关于钢材合同

　　在当今社会，人们对合同愈发重视，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是小编帮大家整理的关于钢材合同，希望能够帮助到大家。

关于钢材合同

关于钢材合同1

　　出租人（甲方）：____________

　　承租人（乙方）：____________

　　经甲、乙双方协商一致通过，甲方将所拥有广州龙沙码头的堆场出租给乙方使用。并特订出如下协议。

　　1、堆场位置及面积：位于广州市番禺化龙镇金枫大道的.龙沙码头。占地面积50000㎡。

　　2、在协议期有效期内，堆场里的基础设施建设概由甲方负责管理。

　　3、本协议有效期从__年______月______日至__年______月______日。

　　4、如政府征收，即协议自动终止。并在政府用地前30天乙方须如原状交还甲方所有，且甲乙双方再无纠葛。

　　5、本协议一式四份，甲方三份，乙方一份，签字盖章生效。

　　甲方：___________乙方：____________

　　代表人：代表人：____________

　　电话：___________电话：________

　　______年______月______日

关于钢材合同2

　　甲方（需方）

　　乙方（供方）

　　甲方项目施工需要向乙方采购钢材。根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，甲、乙双方本着平等互利的原则友好协商，达成以下合同条款：

　　一、产品品名、规格型号、数量及单价等

　　甲方向乙方采购的钢材总需求量为吨（具体以实际交付数量为准）；其质量标准按国家标准执行：

　　1、线材：GB/1499。1—20xx；

　　2、螺纹钢：HRB335或 HRB400 GB/1499。2—20xx；

　　3、圆钢：GB/1499。1—20xx；

　　4、型材：具体品牌由甲乙双方另行协商。

　　二、包装标准

　　以钢厂的原厂包装为标准。

　　三、钢材采购计划、交货地点

　　钢材采购数量和品规以甲、乙双方确认的甲方采购计划为准。甲方每月日之前以书面形式向乙方提供盖有甲方公章的下月度需求计划，具体分批次需求计划须提前三天以书面形式报至乙方，双方指定人员签字确认后生效。乙方按照双方确认的`甲方采购计划将钢材送至项目所在地工地。乙方货到工地后甲方应随时派人验收（当天应完成验收）

　　四、运输、装卸及费用负担

　　乙方负责送货至甲方项目工地，所送钢材的出库吊装费、运输费均由乙方承担，加入货物单价一并结算。货到工地卸车及其费用由甲方负责承担，货到工地后的一切风险由甲方承担。

　　五、钢材的验收标准与计量方式

　　线材、螺纹钢、圆钢采用磅计验收，按过磅计量交货，甲方可复磅，磅差在正负0。3%以内（含0。3%），以乙方仓库出库计量为准。超出0。3%，按甲方的磅重为准。

　　六、钢材配送、验收、签收

　　乙方指定负责钢材配送服务，（身份证号码：）

　　手机：；甲方授权本公司工作人员（身份证号码：）手机：，负责钢材收货、验收、签收、价格确认，签收时该工作人员应出示身份证件。甲方安排其他工作人员收货时，应向乙方提交甲方出具的加盖其公章的授权委托书或者由甲方直接在收货单上加盖公章。凡是签收员签字认可的送货单，均视为甲方认可的有效结算凭据，乙方以此送货单与甲方结算钢材款。钢材运至指定的收货地点时，甲方应及时办理相关交接手续，钢材运至指定的收货地点之日起货物毁损、灭失由甲方负责。

　　七、结算价、结算方式及付款期限、付款方式

　　1、结算价：螺纹钢、盘螺、线材以供货当天“我的钢铁网”当日市场螺纹钢、盘螺、高线价格行情列表中对应钢厂及品规单价作为结算价；每逢星期六按前一日的结算单价执行，星期日按后一日的结算单价执行；遇单品规缺货或少货，按备注栏中加价执行；遇涨随涨，遇跌随跌；垫资利息从到货当日开始，按月息计算。

　　2、货款的结算方式及付款期限、结算价格、逾期加价款；

　　结算方式及付款期限：

　　A：现款部分乙方货到甲方工地验收合格后，按第七条第1款结算价格在1日内支付乙方货款。

　　B：垫资部分甲方须在年月日办理付款手续，在天内支付乙方全部货款及垫资利息。

　　C：逾期加价款：逾期未能付清，除收取正常垫资利息外，按每天每吨5元加收，直至付清全部货款为止。

　　D。因乙方报给甲方的钢材价格及交易价格未包含税金，其税金按甲、乙双方

　　交易额的17%由甲方承担，在甲方付清乙方全部货款并支付全部税金后由乙方向甲方出具发票。

　　3、付款方式：甲方以现金、转账方式付款。

　　4、如甲方不能按合同约定如期向乙方支付货款，乙方有权停止供货，由此引起的一切责任由甲方承担。

　　5、乙方为本项目钢材的唯一供货商，甲方不能以任何理由从其它渠道进货，否则乙方有权终止合同。

　　八、其它约定

　　1、如甲方工地停工，乙方有权解除合同，甲方应在乙方最后一次送钢材之日起天内付清所有钢材款（含垫资利息加价款）

　　2、甲方计划、签收、对账等，加盖甲方印章或者该项目负责人签字认可均有效。

　　九、本合同在履行过程中发生争议或未尽事宜，双方另行协商。协商不成时，均可向乙方人民法院提请诉讼。

　　十、本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效，合同有效期至本项目主体完工且所有款项付清止。本合同一式二份，甲乙双方各一份，具有同等法律效力。

　　（以下为合同签章页，无正文！）

　　甲方（签章）乙方（签章）

　　法定代表人或授权代表（签字）法定代表人或授权代表（签字）

　　签订时间：年月日

关于钢材合同3

　　甲方：

　　甲方法定代表人：

　　甲方授权代表：

　　乙方：

　　乙方法定代表人：

　　乙方授权代表：

　　根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则，就乙方向甲方采购钢材有关事宜达成如下协议：

　　一、供货物品：钢材。

　　二、供货数量

　　乙方因工程需要，自本合同签订之日起，不定时、多批次向甲方采购为准。

　　三、交易方式

　　1、口头或书面向甲方订货，有权签收甲方的供货单，乙方对该代表的一切行为均予以认可;

　　2、除上述代表外，乙方未经书面通知甲方，擅自变更上述授权代表、擅自指定其他人员签收甲方供货单的，不论其有无授权或是否加盖乙方公章，乙方均须对该供货单签收的供货承担全部付款义务，并且不得以签收人员变更或无授权等任何原因拒绝付款;

　　3、上述乙方授权代表可以用电话、传真、订货单等形式通知甲方所采购钢材的具体品名、规格、数量等，甲方应当按照乙方的发货通知将乙方所需钢材送达双方指定地点，如有特殊原因无法及时送达的.，甲方应提前三天通知乙方;

　　4、乙方自行提货或在甲方的钢材送达之后，应当场予以清点数量，核对规格、品名、价格等，乙方核实确认后须在甲方送货单或供货单上签字或盖章签收，如有质量问题，乙方应在收到货物之日起7日内书面通知甲方，并提出相关检测报告，否则该批钢材的质量视为乙方确认完全合格。

　　5、乙方确认：乙方完全认可甲方制作的送货单或供货单作为甲乙双方结算的凭证与依据。

　　6、运输方式及费用负担：产品运输费、产品包装物以及所产生的包装费由甲方提供及承担。

　　四、价格及结算方式

　　价格：

　　付款方式及时间：

　　五、违约责任

　　1、若乙方未在上述约定付款期限内付清货款的，甲方有权解除合同，并有权自乙方逾期付款之日起，按总货款每日万分之五计算逾期违约金;

　　2、在合同履行期内，若乙方更换供应商，应提前5日通知甲方，并于通知到达甲方之日起五日内向甲方付清所有货款，否则，每逾期一日，乙方应向甲方支付所欠款项万分之五的违约金;

　　3、甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的，应按逾期提货部分货款金额每日万分之五向乙方支付逾期提货的违约金，并承担乙方代为保管、保养货物所支付的费用;

　　4、因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方可终止合同。乙方应于合同终止之日起五日内向甲方结清所有款项，逾期支付的，每逾期一日，乙方应向甲方支付所欠货款总额的万分之五的逾期违约金。

　　六、争议解决合同履行过程中发生纠纷，由双方协商解决;协商不成，可向乙方所在地人民法院起诉。

　　七、其他

　　本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方：_________乙方：_________

　　法定代表人：_________法定代表人：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

关于钢材合同4

　　供货方：（以下简称甲方）

　　需货方：（以下简称乙方）

　　担保方：（以下简称丙方）

　　乙方因工程建设的需要，向甲方购买钢材，丙方对乙方合同义务进行担保，为明确各方的权利义务，经各方平等友好协商，订立以下条款。

　　一、乙方工程建设所需的钢材全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买钢材（注：合同签订后，甲方每一次送货后，乙方未在一个月内向甲方再次发出书面的需货通知，则该情况视为乙方从其他渠道购买钢材，即为违约），否则，甲方视乙方违约，乙方违约应本合同第五条第3款的要求赔偿给甲方，同时甲方有权单方解除合同并要求乙方支付所有货款（含垫资款和到期货款）。

　　二、乙方根据工程进度的需要，分批向甲方购进所需钢材，乙方每次需货，应提前天以传真方式（传真需加盖乙方公司公章）通知甲方所需钢材的规格、型号、数量、单价及货款价值，该传真应经甲方书面确认，甲方在确认后安排车辆将该钢材送到乙方上述工地现场，运费及吊装费由甲方承担。注：若乙方以电话方式通知甲方送货，则送货时间、地点、数量、单价、总金额以送货单所列示的信息为准，甲乙双方对签收的送货单无争议。

　　三、每批货物的价格参照上海西本钢铁贸易发展有限公司的当天市场价格上浮元/吨计算，并以送货单确定的.单价和总金额为结算依据。甲方所送钢材数量全部按理论重量或计算。

　　四、钢材接收验收方式：

　　1、钢材交货地点为：。

　　2、乙方授权本公司工作人员名字，身份证号码，工作人员名字，身份证号码。负责收货并代表乙方签署收货单（或送货单），其签收视为乙方收货且对货款金额的确认，签收时该工作人员应出示身份证并在相应单据上注明身份证号码。乙方安排其他工作人员收货时，应由工作人员出示乙方出具的授权委托书或者由乙方能够直接在收货单上加盖公章，或由乙方单位法定代表人签字。

　　3、乙方收货后应先检测后使用，如未经检测先使用则视为合格。乙方收货如发现有质量问题应在收获起三日内书面通知甲方，并提出相关的检测报告，否则该批钢材的质量视为完全合格。经甲、乙双方确认钢材质量确实不合格后，甲方应将质量不合格的钢材运回，并承担运回所发生的运费，但甲方不承担其他责任，同时甲方在五日内换送合格钢材。

　　五、付款方式及期限：

　　1、乙方的工程于年月日开始至年月日止，这期间总计钢材用量为吨全由甲方供货。

　　2、甲方先期垫资吨钢材，以后每次送货到场后当场支付该批货款的 %，剩余 %的货款累计到满吨货款时，则甲方为乙方实际垫资了

　　吨货款，该吨钢材款自合同签订日起满个月时即行全部支付；期间超出吨的部分在货到时即行支付各批次货款，乙方应在当日以现金方式支付给甲方。

　　如乙方未按前款规定如数支付材料款，甲方有权拒绝送货并有权把未使用的钢材运回（注：乙方应赔偿此批全部钢材来回运费及吊装费）并要求乙方支付所有货款（含垫资款和到期货款），同时乙方应承担应付钢材款及垫资款日计千分之的违约金；另甲方有权就乙方付款不符（违反本合同付款规定）的行为单方解除合同。

　　3、乙方应要求甲方在年月日开始供应钢材，乙方要求甲方供货总量不少于吨，若乙方需求数量不足合同数或乙方未在合同签订后日内要求甲方供应钢材，乙方应适当补偿甲方由于垫资而造成的经济损失，乙方补偿给甲方以吨钢材垫资款（按送货单确定的金额为准）为基数按人民银行同期贷款利息的四倍计算并支付给甲方作为补偿金。

　　供货方：{盖章｝需货方：{盖章｝

　　法人代表：法人代表：

　　委托代理人：委托代理人：

　　年月日年月日

关于钢材合同5

　　供方：______简称甲方。

　　用方：______简称乙方。

　　乙方在黔江城内承建丽都花园二期房建工程，需要钢材。甲方多年经营XX业务。为了双方互惠互利，经甲乙双方友好协商，根据我国《民法典》规定达成如下协议：

　　一、甲方向乙方提供不同型号的建筑钢材800吨，价格按____市场同期同类供货(建筑钢材)时的双方认可价格结算，所供钢材质量包检并附质检报告书，数量以乙方选择的.过磅处过磅数量为准。

二、供货方式：

　　1、乙方在________年____月____日至________年____月____日前根据乙方工程需要钢材数量和甲方书面通知，由甲方组织约300吨建筑钢材供给乙方。

　　2、由甲方组织车辆根据乙方所需的钢材及时装运至乙方建设工地(黔江城内)并由乙方组织装卸及验收，卸货的费用由乙方承担。

　　3、另外500吨在________年____月____日后，根据甲、乙双方供需另行协商。

　　三、货款结算方式：

　　1、垫资5个月。

　　2、中途根据双方实际情况可以预支付部分货款。

　　3、乙方在________年____月____日前与甲方结算货款，如货款不能及时支付，则由乙方按农村商业银行同期同类贷款利率的叁倍支付甲方利息。

　　4、甲方组织的货运车辆由重庆至黔江(城内)所产生的以下费用由乙方承担，其中：钢材运费160元吨，吊装费30元吨(限____市场)乙方补助甲方差价650元吨。

　　四、本合同生效后，甲、乙双方应共同履行合同约定事项，若违约由违约方赔偿履约方的经济损失，并支付违约金5万元。

　　五、本合同未尽事宜由甲、乙双方共同协商。

　　六、本合同一式二份，双方签字生效。

　　甲方签字：______

　　乙方签字：______

　　________年____月____日

关于钢材合同6

　　20xx年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的厂房建设工程，其工地负责人Z某、C某以该公司名义与原告上海某钢材物资有限公司签订《钢材购销合同》，Z某和C某在合同落款处签名，被告公司未盖章，建筑钢材买卖合同。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程，约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150元作为成交价，又约定以送货单确定的单价和总金额为结算依据，也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的日千分之二支付违约金。原告至20xx年底依约送货，共计货款金额为520万余元。被告通过Z某、C某陆续付款计360万元，余款160万余元逾期不付。原告多方与Z某、C某协商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答复。此时适逢金融危机，原告经受极大资金压力，遂委托律师代理诉讼。

　　我们接受委托后，经周密调查，掌握Z某被告的工程项目经理、C某为被告该项目工程的内部承包人，原告有理由相信他们有权代表被告签订买卖合同，该合同相对方应为被告公司，同Z某和C某以个人身份自愿对被告货款承担共同付款责任，律师代理原告上海某物资有限公司起诉被告上海某建筑工程公司支付钢材货款160万余元、违约金17万元，并起诉Z某、C某为共同被告，要求两人对被告的货款义务承担共同清偿责任，同时向法院申请诉讼保全，全额冻结了被告公司的'银行账户，保证了债权的实现。

　　诉讼中，被告以货款金额计算有误和违约金过高为由提出抗辩，并以原告交付钢材质量不合格为由提起反诉，要求赔偿被告损失50余万元。

　　因双方考虑各自在本案中是法律风险，我方在保障根本利益得到顺利实现的前提下愿与对方和解，经法院主持调解，双方达成调解协议，被告公司于和解当日支付145万元货款。

　　因诉讼目的已经实现，我方遂申请撤诉。

关于钢材合同7

　　乙方因工程建设的需要，向甲方购买钢材，为明确双方的权利义务，经双方平等友好协商，订立以下条款。

　　1．乙方工程建设所需的`钢材全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买钢材，否则，乙方应向甲方支付违约金人民币 _万元整，同时甲方有权单方解除合同。

　　2．乙方根据工程进度需要，分期分批向甲方购进所需钢材，乙方每次需货时,应提前三天通知甲方所需钢材的规格、型号、数量、生产产地，经甲方确认后，甲方应在日内将该钢材送到乙方工地。如果甲方逾期货的价款的千分之三支付违约金。

　　3．由于钢材市场价格变动频繁，每批货物的价格以甲方供货当日市场价格为参考，由双方友好协商确定。

　　4．钢材接收验收方式：乙方收到货物后应先进行检测，合格后方可使用，如有质量问题应在收到货物之日起__ _日内书面通知甲方，并提出相关的检测报告，否则该批钢材的质量视为完全合格。经双方确认钢材质量确实不合格后，甲方应将质量不合格的钢材运回，并承担运回所发生的运费，但甲方不承担其他责任，同时甲方在_日内换送合格钢材。

　　5．付款方式：本合同项下钢材款项按以下方式支付：甲方钢材送到乙方工地当日，乙方必须支付该批钢材总价款的_ % 如果乙方没有按时如数支付任何一期的钢材款，则乙方应赔偿当期所欠款上午日计千分之三的违约金。

　　6．双方应严格遵守本合同，如果双方有争议应先协商解决，协商不成的，提交方所在地人民法院裁决。

　　7．本合同双方签字盖章后生效。

　　8．本合同一式二份。甲乙双方各执一份。

　　甲方(公章):

　　甲方代表：

　　乙方(公章):

　　乙方代表：

关于钢材合同8

　　供方：(以下简称甲方)

　　需方:(以下简称乙方)

　　乙方因工程建设的需要，向甲方购买钢材，为明确双方的权利义务，经双方平等友好协商，订立以下条款。

　　1.乙方工程建设所需的钢材全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买钢材，否则，乙方应向甲方支付违约金人民币 _万元整，同时甲方有权单方解除合同。

　　2.乙方根据工程进度需要，分期分批向甲方购进所需钢材，乙方每次需货时,应提前三天通知甲方所需钢材的规格、型号、数量、生产产地，经甲方确认后，甲方应在日内将该钢材送到乙方工地。如果甲方逾期货的价款的千分之三支付违约金。

　　3.由于钢材市场价格变动频繁，每批货物的价格以甲方供货当日市场价格为参考，由双方友好协商确定。

　　4.钢材接收验收方式：乙方收到货物后应先进行检测，合格后方可使用，如有质量问题应在收到货物之日起__ _日内书面通知甲方，并提出相关的检测报告，否则该批钢材的质量视为完全合格。经双方确认钢材质量确实不合格后，甲方应将质量不合格的.钢材运回，并承担运回所发生的运费，但甲方不承担其他责任，同时甲方在_ 日内换送合格钢材。

　　5.付款方式：本合同项下钢材款项按以下方式支付：甲方钢材送到乙方工地当日，乙方必须支付该批钢材总价款的_ % 如果乙方没有按时如数支付任何一期的钢材款，则乙方应赔偿当期所欠款上午日计千分之三的违约金。

　　6.双方应严格遵守本合同，如果双方有争议应先协商解决，协商不成的，提交方所在地人民法院裁决。

　　7.本合同双方签字盖章后生效。

　　8.本合同一式二份。甲乙双方各执一份。

　　甲方(公章): 乙方(公章):

　　甲方代表：乙方代表：

　　合同签订日期: 合同签订日期:

关于钢材合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲乙双方本着平等互利互惠的原则，就双方采购钢材事项达成如下合同条款：

　　一、甲方工程的名称及地点：

　　二、交易方式：

　　1、在本合同有效期内，甲方项目部指定收料人在与各项目部签订采购合同中指定，甲方项目部指定收料人及对帐人为，联系电话。

　　2、甲方以传真、短信或口头方式通知所需采购的钢材具体的规格、数量，乙方应当在接到甲方要货通知之日起3个工作日内（直径28以上钢材需提前30天报供货计划），将所需钢材送到指定地点，如乙方原因造成供货延误，乙方应按甲方要求钢材供货额万分之六/天向甲方支付违约金。

　　3、乙方将钢材送达工地后，甲方收料人应当场清点数量，核对规格、品名，核实后在乙方的送货单上签名，该单作为乙方与甲方的结算凭证。

　　四、钢材的计量方式：螺纹钢按理论重量计算；9米定尺。线材按电子磅计量，磅差不得超过每吨3公斤。

　　五、交（提）货地点、方式：每批钢材交货地点按照合同的指定工程地点，由乙方负责送货到达。乙方配送部，手机：，传真：，乙方核对人：，手机。

　　六、质量要求、技术标准：乙方必须按甲方如下的指定品牌供应符合国家的.质量标准的钢材，并随每批货物出具质量保证书、合格证、生产许可证，甲方的指定钢材品牌或指定厂家如下：，若因乙方原因不能采购以上指定钢材品牌或指定厂家的货源送达甲方工地，向甲方支付20xx元/次的违约金，并应在接到甲方供货通知当天告知甲方，经甲方同意可采购上述指定钢材品牌或指定厂家以外且质量符合国家标准的三个以上钢材品牌或指定厂家品牌供甲方选择。

　　七、验收标准和方式：甲方应在收到乙方送达钢材后五个工作日内取样送当地有检测资格部门进行检测，检测合格后方可使用，若甲方未复检使用钢材责任由甲方负责。如钢材在检测后发现质量不合格，甲方应在收到检测报告三天内通知乙方，乙方确认检测报告后无条件负责退回货物，并在二个工作日内按甲方要求供应合格产品，并承担退货相关费用（装卸费用由乙方承担），若甲方在接钢材复检不合格报告后未能在三天内通知乙方的，则由甲方承担责任。同时甲方在现场抽验钢材外观质量和理论重量，乙方应保证合格。不论甲方是否将材料送去检测，乙方均需确保材料质量符合国家标准。

　　八、结算及付款方式：

　　1、乙方按甲方要求将钢材送达甲方指定工地的当天，甲方指定收货人应在乙方送货凭单上签收确认并加盖项目部专用章，该签收凭单将作为双方结算货款的依据。

　　2、乙方把结算清单送达工地，甲方代表应在三十天之内书面或口头回复是否准确。

　　3、付款方式为：每次付款前，乙方均应提供国家统一完税发票，同时发票专用章的单位名称应与供货单位名称相一致，否则甲方有权拒绝付款。

　　九、其他约定事项；若到钢材到甲方工地时间为05：00到20：00时间的甲方负责工地5小时内及时配合卸货，若甲方原因不能在5小时内安排卸货的，向乙方支付误工费1000元/日，若钢材到甲方工地时间为20：00到05：00时间的甲方负责10小时内及时配合卸货，若甲方原因不能在10小时内安排卸货的，向乙方支付误工费1000元/日。

　　十、签订合同的任何一方违约不履行合同，应负违约责任。因本合同发生纠纷，任何一方均可向合同签订地所在地法院起诉。

　　甲方：乙方：日期：

关于钢材合同10

　　甲方（买方）：

　　乙方（卖方）：

　　甲乙双方在经友好协商，平等自愿的基础上，本着诚信互利的原则，双方就甲方______项目所用钢材买卖事宜经充分协商，签订本协议，以资共同遵守。

　　第一条合同价款和数量

　　1-1、所有现货的单价以货到工地当日“我的钢铁网”公布的“沈阳地区现货”价格为准。

　　1-2、盘螺如是直条应在三级钢（直径8-10）单价的基础上加90元/吨。

　　1-3、以上价格为货到工地价（含税）。

　　1-4、数量以甲方提供的当次提料单进货，结算以经甲方书面签收的送货单为准。

　　第二条验收标准

　　2-1、产品质量除本合同另有约定外，材质质量均按国家相关标准规范验收，合同签订前乙方应提供企业企业法人营业执照复印件及生产许可证、法人授权委托书等资料交甲方审核，同时须随货提供产品合格证及相关资料作为验收与结算的手续之一。乙方应及时提供上述相关资料并保证资料的`真实有效，否则甲方有权拒绝结算，货到甲方工地后甲方当场验收数量。

　　2-2、货到甲方工地后，经甲方对外观初验合格后，签字确认到货数量。产品性能检测应由乙方在送货时委派人员与甲方共同抽样封样后送当地有资质的检测机构依据合同约定的检验标准进行检测，并以该检测结果作为产品质量是否合格的标准。如乙方未派人与甲方对产品共同进行抽样封样，则视为乙方授权甲方单方送至当地有资质的检测机构进行检测。该批次货物经检验确认质量不合格，乙方对已供产品免费更换，同时此次因检测而发生的所有相关费用均由乙方承担。

　　第三条交货方式

　　3-1、交货时间：乙方收到甲方书面材料单后24小时内按料单要求将符合合同约定的货物送至交货地点；

　　3-2、交货地点：长春市人民大街磐石路甲方项目工地现场指定地点；

　　3-3、交货方式及数量：由乙方负责运至甲方交货地点现场，货至交货地点由甲方负责卸货、经甲方书面签收的送货单作为办理结算的依据之一；

　　3-4、运输及装卸费用：运输及转货费用有乙方承担，已包含于合同价格中，不再另计；卸车费用由甲方承担。

　　第四条价款结算及支付

　　4-1、价款结算：以甲方收到的实际到货量（甲方书面签收的送货单）为依据，与双方约定的单价的乘积按实结算；

　　4-2、价款支付方式：

　　（1）本合同无预付款；

　　（2）乙方按甲方书面料单送货至指定地点，经当地有资质的检测单位对货物检测合格后7日内，甲方支付全部货款。

　　4-3、甲方在支付货款钱时，乙方应先开具相应货款的增值税专用发票（17%税率）给甲方，否则甲方有权延时付款并不承担违约责任。

　　第五条解决纠纷的方式

　　本合同发生纠纷时，甲乙双方应协商解决，协商解决不成的可向住所所在地人民法院起诉。

　　第六条其他

　　6-1、其他未尽事宜可另订补充条款，与本合同有同样的法律效力。

　　6-2、本合同一式四份，甲乙双方各持二份，本合同自双方盖章后生效，未经一方同意，另一方不得将本合同项下权利义务转让给第三人。

　　甲方：

　　委托代理人：

　　乙方：

　　委托代理人：

　　年月日

关于钢材合同11

　　卖方：合同编号：买方：签约地点：

　　签约时间：年月日卖方和买方本着友好协商，平等互利的原则，就卖方向买方供货的相关事宜，订立以下合同款，双方共同遵守：

　　第一条：

　　第二条：

　　第三条：

　　第四条：质量标准：

　　第五条：卖方对质量负责的调剂及期限：按国家标准，如出现不合格产品，由此产生的相关费用卖方承担。卖方在交货时出具相应厂家的有关资料。

　　第六条：合理损耗标准及计算方法：线材按磅重计量交货，螺纹按理重计量交货。

　　第七条：交(提)货方式、地点：由卖方送货到买方指点的地址。

　　第八条：卖方提供的产品，买方应指定专人接收，在本合同履行期内卖方指定、负责收货，如该指定人员发生变动，买方应及时以书面通知卖方。第九条：检验标准、方法、地点及期限：按照国家标准验收。先检验后使用，如有异议收到货物7日内提出，卖方无条件处理。

　　第十条：结算方式、时间及地点：本合同钢材前期有卖方先垫资钢材吨，买方收到钢材九十日内，付钢材款 %。

　　第十一条：买方如果未能按照本合同第十条之约定付清 %的条款，买方应按未付款金额千分之三每日向卖方支付逾期付款违约金。如买方在未付清卖方钢材款，从其他处购货，卖方有权终止合同。

　　第十二条：买方提前用书面形式通知卖方每月(次)提货的货物明细及数量，卖方收到买方通知后，立即组织货源，在日内发货到工地。如遇到个别品种货物短缺，卖方及时通知买方，以便买方另行组织货源。

　　第十三条：合同期限：本合同自签订日期至年月日止。第十四条：本合同未尽事宜，由双方协商补充，合同的补充协议与合同有同样的法律效力。

　　第十五条：本合同产生纠纷按照《中华人民共和国合同法》及有关法律规定执行。

　　甲方：乙方：年月日：

　　1.生产厂家必须是合同规定的厂家，所有材料均为定尺(9米或12米)。

　　2.具体数量由需方按计划确定并通知供方在指定时间内送货。

　　3.每批钢材的单价按当批双方确认的执行价，执行价包括装车费、运输费、卸车费。供方钢材价格高于市场价经协商不成时，需方有权与其他供应商发生钢材购销关系。

　　4.结算按当批货物确认的执行价以及实际供应数量进行结算。

　　5.合同采购钢材数量约吨，超出部分双方需另订协议。

　　第三条质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限： 1.钢材质量、技术标准按国家现行标准执行。

　　2.供方供应的`钢材每批必须提供钢材合格证、材质单、质量保证书(随货同行)，生产厂家资质证书(带红章)，同时材质单中钢材的品种、规格、生产厂家必须与送到的钢材上悬挂的钢标牌相符。需方指派专人对所供钢材的外观质量、规格进行验收，如出现外观质量及规格不符时，需方有权拒收。需方将对到场的材料进行二次复检，自复检日起在5日内需方对材料提出质量异议。供方必须在24小时内给予出面回复并按照需方要求作出及时处理。如出现质量问题，由供方负责退场，费用自理。因供货质量问题所造成的一切损失由供方承担，并不因合同到期失效而免除质量保证责任。供方对产品所负的责任包括直接责任和间接责任。

　　第四条：交(提)货地点：

　　第五条：计算方法：线材、直条均按实际过磅数量结算，且过磅费用由供方负责。

　　第六条包装标准：成捆成件，铭牌齐全。

　　第七条随机备品：附相关产品质量证明书三份，并加盖供方公司公章。

　　第八条验收标准、方法及提出异议的期限：供方钢材进场时必须由需方指定的材料员 (身份证： )验收并开具收条，经双方签字确认后，方可作为结算的依据。

　　第九条：结算

关于钢材合同12

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，依照平等互利的原则，为明确甲乙双方的权利和义务，经双方协商一致，订立本合同。

　　第一条、钢材情况（如有多个规格型号，应另设合同附件，写为见合同附件）

　　1、钢材名称：螺纹钢（详见钢材明细表）

　　2、材质：详见钢材明细表

　　3、规格：

　　4、生产厂家：涟源钢铁厂

　　5、计量单位：吨

　　6、订购数量：510

　　但多出的数量也不得超过订购数量％，按实际需要描述）。

　　第二条、钢材的质量

　　钢材的质量要求为：符合国家标准

　　第三条、价款

　　1、合同价款：7683600元，大写：柒佰陆拾捌万叁仟陆佰元。

　　2、实际结算价款按照供货数量乘以钢材单价计算。

　　第四条、付款方式

　　1、支付方式：货到工地验收合格后付至合同总价款的80%。留合同总价款的20%作为材料质保金一年。

　　2、支付时间：

　　第五条、交货期限交付期限按附表所列。

　　第六条、钢材的运输及交货地点

　　1、钢材运输由乙方负责，装卸由负责，装卸中人员受到的损害及造成的损害由负责。

　　2、采用汽运方式运输。

　　3、运杂费用由乙方承担。

　　4、交货地点：韶山青年水厂，到达交货地点前的风险由乙方承担。（对在途风险进行约定）

　　5、送货人员必须遵守甲方施工现场的安全规定，装卸车过程必须听从甲方现场人员的指挥及安排。

　　第七条、钢材的验收

　　1、验收方式：过磅

　　2、验收时间：

　　第八条、双方的义务

　　（一）甲方的义务

　　1、按合同约定对钢材进行验收。

　　2、按合同约定支付钢材价款。

　　3、若所需钢材情况发生变化，及时将变化后的各项要求以书面形式通知乙方。

　　（二）乙方的义务

　　1、按合同约定的时间供应钢材。

　　2、按合同约定的质量和数量供应钢材。

　　3、按合同约定将标的物运至指定的交付地点。

　　4、交付钢材时提供材质证明书和磅码单、钢材出厂质量证明书、钢材试（检）验报告单、合格证等壹式份。

　　第九条、违约责任

　　（一）甲方的违约责任

　　1、未按合同约定进行验收，赔偿因此给乙方造成的损失。

　　2、未按合同约定支付钢材价款，每延迟一日，应偿付甲方延期付款总额的0、3%罚款，最高不超过合同总价的5%。

　　（二）乙方的违约责任

　　1、未按合同约定的时间供应钢材，每延期一天，承担延期交货部分货款总值的0、3%罚金，最高不超过合同总价的5%；在甲方催告后5-10日内，仍不能按期供应，甲方有权解除合同。

　　2、未按合同约定的质量和数量供应钢材，赔偿因此给甲方造成的损失，产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，若甲方同意利用，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的0、3%计算向甲方偿付逾期交货的'违约金；乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交，甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交

　　货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。在甲方指定的期限内，仍不能达到合同约定的标准，甲方有权解除本合同。

　　3、未按合同约定提供各种凭证的，甲方有权拒收未提供凭证的钢材，同时，乙方应支付未提供凭证的钢材价款的5%违约金。

　　第十条、售后服务及质保要求

　　1、若因设计变更等非甲方原因造成材料过剩，甲方在保证材料质量的情况下，乙方应按原价收回多余材料；

　　第十一条、争议的解决方式合同履行发生争议时，由当事人双方协商解决；协商不成，双方可选择向太原铁路运输法院起诉解决。

　　第十二条、任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由

　　第十三条本合同的债权债务不得转让给第三方。（增加债权债务禁止转让条款）

　　第十四条本合同自双方签字盖章后生效。

　　第十五条本合同一式份，甲方份，乙方份。

　　第十六条本合同未尽事宜，双方另行协商。

　　甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：______

　　法定代表人法定代表人

　　或委托代理人：____________（签名）或委托代理人：____________（签名）

　　联系电话：_________联系电话：____

　　开户银行：开户银行：____________

　　银行账号：银行账号：____________

　　住所：住所：____________

　　邮政编码：邮政编码：____________

　　签订时间：____________

　　签订地点：____________

关于钢材合同13

　　甲方：____________（需方）

　　乙方：____________（代购方）

　　甲、乙双方本着公平合理、诚实信用的原则，在充分协商一致的基础上，就甲方开发的建设工程的钢材采购达成如下条款，望共同遵守。

　　第一条因甲方开发的工程建设的需要，甲方委托乙方定购该工程所需的各种型号、规格的钢材共计吨。

　　第二条产品质量标准：

　　现行国家标准执行。产品厂家：韶钢、裕丰钢、广钢、涟钢、冷钢、湘钢、萍钢等国标钢材。

　　第三条交货地点、方式及期限：

　　⑴乙方送货到甲方项目施工场地。

　　⑵甲方指定，联系电话：______为收货经手人，乙方指定：______为供货经手人，联系电话：_____如因客观原因，收货经手人不能到场收钢材的，甲方得另行指定收货经手人同时以书面形式通知乙方，并对另行指定的收货经手人的行为承认其法律效力。

　　⑶乙方严格按照甲方向乙方报送的钢材计划分期分批按时供货，装卸、运输、过磅费用每吨___元由乙方承担，货到付清。

　　⑷甲方应提前向乙方报送用材计划，并经乙方送货经手人签字认可，如未经乙方送货经手人签字认可，导致乙方不能按时到货，其责任由甲方自行承担。

　　⑸乙方将钢材送至甲方指定的`地点后，甲方的收货经手人应及时对乙方所送钢材的数量进行核对，同时依据本合同第五条之规定对当次验收的钢材价格进行确认并在送货单上签字后作为结算依据。非因乙方代购钢材有较大质量问题或所送钢材规格与甲方报送的用材计划不符合外，甲方不得拒绝收受货物，否则甲方应承担由此给乙方所造成的损失，包括但不限于运输费用、装卸费用；

　　⑹盘圆按电子衡称过磅重量计算，螺纹钢和圆钢按理论点条计算。每次乙方代购总量与甲方报送的计划供货总量允许误差在±10%的范围内，在此范围内，视为乙方代购数量符合甲方报送的计划供货量。

　　第四条货物验收：

　　甲方应在收到乙方钢材的次日起2天内（法定节假日顺延）将乙方所送钢材送交法定检验机构进行检验。如甲方通过检验发现乙方所代购钢材不符合本合同约定的质量标准，应在检验结果出来的当日起2日内书面通知乙方，并由乙方签字予以确认。甲方怠于通知的，视为乙方代购钢材的质量符合合同的约定。如乙方代购的钢材不符合合同的约定，在甲方履行通知义务后，乙方应在收到通知之日起2天内调换货物，并由乙方承担装卸、运输费用。

　　第五条钢材价款结算、付款方式及期限

　　⑴甲方向乙方订购的各种型号、规格的钢材价格按供货当日，甲、乙双方的收、供货代表在供货单上签字注明的价格视为甲、乙双方确认的执行价格，该价格为不含税的钢材代购结算价格，甲方最终以此价格结算给乙方代收代付，由甲方尽纳税义务。

　　⑵甲方承诺委托乙方代为与第三方进行各种型号钢材选购洽谈，乙方可以不披露该第三方的信息。

　　⑶本合同采取乙方向甲方按量结算货款的形式，每月的20号结算并支付所有代购的钢材款项。

　　如甲方以未到期的银行承兑汇票付款时，应按照中华人民银行规定的该期内最高贴现利率承担相应的利息。乙方委派为本合同货款结算经办人，甲方将款项转到广州市黄埔区三湘建材经营部账号，否则由此给双方造成的损失由甲方独立承担。

　　第六条违约责任

　　⑴在甲方没有违约的情况下，乙方应按甲方报送的计划按时送货，如因乙方无法定免责理由未按时送货所导致甲方工地停工2天以上时，则由乙方向甲方承担壹万元的经济损失。

　　⑵甲方应严格按照合同约定按时支付乙方代购的货款及佣金，否则，乙方有权停止送货并有权要求甲方一次性支付全部货款，并由甲方承担逾期未支付的货款总额每天千分之三的违约金。

　　第七条合同争议的解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，若双方确实无法协商一致，则由长沙市仲裁委员会仲裁。

　　本合同一式二份，双方各执一份，双方签字盖章后生效。

　　甲方签字：乙方签字：____________

　　电话：___________电话：________

　　开户银行：开户银行：____________

　　账号：账号：____________

　　签订地点：____________

　　日期：__年______月______日

关于钢材合同14

　　甲方：（需方）

　　乙方：广州市黄埔区三湘建材经营部（代购方）

　　甲、乙双方本着公平合理、诚实信用的原则，在充分协商一致的基础上，就甲方开发的建设工程的钢材采购达成如下条款，望共同遵守。

　　第一条 因甲方开发的工程建设的需要，甲方委托乙方定购该工程所需的各种型号、规格的钢材共计吨。

　　第二条 产品质量标准：现行国家标准执行。产品厂家：韶钢、裕丰钢、广钢、涟钢、冷钢、湘钢、萍钢等国标钢材。

　　第三条 交货地点、方式及期限：⑴乙方送货到甲方项目施工场地。⑵甲方指定，联系电话： ______为收货经手人，乙方指定：______为供货经手人，联系电话：_____如因客观原因，收货经手人不能到场收钢材的，甲方得另行指定收货经手人同时以书面形式通知乙方，并对另行指定的收货经手人的行为承认其法律效力。⑶乙方严格按照甲方向乙方报送的钢材计划分期分批按时供货，装卸、运输、过磅费用每吨元由乙方承担，货到付清。⑷甲方应提前向乙方报送用材计划，并经乙方送货经手人签字认可，如未经乙方送货经手人签字认可，导致乙方不能按时到货，其责任由甲方自行承担最新钢材合同范本最新钢材合同范本。⑸乙方将钢材送至甲方指定的地点后，甲方的收货经手人应及时对乙方所送钢材的数量进行核对，同时依据本合同第五条之规定对当次验收的钢材价格进行确认并在送货单上签字后作为结算依据。非因乙方代购钢材有较大质量问题或所送钢材规格与甲方报送的用材计划不符合外，甲方不得拒绝收受货物，否则甲方应承担由此给乙方所造成的损失，包括但不限于运输费用、装卸费用；⑹盘圆按电子衡称过磅重量计算，螺纹钢和圆钢按理论点条计算。每次乙方代购总量与甲方报送的计划供货总量允许误差在±10%的范围内，在此范围内，视为乙方代购数量符合甲方报送的计划供货量。

　　第四条 货物验收：甲方应在收到乙方钢材的次日起2天内（法定节假日顺延）将乙方所送钢材送交法定检验机构进行检验。如甲方通过检验发现乙方所代购钢材不符合本合同约定的质量标准，应在检验结果出来的当日起2日内书面通知乙方，并由乙方签字予以确认。甲方怠于通知的，视为乙方代购钢材的质量符合合同的约定。如乙方代购的钢材不符合合同的约定，在甲方履行通知义务后，乙方应在收到通知之日起2天内调换货物，并由乙方承担装卸、运输费用。

　　第五条 钢材价款结算、付款方式及期限

　　⑵甲方承诺委托乙方代为与第三方进行各种型号钢材选购洽谈，乙方可以不披露该第三方的信息。

　　⑶本合同采取乙方向甲方按量结算货款的`形式，每月的20号结算并支付所有代购的钢材款项。

　　第六条 违约责任

　　第七条合同争议的解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，若双方确实无法协商一致，则由长沙市仲裁委员会仲裁。

　　本合同一式二份，双方各执一份，双方签字盖章后生效。

　　甲方签字：乙方签字：

　　电话：电话：

　　开户银行：开户银行：

　　账号：账号：

　　签订地点：