人民共和国民法典》、《建筑法》的有关规定，结合本房屋修建工程的具体状况，为明确甲乙双方在房屋修建工程中的权利、义务，双方在平等自愿的前提下友好协商，共同签订本合同。

　　第一条、工程说明。

　　甲方拟修建的私人房屋，位于古____镇唐山路西侧，门面墙应距唐山路边沿70公分。开间中到中

　　3。6米，进深中到中XX16米。左右两边分别与袁、石共墙。房屋拟修建两层半。层高为：

　　第一层

　　3。7米，

　　第二层

　　3。2米，

　　第三层

　　3。0米。建筑面积约为160平方米。

　　第二条、承建方式及施工准备。

　　1、甲方按照包工不包料的方式，将房屋建筑主体工程，包括泥工(含钢筋工)、木工、水电工，承包给乙方承建。

　　2、甲方应及时带给房屋工程所需全部材料及木板、铁丝、钉子等辅助料，并负责水电到工地。另购买2张切割片。

　　3、乙方自带建筑所需的一切工具，包括施工用的手推车、搅拌机、震动器、切割机、塔吊等施工机械。雨天做好遮雨措施，避免在捣制楼面时下雨影响楼面质量。

　　第三条、建房工期。

　　本工程从年元月开始，整体工程最迟于年10底完工。

　　第四条、工程任务、单价及付款方式：

　　1、整体建筑任务为：基础砌筑，主体工程，室内外墙面泥工粉水，室内外地平面处理，上下水管、厕所、便盆，电路、闭路电视线等预埋安装。

　　2、房屋修建价格，按建筑面积计算，单价为每平方米155元(壹佰伍拾元)，其中泥工钢筋工120元、木工25元、水电工10元。

　　3、付款方式：基础和地圈梁浇筑完成，预付5000元;

　　一、

　　二、三层现浇完成，各预付5000元;待全部完工后，经双方检查无质量问题，付清余下的工资。

　　第五条、工程质量要求。

　　1、乙方施工人员务必具备必须的房屋建筑施工经验，以确保乙方所承建的工程贴合质量和技术要求。工程质量应到达抗震安居房屋建设评定标准的合格条件。建房后的墙体、地面做到平滑，杜绝空鼓，贴合相关标准。

　　2、乙方按甲方带给的图纸和要求施工，若发现图纸有不合理部分，经甲乙双方共同协商后，乙方方可再进行施工。

　　3、因乙方方面自身原因达不到工程质量合格条件，乙方应按甲方要求返工、修改和重作，并承担导致返工、修改、重作等人工、材料等所有费用。返工、修改后仍不能到达约定的合格使用条件的，乙方承担工程质量违约职责。

　　第六条、施工安全要求。

　　1、乙方务必抓好安全施工。严格按照安全施工规范和技术要求，严禁酒后作业。采取严格的安全防护措施，要控制好各种可能存在的'危险因素，消除不安全隐患，杜绝一切事故的发生。

　　2、为以防万一，确保施工作业人员安全，乙方务必为工人购买安全保险，费用在工资中扣除。如因乙方自身安全措施不到位或不力造成的事故，由乙方承担职责和所发生的一切医药等费用。职责和费用与甲方无关。

　　第七条、违约职责和争议的解决办法。

　　1、甲方如未按照乙方的工程进度及时带给相关材料造成停工，乙方不负职责。

　　2、乙方承建的工程质量达不到约定要求的，乙方要无偿修理、返工或重作。造成材料损失的，乙方负责赔偿。

　　3、甲乙双方因履行本合同发生争议，应耐心协商解决。如经协商仍无法解决的，双方同意提请劳动仲裁委员会进行仲裁。

　　第八条、合同的生效与终止。

　　1、本合同一式三份，甲乙双方当事人各执一份。公证处一份。

　　2、本合同自签订之日起生效。

　　3、在竣工验收合格、乙方将工程交付甲方、甲方全部付清费用后，本合同自然终止。

　　以上合同，双方务必共同遵守。如经双方协商同意签订补充合同，补充合同与该合同具有同等法律效力。

　　甲方签字(手印)：

　　乙方签字(手印)：

　　签约日期：

建筑工程业主支付担保合同9

　　合同编号：_________

　　甲方（担保人）：_________公司

　　法定代表人：_________

　　住址：_________

　　邮编：_________

　　联系电话：_________

　　乙方（被担保人）：_________

　　法定代表人：_________

　　住址：_________

　　邮编：_________

　　联系电话：_________

　　本建筑工程业主支付担保合同由上列各方于_________年_________月_________日在_________市订立。

　　鉴于：____________

　　甲、乙双方经协商一致，达成建筑工程业主支付担保合同，合同如下：

　　第一条为了确保乙方与_________（下称承包商）签署合同编号为_________年_________字第_________号建筑合同项下乙方支付义务得到切实履行，甲方利用自身担保经营权愿意为乙方向业主提供保证责任。为了明确双方权利、义务，依据有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。

　　第二条按照有关规定，甲方在对建筑合同的条款已做明确了解的情况下，愿意按合同的担保条款为乙方与承包商签订的建筑合同提供连带责任保证。

　　第三条甲方在为乙方提供连带责任保证前，乙方必须：

　　1．向甲方提供下列一项或数项反担保：

　　（1）经甲方认可的企业法人或自然人在乙方要求下正式向甲方签发以甲方为受益人的不可撤消的连带责任反担保保证书。

　　（2）以财产抵押（质）押给甲方，以作为偿付债务的担保。双方另订“抵（质）押合同”。其中抵（质）押物的有关内容见合同附件。

　　（3）经甲方认可的其他方式反担保措施。

　　2．同意为了抵消甲方向乙方追索保证责任的债务，甲方有权处分以上抵（质）押物。

　　第四条当承包商按保证责任规定向甲方索赔，且甲方认为索赔文件、单据或证明符合保证责任规定，甲方出于履行担保义务为乙方向承包商支付时，甲方对乙方及其继承人、受让人有绝对的追索权，不受乙方接受上级单位任何指令和乙方与任何单位签订的任何合同、文件的影响，乙方不得以任何理由拒付。

　　第五条甲方有权自代偿乙方_____外，还要向乙方收取自代偿之日起，按代偿金额的'_________‰／天（_________‰）乘以实际代偿天数的补偿金。乙方必须在收到甲方的追债通知后的_________日内，无条件地向甲方偿清全部款项、费用及应付补偿金。

　　第六条担保条款的修改。

　　第七条担保费用。

　　甲方在与乙方签署担保合同时，应当按照下列规定向甲方支付担保费及其它相关费用（具体见_____通知单）：

　　1．担保费：

　　（1）担保费以担保金额为基数，按年率_________％计收。

　　（2）担保费计费按月计算，不足一个月的按一个月计费，在开具担保函时一次性_____。

　　2．其它费用：

　　甲方因开具担保函而发生的超过正常情况下的其它费用（如，甲方在对乙方进行检查所发生的费用等），由乙方支付。

　　3．履约保证金：

　　部分委托人在申请甲方为其担保前，需要向合作银行存入一定数额的履约保证金，该笔保证金主要用于债务到期后，乙方无法履行还款义务而产生的履约费用，保证金以现金形式提供，数额为提供担保金额的_________-_________％，当乙方如期履行合同后，由甲方通知银行直接将本息划回乙方账户。

　　第八条争议的解决

　　本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在甲方所在地人民法院提起诉讼。相应的判决对合同各方均具有约束力。

　　第九条违约责任

　　1．甲方的责任

　　（1）如果甲方未按本合同履行义务，则应承担罚款_________元给乙方。

　　（2）如果甲方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务，而使乙方遭受损失，则乙方有权要求甲方予以赔偿。

　　2．乙方的责任

　　（1）如果乙方违反本合同未履行义务，则应支付违约金_________元给甲方。

　　（2）如果乙方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务，而使甲方遭受损失，则甲方有权要求乙方予以赔偿。

　　第十条生效条件

　　本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。

　　本合同一式_________份，具有相同法律效力。各方当事人各执_________份，承包商与建筑主管部门各执_________份，其他用于履行相关法律手续。

　　甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：_______________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

建筑工程业主支付担保合同10

　　承包人(甲方) ：__________

　　劳务分包人(乙方)：__________

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规和工程所在地有关政策文件规定，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方就工程的劳务分包施工事项经协商一致，订立本分包合同。

　　一、工程概况

　　1.工程名称：__________

　　2.工程地点：__________

　　3.工程类型及规模：__________

　　二、劳务分包人资质情况

　　建筑劳务有限公司

　　资质证书号码

　　发证机关：

　　资质专业及等级：

　　有效期至：年月日

　　三、劳务分包工程施工范围和工作内容

　　1. 劳务分包工程施工范围：完成承包人提供的工程施工设计图纸的劳务分包工作内容(含设计变更)。

　　因劳务分包人自身原因无法满足承包人要求，承包人保留调整劳务分包作业范围的权利，劳务分包人不得由此向承包人提出任何索赔(成本、费用、利润或竣工时间延长)或其他权利主张。

　　劳务分包人施工范围包括(但不限于)以下工作内容：完成承包人提供的工

　　施工设计图纸的劳务分包工作内容(含设计变更)。

　　四、劳务分包合同价格与合同价格形式

　　1.签约合同价(含增值税)人民币(大写)：元￥：元。

　　2.合同价格形式：固定总价合同清包工

　　五、工期、质量、安全要求

　　1.工期

　　计划开工日期：20__年月日﹙最终以承包人发出的开工通知为准﹚。

　　计划完(竣)工日期：20__ 年月日

　　合同工期总日历天数为：天。合同总日历天数与根据前述计划开始、完(竣)工日期计算的天数不一致的，以合同总日历天数为准。

　　节点工期在专用合同条款中约定。

　　2.质量标准

　　质量标准：按照国家施工质量验收标准一次验收合格。

　　质量创优：确保，争创。

　　3.安全文明施工管理目标

　　达到□省级安全文明工地 □AAA级安全文明标准化工地要求。

　　六、组成本合同的文件

　　本协议书与下列文件一起构成合同文件：

　　1.中标通知书(如果有);

　　2.专用合同条款及其附件;

　　3.通用合同条款;

　　4.投标函及其附录;

　　5.劳务分包人向承包人作出的各项承诺;

　　6.技术标准和要求;

　　7.图纸;

　　8.已标价工程量清单或预算书;

　　9.其他合同文件。

　　合同履行过程中，合同当事人法定代表人或授权代理人签署的有关工程的洽商、变更、会议纪要等书面协议或文件视为本合同文件的构成部分(以倒顺序时间解释)。

　　在合同订立及履行过程中形成的`与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。

　　上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。

　　七、承诺

　　1.承包人承诺按照劳务分包合同约定的期限和方式支付合同价款。

　　2.劳务分包人承诺，按照法律规定及合同约定组织完成劳务分包工作，确保劳务作业质量和安全，不进行转包及再分包，并按时足额的向劳务作业人员发放工资。

　　3.劳务分包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第三条约定的劳务分包工程施工内容，并在质量保修期内承担保修责任。

　　4.劳务分包人承诺，合同及合同附件中的各项管理规定及制度均已完全理解并承诺严格执行。如有违反，愿按合同条款及管理规定和制度的约定接受处罚。

　　5.劳务分包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，承担工程质量缺陷的连带责任。

　　八、合同的生效

　　1.合同订立时间：20__年月日

　　2.合同订立地点：

　　3.本合同一式四份，具有同等法律效力，承包人二份，劳务分包人执二份，经双方签字盖章后生效，合同履行完毕后失效。

　　特别声明：本合同为劳务分包合同，必须加盖承包人印章方能有效。在合同履行过程中任何有关合同性质的协议、经济往来函件(涉及工期延长、费用增加、质量降低等方面)必须加盖承包人印章，项目部印章签订的上述协议、函件等均无效。

　　甲方(公章)：__________乙方(公章)：__________

　　法定代表人或委托代理人(签字)：__________ 法定代表人或委托代理人(签字)：__________

　　纳税人识别号：__________ 纳税人识别号：__________

　　邮政编码：__________ 邮政编码：__________

　　联系电话：__________ 联系电话：__________

　　银行账号：__________ 银行账号：__________

　　开户行名称：__________ 开户银行：__________

　　单位地址：__________ 单位地址：__________

　　__________年__________月__________日 __________年__________月__________日

建筑工程业主支付担保合同11

　　甲方：_________________

　　乙方：_______________

　　本担保合同由上列各方于_______年______月______日在_________市订立。

　　鉴于：______________________________________________________

　　甲、乙双方经协商一致，达成建筑工程业主支付担保合同，合同如下：

　　第一条：为了确保乙方与_________签署合同编号为_______年________字第_______号建筑合同项下乙方支付义务得到切实履行，甲方利用自身担保经营权愿意为乙方向业主提供保证责任。

　　为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。

　　第二条：按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，甲方在对建筑合同的条款已做明确了解的情况下，愿意按合同的担保条款为乙方与承包商签订的建筑合同提供连带责任保证。

　　第三条：甲方在为乙方提供连带责任保证前，乙方必须

　　1.向甲方提供下列一项或数项反担保：经甲方认可的企业法人或自然人在乙方要求下正式向甲方签发以甲方为受益人的不可撤消的连带责任反担保保证书。以财产抵押押给甲方，以作为偿付债务的担保。双方另订“抵押合同”。其中抵押物的有关内容见合同附件。经甲方认可的其他方式反担保措施。

　　2.同意为了抵消甲方向乙方追索保证责任的债务，甲方有权处分以上抵押物。

　　第四条：当承包商按保证责任规定向甲方索赔，且甲方认为索赔文件、单据或证明符合保证责任规定，甲方出于履行担保义务为乙方向承包商支付时，甲方对乙方及其继承人、受让人有绝对的追索权，不受乙方接受上级单位任何指令和乙方与任何单位签订的任何合同、文件的影响，乙方不得以任何理由拒付。

　　第五条：甲方有权自代偿乙方收费外，还要向乙方收取自代偿之日起，按代偿金额的_______‰/天乘以实际代偿天数的补偿金。

　　乙方必须在收到甲方的追债通知后的______日内，无条件地向甲方偿清全部款项、费用及应付补偿金。

　　第六条：担保条款的修改

　　乙方要求甲方修改担保函内容时，须向甲方提交书面的修改申请和银行对所作修改的.书面认可文件，在增加担保金额或担保展期的情况下，乙方还必须相应增加或延长对甲方的保障，否则甲方不接受乙方的修改申请。

　　第七条：担保费用

　　甲方在与乙方签署担保合同时，应当按照下列规定向甲方支付担保费及其它相关费用：

　　1.担保费：担保费以担保金额为基数，按年率______%计收。担保费计费按月计算，不足一个月的按一个月计费，在开具担保函时一次性收费。

　　2.其它费用：甲方因开具担保函而发生的超过正常情况下的其它费用，由乙方支付。

　　3.履约保证金：部分委托人在申请甲方为其担保前，需要向合作银行存入一定数额的履约保证金，该笔保证金主要用于债务到期后，乙方无法履行还款义务而产生的履约费用，保证金以现金形式提供，数额为提供担保金额的_________—_________%，当乙方如期履行合同后，由甲方通知银行直接将本息划回乙方账户。

　　第八条：争议的解决

　　本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决;

　　协商无法解决时，双方同意在甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　相应的判决对合同各方均具有约束力。

　　第九条：违约责任

　　1.甲方的责任

　　如果甲方未按本合同履行义务，则应承担罚款_________元给乙方。

　　如果甲方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务，而使乙方遭受损失，则乙方有权要求甲方予以赔偿。

　　2.乙方的责任

　　如果乙方违反本合同未履行义务，则应支付违约金_________元给甲方。

　　如果乙方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务，而使甲方遭受损失，则甲方有权要求乙方予以赔偿。

　　第十条：生效条件