- 加工承揽合同 推荐度：
- 加工承揽合同 推荐度：
- 相关推荐
加工承揽合同15篇(集合)
随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同的地位越来越不容忽视，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么一份详细的合同要怎么写呢？以下是小编精心整理的加工承揽合同 ，仅供参考，欢迎大家阅读。
加工承揽合同 1
委托方：_________纺织器材厂(甲方)
承揽方：_____________电镀厂(乙方)
1.加工的项目、产品名称、规格________数量________价格、交货期：
2.质量标准：乙方根据甲方提供图纸规定的技术要求和质量标准进行加工。在加工工艺过程及运输中甲方提供的加工件允许损坏千分之_____，但损坏件必须归还甲方。
3.原料供应：加工用锌块由甲方供应。
4.交货方式：由乙方负责往返运输，运费由乙方自负。
5.质量验收方法：完成加工后由甲方按质量标准验收。
6.结算方式：____________________。
7.违约责任：甲方委托乙方加工镀锌、淬火等，乙方应按规定日期完成;逾期由乙方负担甲方的'经济损失，每天按加工产品总值千分之______交纳罚金。甲方未按规定的时间和数量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工损失，应按实际损失赔偿。
甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________
甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
电话：_______________________ 电话：___________________________
传真：_______________________ 传真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
加工承揽合同 2
甲方(定作人)：____________
法定代表人：____________
住所：____________
联系电话：_________
统一社会信用代码：____________
乙方(承揽人)：____________
法定代表人：____________
住所：____________
联系电话：_________
统一社会信用代码：____________
甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据《中华人民共和国民法典》有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守：
第一条 甲方委托乙方生产加工制作 ___________模具。
第二条 质量标准和要求、验收方法(标准)及地点
1、质量标准和要求：模具生产的质量标准按甲方的质量要求执行。
(1)乙方必须按甲方提供的模具技术要求设计、制造模具。
(2)合格模具定义：
①模具必须符合经甲方确认后的模具结构图；
②模具必须符合甲方提供的正式零件图纸要求；
③模具寿命必须符合甲方确认的产品质量标准。
2、验收方法(标准)：
①按甲方的图纸和技术要求执行；
②模具结构必须符合模具结构图纸。
3、验收地点：在甲方指定地点 ___________进行。每次验收必须有双方签署的验收报告，如验收不合格，必须在验收报告上注明下次验收期限。
第三条 原材料来源
模具制造生产所需的材料由乙方承担。乙方必须保证按甲方提供的技术要求采购原材料，以确保产品质量的稳定性，若乙方偷工减料或以次充好，甲方可单方面终止合同。
第四条 交(收)货方法、地点及运杂费负担
1、交货方法及验收：本合同模具在乙方按甲方提供的图纸技术要求进行试模、送样，并经双方确认签板后视为模具验收合格。
2、交货地点：甲方指定场所 。
3、交货时间：乙方模具生产自付款之日____天前交付本合同模具。否则，乙方必须承担延期交货给甲方造成的损失(每迟交 ___________日，罚____元，大写：__________ )。如是甲方原因造成不能如期交货的，经甲方书面形式确认后，交付时间可以按延误时间顺延。
4、运杂费用承担：由乙方送货到甲方指定地点，运费由乙方承担。
第五条 本合同模具总金额____万元(大写：_______ )，共 ___________套模具。
货款结算时间及方法：___ 。
付款方式：签订合同预____%，试模合格交付使用 ___________个月内____%。
第六条 技术资料提供及保管
1、甲方负责提供本合同约定的模具的图纸、技术要求及有关标准。
2、 涉及到资料中技术秘密的保管和有关约定按双方签署的《技术保密协议》执行。
第七条 质量异议/违约责任
1、对于乙方供应的产品如存在质量问题，甲方必须以书面的形式将质量事故状况通知乙方，并对乙方供应的产品进行妥善保管；乙方应当在接到甲方书面通知___________ 小时内出具解决方案并赶至甲方现场进行处理。
2、 如甲方未按上款要求向乙方提出异议，则视为乙方供应之产品为合格品；如乙方未按上款要求保证进行售后服务，则视为接受甲方的处理意见。
3、 其他涉及到产品质量问题的处理按双方签订的《供方产品质量技术协议》执行。
第八条 其他
1、本合同约定的'模具自甲方支付定金开始，所有权为甲方所有。
2、双方签订的技术协议、甲方提供的技术图纸资料、乙方物料清单以及今后生产合作过程中的文件资料为本合同的附件。
3、在本合同约定模具项目交货时，乙方必须交还甲方在合同签订以及履行过程中交付的文件技术资料，具体的资料给还按双方签订的《技术保密协议》执行。
4、本合同委托项目，乙方不得转包、发包给第三者，否则，甲方将取消其供应商资格，如因此引发了甲方损失，甲方将依法追究乙方相关责任。
第九条 双方由于不可抗力的灾害和确非一方本身造成的原因而不能履行合同时，经双方协商并由___________ 市经济合同鉴定机关查实证明，可免予承担民事责任。
第十条 合同生效、附件
1、本合同自签订之日起，双方盖章签字之后生效。
2、 任何一方不得擅自修改或终止，如需修改或终止时，应经双方协商同意，另立协议方可有效。本合同权利不可转让。
3、本合同附件资料具有同等法律效力。
第十一条 本合同在有效期内任何一方违约，双方都有权按《中华人民共和国民法典》有关规定，由双方进行协商调解。协商未果的，均向甲方所在地人民法院诉讼解决。
第十二条 本合同一式两份，双方各执一份。
定作人(签章)：_____ 承揽人(签章)：____________
法定代表人：____________
委托代理人：_______ 法定代表人：____________
委托代理人：____________
______年______月______日 ______年______月______日
加工承揽合同 3
甲方： （定作方）
地址:×××工业城
法定代表人:
营业执照证号:
乙方： （承揽方）
地址:
法定代表人:
营业执照证号:
合同编号： 合同签订地：×××工业城内
乙方是为甲方加工 _____________所需零部件的生产厂家，双方本着互惠互利，友好合作的原则，为明确双方权利和义务，特订立本合同。
一、 本合同所指加工行为是：
甲方向乙方下达加工订单，由乙方按照甲方提供之加工图纸、技术指标、质量标准、验收标准及其它约定条件，加工产品并送货至甲方指定地点，经甲方验收合格后，甲方支付加工费给乙方的行为。
二、 本合同所指加工之零部件见下表:
甲方企业物料代码 产品品名 、规格 单位 单价 备 注
1. 根据生产实际情况,增加上表以外的同类型零部件加工,双方可签订补充协议。
2. 本合同所指加工之零部件以下简称“加工零部件”
三、 加工零部件的技术标准（包括质量要求）：
甲方企业物料代码 产品品名 规格 技术标准或要求
备 注
四、 加工零部件价格及加工费的确定：
1. 乙方加工零部件的价格，由双方依据《报价核算表》确认，该价格自确认之日起生效。因市场价格的变动或其它原因，需要调整价格的，按该程序重新确认，之前仍按原价格执行。
2. 为确保甲乙双方长期有效的合作关系，乙方提供给甲方的加工零部件必须最具市场竞争力。如乙方销售与加工零部件类似的产品给其它客户，则乙方必须保证加工零部件与这些类似产品相比价格最低；在其它厂家能以比乙方更低的价格提供相同质量的加工零部件时，甲方有权要求乙方在保证质量的前提下，将价格调整到与其它厂家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天内不予调整价格也不能合理说明原因的，甲方可以终止本合同的履行。
3. 加工费计算方法：
(1) 对甲方提供的原材料、零部件，应在核定加工零部件价格基础上，扣除甲方提供之原材料、零部件价格，余额为乙方的加工费。
(2) 由甲方提供原材料、零部件的，乙方必须按照甲方规定的程序到甲方指定仓库办理领料手续，领取物料并按照甲方规定之原材料、零部件损耗标准进行加工，超过规定标准，造成甲方原材料、零部件损失的，甲方有权直接从乙方加工费中扣除。
五、 加工订货：
1. 甲方向乙方下达订单，乙方接受：
(1) 甲方以传真或电脑下单（下同）的形式向乙方发出《委外加工生产通知单》订货，乙方确认订单的具体要求后回传，该订单作为甲方向乙方订货的依据。
(2) 电话通知订货。但订购的货值或甲方提供给乙方加工的材料货值必须在5000元人民币以下，同时，甲方必须填写《电话通知订货记录》，作为电话订货或更改订单的原始记录凭证。
2. 因甲方的生产计划变动，要求更改订货时，乙方接受：
(1) 甲方向乙方发出《加工订单更改通知单》或取消原《委外加工生产通知单》从新发出《委外加工生产通知单》，乙方确认后回传。
(2) 电话通知更改。但更改的货值必须在5000元人民币以下。
3. 如甲方通知取消订单：
(1) 订货当天通知取消的，订单取消。
(2) 在一个货期段内（非订货当天）通知取消的，乙方在接到通知时应立刻停止该订单的生产，并将己生产数量如实反映甲方，经核实是在乙方生产力范围内的数量，甲方仅负责安排此数量已生产的加工零部件的使用，协助乙方消化为该订单生产的正常备料。
4. 乙方需领用甲方提供的原材料、零部件，于订单下达之日，凭甲方订单按本合同第三条规定办理领料手续。
六、 加工零部件的包装、运输与交货：
1. 加工零部件的包装，按甲方企业技术规定执行：_______________________________；
2. 包装物标识规定：_________________________________________________________；
3. 如某加工零部件没有甲方的企业技术规定则按国家有关规定或采用适宜运输与保证质量的包装。
4. 乙方必须按合同及订货单的要求将加工零部件送至甲方指定仓库，运输、装卸费用自负。送货时应包装完整，标识明确，规格统一，并在送货单上注明甲方制订的物料码、名称规格、数量、单位及生产厂的合格证。
5. 甲方收到乙方的加工零部件时，经检验合格开具合格检验报告后，开具《收料单》。
6. 甲方负责乙方要求回收的加工零部件包装物的保护并统一地点存放。乙方应在七（7）天内将加工零部件的包装物运走，否则，对包装物的任何问题甲方不负责。
七、 双方就合同产品所需模具，约定如下：
1. 图纸的设计与提供：乙方进行图纸的设计开发，图纸及技术资料需经甲方确认，费用由乙方承担。
2. 模具的制造及其费用承担：由乙方承担；
3. 模具的验收及其标准：由甲方或甲方确认的图纸及零件检验标准确定。
4. 模具的使用、维修、保养及费用承担：由乙方承担；
5. 模具的知识产权：甲方所有；
6. 模具的所有权：甲方所有。
八、 知识产权保护
1. 按照双方签订的《知识产权保护协议》规定执行，有商标许可的，还须签订《商标使用许可合同》。
九、 产品技术、质量标准与控制
1. 合同生效后 日内，甲方应向乙方提供相关图纸、检验标准及下列文件、资料：
(1)
(2)
(3)
2. 产品质量控制：
(1) 乙方须先按甲方提供的相关资料、首样等要求，制作样品，并经甲方检验合格后，进行小批量生产。小批量产品质量经甲方检测合格确认后，才能进入批量生产。
(2) 甲方有权向乙方派驻技术管理人员并对乙方的产品、材料、零部件及生产装配过程随时进行抽检；乙方应予配合，并免费安排住宿。甲方及时将每次抽检、验收结果通报乙方，以帮助乙方解决质量问题。
(3) 甲方原则上每年一次派具内审资格人员对乙方的质保体系进行检查评审，并出具由甲方管理者代表签发的审厂报告，乙方有责任按照质保体系要求配合甲方进行工厂审查，并对甲方提出的不合格项目及时进行整改。甲方针对乙方质保体系中的不合格项进行二次评审，如仍未达到要求，则可中止或终止本合同。
(4) 乙方同意将加工零部件之主要原材料及关键零配件供应商名单及价格之详细书面资料送甲方备案，乙方更改零配件及其供应商前必须经甲方书面确认并报甲方备案。乙方已通过3C认证的产品品种，零部件不得更改。
(5) 一般情况下，乙方可在甲方推荐的供应商范围内选择，也可选择符合甲方质量要求的其它供应商，但应向甲方提供该供应商生产的关键零配件足够检验数量的样品，经甲方检测合格并书面确认、封样交甲方后，方可采购并投入生产。
(6) 虽然甲方根据经验或样品检测结果向乙方推荐供应商，或者同意了乙方选定的供应商，或者借甲方名义采购原材料、零配件后向乙方提供，或对加工零部件进行了检验。但是甲方的认可或受托购买行为并不代表乙方进货质量控制责任的免除，由乙方对所采购零配部件的质量承担责任。虽然甲方进行了上述质量检验与控制活动，但甲方不对加工零部件的质量承担任何责任，由乙方承担全部的产品质量责任。
3. 质量整改
(1) 同一型号的加工零部件，乙方若连续出现二次不合格，甲方可发出整改通知书，并可应乙方要求，派出技术检验人员予以帮助，但其费用由乙方支出，经整改仍不合格的，甲方有权终止与乙方之间的合同履行。
4. 产品技术、质量与控制，不合格品与产品质量事故的处理适用双方签订的《质量保证协议书》。
十、 加工费的`结算
1. 加工费的结算方式为：每月二十五（25）日前结清截止上月二十五（25）日检验合格的加工零部件之加工费，扣除加工费__________作为质量保证金，乙方根据余额开具发票，甲方以三（3）个月承兑汇票的方式支付加工费（乙方如要求将承兑方式改为现汇支付，由乙方不低于月息0.28%贴息给甲方）。
2. 质量保证金于双方终止业务来往的 年内结清。第一年结算_______%，第二年结算________%，第三年结算____________%。
十一、 验收方法
1. 甲方自合同物料入库之日起七个工作日内完成验收，验收标准与手段按照本合同第三条的规定或行业通行标准或国家标准执行。双方如对质量问题产生争议的，按甲方所在地质量监督检查机关检测结果为准。
十二、 对加工零部件提出异议的时间和办法
1. 甲方在验收过程中，如果发现加工零部件的品种、型号、规格、花色和质量不符合规定，应妥为保管并在 天内向乙方提出书面异议。书面异议中，应说明合同号、运单号、车或船只、发货和到货日期；不符合规定的加工零部件的名称、型号、规格、花色、标志、牌号、批号、合格证或质量保证书号、数量、包装、检验方法和检验情况；提出不符合规定的加工零部件的处理意见。在付款期内，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。
2. 乙方在接到需方书面异议后，应在___________天内负责处理，否则即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
3. 加工零部件在用于甲方生产的过程中出现质量问题，乙方应对此负全部责任，甲方负责协助。造成甲方无法正常使用的加工零部件，乙方应负责退、换。由此引起所涉及之加工费无法按时付款的，甲方不承担任何责任，但由此造成甲方不能生产或延误的，其损失由乙方承担赔偿责任。
4. 加工零部件出现售后质量问题的，由甲方将存在问题的产品提交甲方所在地质量监督检查机关检测，报告确认属乙方责任的，由乙方承担全部责任。
十三、 乙方违约责任：
1. 乙方不能按时、按质、按量交货的，根据不同情况进行处理，具体如下：
(1) 因质量问题批次检验不合格退货的，扣罚当批货值的5%，但不低于500元，不高于5000元；在甲方通知乙方后，乙方做出返工、挑选、重新生产或其它手段在原订单要求的交货期内重新提交合格之加工零部件；不能在原订单要求的交货期内重新提交合格之加工零部件品的，应及时知会甲方，并按第（4）条接受扣罚。
(2) 因质量问题批次检验不合格让步接收的，扣除当批货值的10%；
(3) 因批次或零星不合格（料废）造成停工、返工或全检的，按未能按期按量交货造成停工处理，按50元/工时累计扣罚，物料损失由乙方负责；
(4) 未能按期、按量交货或不合格造成计划调整的，扣罚违约金3000元/次；
(5) 未能按期、按量交货或不合格造成出货延误，批次或零星不合格（料废）造成出货延误的，扣罚违约金5000元/次，损失另计；
(6) 故意将不合格的加工零部件混放在合格品中，或明知是不合格品却冒充合格品的，扣罚20000元以上的违约金，情节严重的除罚款外取消供应商资格；
(7) 未经确认，私自更换、更改原材料、零部件规格型号或供应厂家，扣罚20000元以上的违约金，情节严重的除罚款外取消供应商资格；
(8) 送货实物数量或重量不足，扣除欠货价值10～100倍的违约金；
2. 乙方所交的加工零部件品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的，除按以上进行扣罚，乙方还必须负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的按不能交货处理。
3. 乙方因加工零部件的包装不符合合同规定，除按以上进行扣罚，乙方必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成加工零部件损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。
4. 乙方提前交货的、多交的和品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的加工零部件，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，由乙方承担。
5. 乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款；合同规定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商的，甲方仍需要的，乙方应照数补交，并负逾期交货责任；甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后15天内通知乙方，并自动解除乙方未按时完成部份的订购计划。
6. 加工零部件错发到货地点或接货人的，乙方除负责应运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金，并承担由此增加的费用。
十四、 甲方的违约责任
1. 甲方逾期付款的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的利息。
2. 甲方无正当理由拒绝接货的，应当承担由此造成的损失；甲方如错填到货地点或接货人，应当承担乙方因此所受的损失。
十五、 合同的变更、解除：
1. 合同期内，甲乙任何一方经协商一致均可变更或解除本合同。如有《合同法》第94条规定的解除合同条件的情况出现，均可解除合同。
2. 乙方连续或累计二个月未能按时交货的，或生产的合同产品发生重大质量事故的，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方赔偿由此给甲方造成的损失。
3. 合同因任何原因而解除，乙方应在30天内将甲方所有为履行本合同而提供乙方使用的物品和材料，包括但不限于模具、商标标识、技术资料、供应商名单等，归还甲方。
十六、 不可抗力
1. 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
十七、 其他
1. 按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后十天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发加工零部件或其他货物来充抵。
2. 本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份。经双方签字并加盖合同专用章后生效，有效期自______年____月____日到____年____月____日，或终止于合同完全履行或其他解除事由出现时。
3. 执行本合同发生争议，由双方协商解决。协商不成，双方同意由甲方所在地人民法院管辖。
4. 双方签订的《质量保证协议》、《业务交往若干问题备忘录》、《商标使用管理合同》、《知识产权保护协议》为本合同的附件。
十八、 其他需约定事项：
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________
甲方： 乙方：
授权代表： 授权代表：
日期：____年____月____日 日期：_____年_____月____日
加工承揽合同 4
甲方：_______________公司
法定代表人：_____________乙方：___________有限公司
代理人：_________________
甲乙双方就加工承揽合同纠纷上诉一案（_____年______民 终字第____号）达成如下和解协议：
1、甲方确认甲乙双方于_____________年下半年未发生_______加工业务，该业务系________、__________擅自以乙方名义与甲方达成的.加工业务，__________、__________不是乙方的员工，业务过程中未得到乙方的委托授权，事后乙方已出具声明对无权代理行为拒绝追认。
2、甲方决定对该案撤回上诉，为弥补甲方的损失，乙方同意一次性补偿甲方人民币 元，甲方向乙方出具相关收款发票。
3、双方无其它经济纠纷。
4、本协议自双方签字后生效。
甲方：__________________有限公司
法定代表人：____________________
乙方：__________________有限公司
代理人：________________________
__________年_______月_______日
加工承揽合同 5
定作方（以下简称甲方）：
承揽方（以下简称乙方）：
供料方（以下简称丙方）：
甲方委托乙方加工______________，丙方为甲方____________加工原材料的指定供料方，乙方在甲方处所承揽的加工成品所需原材料须在丙方处采购。经三方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。：
一、工程项目名称：
二、施工地点：
三、工程量：
四、工程总额及付款方式：
1、工程总额：
2、付款方式：
3、甲方支付完毕工程款项，拥有制品所有权。
五、工程期限：
1、合同签定次日起核算，7个工作日。
风险提示：
加工承揽业务切忌质量约定不清或口头约定质量，目的在于避免发生纠纷。质量条款要约定明确仔细。
如果质量是以样品为准，除了双方封存样品外，还应有样品质量描述的书面材料。以免样品灭失或自然毁损或对样品内部质量有异议而发生纠纷。
六、乙方工作：
1、保证在工程期限内完成工程的制作.安装工作。
2、施工所有材料严格执行工程项目预算书所规定的规格、品型。
七、甲方工作：
1、保证如合同约定支付乙方工程款项。
2、乙方进入现场施工时，施工场地应具备施工条件。
3、施工过程中协同乙方进行物业管理或相关管理单位的协调工作。
4、负责合同约定门面标识的所有审批工作。
八、丙方工作
风险提示：
原材料可以由定作人或承揽人提供。不管哪方提供，均要约定对原材料的质量要求。特别是定作方提供原材料的情况下，承揽方更要注意对原材料的质量验收，经验收合格后方可入库。根据合同法的规定，承揽方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毁损、灭失的，承揽方应该负损害赔偿责任。为此，承揽方应该提高保管材料的风险意识。
1、丙方应当提交产品品种、型号、规格、质量符合同规定的，如果不符合规定，甲方声明同意利用的，应当按质论价，甲乙丙三方再次协商定价。
2、丙方交货质量有瑕疵丙方还应承担返工返修、产品本身、物料或产品报废的费用、质量问题所造成的乙方交货不及时承担责任等。
九、验收：
1、材料以工程预算书中所标明规格、品型验收。
2、广告制作的规格、尺寸按施工图纸及说明验收（效果图仅作为视觉参考，不做为验收标准）。
3、项目施工完毕由乙方工程监理先行自检，自检合格后上交工程验收单，由甲乙双方进行验收。
4、甲方在验收过程中对质量如有意见，须在验收单中说明，经双方现场勘察，确有质量问题的，乙方进行后期整改。
5、工程验收单支付甲方时，甲方应在接收单手续上签字或盖章，收到工程验收单三日内，甲方无意见说明或无任何书面意见，视为验收合格。
十、保修：
1、甲方如发现制品损坏应及时通知乙方，乙方在12小时内到达现场进行制品检修，通报维修情况。24小时内保证制品的正常使用。
十一、安全责任：
1、乙方施工户外广告制品机构安全责任1年。
2、施工过程中，乙方由于自身原因造成员工或第三者人身伤害及财产损失，乙方承担完全责任。
3、因使用不当、擅自改造、灾害及不可抗力造成制品损坏，乙方免除安全责任。
十二、合同变更：
1、合同内容及条款的变更，需双方代理另立合同附件，签章有效。
2、因合同变更造成与本合同相关内容不符时，以合同变更后的'附件为依准。
十三、违约责任：
1、乙方因自身原因，不能在施工期内完成工程，逾期一天扣罚工程总额1%。
2、甲方如不能如期支付工程款项，逾期一天扣罚工程总额1%。
3、因审批手续造成工程延期或罚款甲方承担所有责任。
4、在甲方逾期未付应付款项时，乙方拥有制品所有权。
5、如一方未经对方同意而违反约定，另一方可不再履行合同，造成的损失由违约方赔偿。
6、在双方发生纠纷时协商解决，协商不成时可向朝阳法院提起诉讼。
十四、附件：
1、双方公司经营执照（加盖公章）
2、工程项目预算，施工图及效果图。
十四、合同成立和生效
1、本合同订立、执行和解释及争议和解决均适应中国法律。
2、附件及补充协议具有同等法律效力。
3、本合同一式2份，双方各持1份。
十五、其他
本合同若有未尽事宜的，经甲乙双方或甲乙丙三方协商后可另行签订补充协议，经有关方盖章签字后作为本合同的组成部分，具有同等效力。若补充协议与本合同有冲突的，以后补充协议为准。若协商不成的，则适用《中华人民共和国合同法》及其解释的规定。
（以下无正文）
甲方：
委托代理人：
地址：
电话：
开户银行：
账号：
_________年____月____日
乙方：
委托代理人：
地址：
电话：
开户银行：
账号：
_________年____月____日
丙方：
委托代理人：
地址：
电话：
开户银行：
账号：
_________年____月____日
加工承揽合同 6
委托方：__
承揽方：____
1.加工的`项目、产品名称、规格、数量、价格、交货期：____________项目产品名称、规格单位数量单价总价交货日期一季度二季度镀锌综架__以上只__万____万__万淬火综条支__万万__万合计
2.质量标准：______乙方根据甲方提供图纸规定的技术要求和质量标准进行加工。在加工工艺过程及运输中甲方提供的加工件允许损坏千分之__，但损坏件必须归还甲方。
3.原料供应：______加工用锌块由甲方供应。
4.交货方式：______由乙方负责往返运输，运费由乙方自负。
5.质量验收方法：____完成加工后由甲方按质量标准验收。
6.结算方式：____。
7.违约责任：______甲方委托乙方加工镀锌、淬火等，乙方应按规定日期完成；
逾期由乙方负担甲方的经济损失，每天按加工产品总值千分之__交纳罚金。
甲方未按规定的时间和数量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工损失，应按实际损失赔偿。
甲方：____
法定代表人：____
地址：______
银行帐号：____
乙方：_____
法定代表人：____
地址：______
银行帐号：________年____月__日
加工承揽合同 7
原告：_________________
住所地：_________________
法定代表人：_________________
电话原告造成的`经济损失__________元。
3、诉讼费用由被告承担。
事实和理由
原、被告于__年订立合同，约定原告订购被告桌椅等办公用品。签订合同后原告预先支付价款_____元，但被告一直未履行合同，致使原告不能按时使用，给原告造成了很大的损失。为维护原告的合法权益，特诉至贵院，请求依法解除合同，判决被告返：________________
被告：_________________
住所地：_________________
法定代表人：__________________。
电话：________________
诉讼请求
1、依法解除合同，被告返还原告价款__________元；
2、判令被告依法赔偿给还价款，并赔偿原告的经济损失。
此致
__________人民法院
具状人：_________________
_____年_____月_____日
加工承揽合同 8
订做方(甲方)：
制作方(乙方)：
一、品名、规格、单位、数量、单价、金额、交货日期
交货日期：合同签定起日内
其它说明：
二、质量要求、技术标准：
三、验收标准、方法：按样品工艺为检验标准。
四、包装要求及费用负担：
五、交货方式及地点：乙方负责送到甲方安装地(北京范围内),六、结算方式及期限：
七、违约责任：双方应严格遵守本合同的约定，如出现问题根据问题所属承担责任。
八、解决合同纠纷的方式：被告住所地人民法院诉讼。
九、其它事项：由双方协商解决。
十、户名：___有限
公司帐号：
开户行：
订做方
______年____月____日
制作方
______年____月____日
加工承揽合同 9
加承合（）字第号
定作方：_______________（简称甲方）
营业执照号码：_____________________
承揽方：_______________（简称乙方）
营业执照号码：_____________________
根据《加工承揽协议条例》有关规定，经双方协商一致，订立下列条款，共同信守：
品名或项目
规格、型号
单位
数量
单价
价款或酬金元
金额：仟佰拾万仟佰拾元角分
一、产品的质量、包装、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及规格、数量、质量：________________________
三、履行的期限、地点和方式：_________________________
四、验收标准和方法：_________________________
五、结算方式：_________________________
六、违约责任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行协议，都要承担违约责任。
1．承揽方的`违约责任：不能交付定作物或完不成工作，偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值___％或酬金总额____％的违约金。
其余违约行为按《加工承揽协议条例》第二十一条的有关规定执行。
2．定作方的违约责任：中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等，赔偿承揽方因此造成的损失，中途废止协议，属承揽方提供原材料的，偿付未履行部份价款总值_____％的违约金；不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金_____％的违约金。
其余违约行为按《加工承揽协议条例》第二十二条的有关规定执行。
七、双方约定的其它条款：________________
八、以上条款如有未尽事宜，应以书面协议，作为附件。
九、本协议执行中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方都可以向协议管理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
十、本协议一式________份，正本双方各执___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本协议有效期限：从双方签章之 日起到________年________月________日止。
十二、本协议签订日期：________年________月________日
定作方：________________
代表：__________________
开户银行：______________
帐号：__________________
承揽方：________________
代表：__________________
开户银行：______________
帐号：__________________
_______年______月_____日
加工承揽合同 10
订做方（以下简称需方）：____________
承揽方（以下简称供方）：____________
订做方委托承揽方加工 25米箱梁芯模 模板，根据《_____》规定，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
一、 标的物名称、规格、数量、单价、金额：____________（此合同单价为税前价）
品名 规格 数量 单位 重量（吨） 单价元/吨 价款（元） 备注
箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 约计重量
总计
总金额（大写） 柒万柒仟元整
二、 技术资料提供方法：需方提供标的物所需施工图，按需方确认的标的物图纸加工；
三、 质量要求：供方严格按图纸加工，产品质量符合行业相关规范要求，并配合甲方的监督检查；
四、 交货地点：供方厂内验收交货；
五、 交货时间：合同签订生效后， 第一套芯模10月8日交货，第二套芯模10月13日 交货。
六、 计量方式：需方以标的`物加工过磅重量进行结算；
七、 结算方式：合同签订后需方预付材料款 贰万伍____元，需方在提取标的物时结清所提取标的物的剩余款项（以实际加工产品数量、品种为准）。
八、 标的物所有权自交付全部货款时起转移，但需方未履行支付价款全部货款义务的，标的物仍属于供方所有。
九、 运输方式及到达站和费用负担：汽运，施工现场，供方帮助配货，供方承担运输费用。工地卸车及其它费用由需方承担。
十、 本合同解除的条件：合同执行完毕或未付材料预付款。
十一、 违约责任：由违约方负责；
十二、 解决合同纠纷的方式：协商方式，如协商不成，提交_____委员会解决，或依法向人民法院起诉；
十三、 本合同自双方签字且预付材料款到帐之日起生效。本合同传真件同样有效。
十四、 本合同一式两份，如有未尽事宜可另立合同附加件，与本合同具有同等法律效应。
订 做 方 ：____________ 承 揽 方 ：____________
单位：__________ 单位：____________
法定代理人：_______ 法定代理人：____________
委托代理人：_______ 委托代理人：____________
电 话：___________ 电 话：____________
开户行：_________ 户 名：____________
帐 号：___________ 卡 号：____________
邮 编：___________ 邮 编：____________
签订时间：____________
加工承揽合同 11
合同编号：____________________
定作方：____________________
承揽方：____________________
签订地点：____________________
签订时间：____________________
一、加工标的
货物名称：____________________型号：____________________
面料：____________________颜色：____________________
单位数量：____________________单价：____________________
总金额：____________________交货地点及期限：____________________
交期：____________________ 出口国：____________________
合计人民币____________________，(大写)____________________，按实际金额结算( 单价含线、税 、封箱带)
二、定作方提供材料(若定作方提供材料，则必须填写)
材料质量:____________________数量:____________________
提供日期:____________________定额:____________________ (面料，里料一律按定单数量到位。)
三、承揽方应当在收到定做人提供的材料后应立即组织人员依据行业标准进行检验，提出异议期限为7天;定作方委托承揽方采购面料、里料、辅料的，承揽方对所采购物品的质量负责，应该得到定作方的书面确认方可开裁。
四、加工物品的技术标准及质量以定作方指示书、确认样的要求为准。物品加工其他特别质量要求：按相应的出口产品的检验标准和SN/T1649 的标准验收。
五、承揽方发现定作方提供的图纸、技术要求不合理的，应在3日内向定作方提出书面异议，否则由此造成的损失由承揽方负责，定作方应在收到书面异议后的7日内答复。
六、加工物品的包装按定作方的要求。
七、未经定作方书面同意，承揽方不得擅自将合同所约定的定作任务或部分定作任务转移给第三方完成，否则将构成违约，定作方有权随时解除合同，给定作方造成的损失由承揽方赔偿。
八、承揽方负责将定作物品送至定作方指定的地点。(定做方自提)
九、承揽方应该在货物生产完成后、出运前组织进行验收，验收标准为客户最终确认样及确认意见标准。由于承揽方逾期交货、货物的质量问题等原因引起的索赔和其他责任由承揽方承担(包括但不限于：客户索赔、因交货期推迟而引起的空运费等)。
十一、付款方式：内部结算。
十二、其他约定事项：
1、在加工制作期间，定做方有权随时进入承揽方的`工作现场进行必要的监督检查，
2、双方对质量标准确认以封样为准，双方各保留封样，由承揽方无偿提供。
3、若由定作方提供原材料的，加工任务完成后，承揽方必须将剩余面料、二等衣服等送达到定作方指定地点。
4、用料按定作方要求，超出不允许裁剪，按最省的排料。
5、最终产品质量必须通过定作方验收，由于承揽方原因造成定作方二次加工、二次出运和退货索赔等一切损失均由承揽方承担。
十三、违约责任：任何一方违约的应承担违约责任，除应承担因违约给非违约方造成的一切损失外还应赔付合同价款30%的违约金。
十四、合同一式两份，双方各执一份，自签订之日起立即生效，如有纠纷，双方协商解决，协商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起诉。
十五、未尽事项双方协议解决。
定做方：____________________ 承揽方 ：____________________
代表人 ：____________________ 代表人：____________________
时 间：____________________时 间 ：____________________
加工承揽合同 12
承揽合同（供加工承揽用）
订立合同双方：
承揽人______________________，以下简称甲方；
定作人：__________________ ，以下简称乙方；
甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。
第一条 甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费；
第二条 加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担：（加工定作物样品需要封存的，由双方代表当面封签，并妥当保存，作为检验的根据）；
第三条 加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担；
第四条 乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款及图纸、技术资料；
第五条 原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输；
第六条 加工费结算办法与时间；
第七条 乙方应于_______年______月_____日前向甲 方交付定金____________元；乙方应______年____月____日前向甲 方交付预付款____________元。乙方不履行合同的，无权请求返还定金。甲方不履行合同的，应当双倍返还定金。甲方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还；
第八条 甲方的违约责任：
1、甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调整后，仍不符合合同规定，乙方有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。
2、甲方交付定作物的数量少于合同规定，乙方仍然需要的'，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。
3、因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。
4、甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的________‰偿付违约金。
5、甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值_________％的违约金。
6、由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。
第九条 乙方的违约责任：
1、乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。
2、乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值_________％的违约金。
3、乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。
4、乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。
5、乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。
6、乙方如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。
第十条 不可抗力：
在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，甲方在经有关部门证明后，可免予承担违约责任。但甲方应当采取积极措施，尽量减少损失，如不可抗力的损失是在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除甲方责任；在乙方迟延接受或无故拒收期间发生的，乙方应当承担责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
第十一条 本合同发生纠纷时，双方协商解决，协商不成时，任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解，或向合同管理机关申请调解、仲裁、也可以直接向人民法院起诉。
本合同于_______年____月____日经公证生效，合同履行完毕即失效。
本合同一式____份，甲乙双方各执一份_______公证处、________物价局、 ________银行各存一份。
定作人：__________承揽人：_______________
代表人：__________代表人：____________________
开户银行：_____________开户银行：__________________
帐 号：_________________帐 号：_____________________
签订日期：_____年____月____日
加工承揽合同 13
需方:________(甲方)
供方：_______(乙方)
合同编号：___________________
签订日期：____年____月____日
为了规范建筑门窗购销行为，保护供需双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，明确双方技术经济责任，保证工程建设正常进行，经甲、乙双方协商，一致同意签订本合同，以便共同遵守。
1、建筑门窗用途概况 工程名称：________________；建筑结构：_______________； 工程地址：_____________________；使用层次：__________。
2、建筑门窗供应要求
2.1本合同中的单价是指门窗到________________________交货的价格。
2.2交货点详细地址：____________________________________。
2.3其它要求：___________________________________________
3、结算和付款方式
3.2结算方式：
3.2付款方式与期限：____________________________________________
4、技术要求
4.1乙方供应的产品应严格执行并符合__________标准，(标准名称代号)___________________________________________________________。
4.2乙方应随每批产品提供《产品质量保证书》。
4.3产品运输方式及包装标准_____________________________________。
5、验收标准、方法及提出异议期限
5.1验收标准，按该产品的国家标准验收，如尚无国家标准的则按行业标准或已经主管部门备案的企业标准验收。
5.2 甲方在验收时，如发现产品的品种、型号、规格、颜色和质量不合规定，应妥善保管，并在__天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方因使用、保管不善等造成质量下降的，不得提出异议。
5.3 如发现产品有严重质量问题，甲方应在48小时内向____市建材业质量监督管理中心和门窗分中心报告，同时用书面通知乙方及时分析解决。在问题未查清之前该批产品必须封存不能使用。甲方因此受到的损失，由乙方按违约责任承担。
6、违约责任
6.1 甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如合同一方违约，由违约方承担责任，并参照民法典有关条款及双方的约定，向对方偿付违约部分货款的 ____%的.违约金。
6.2 如另行商定责任赔偿规定的，应在8.5“其他约定”一栏中予以写明赔偿方式、方法与金额。
7、解决争议的方式
7.1 本合同在履行过程如产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决，协商不成的，可提请分中心进行调解或通过有关法律程序解决。
8、其他约定事项
8.1 乙方在门窗运抵交货点后，甲方应提从堆放场地，并及时做好相应的验收工作，如出现问题应及时协商解决。
8.2 乙方如遇特殊原因不能正常供货时，应提前天通知甲方协商解决，否则造成后果乙方负责。
8.3 甲方如遇特殊原因不能按合同规定缴付货款时，应及时主动通知乙方协商解决，否则造成后果由甲方负责。
8.4 如遇人为不可抗拒因素(如台风、洪水等)和其他不可预见事故发生而不能履行合同时，免除承担违约责任。
8.5 其他约定：
9、本合同自双方代表签字，加盖双方印章后生效，如有未尽事宜，须由甲、乙双方共同协商解决。
本合同一式五份，甲、乙双方各执二份，____市建设工程交易管理中心建筑门窗分中心备案一份。
甲方：____________乙方：____________
单位名称：________单位名称：________
___年___月____日___年___月____日
加工承揽合同 14
甲方(定作方)：_____________
法定代表人：_____________
住所：_____________
联系电话：_____________
统一社会信用代码：_____________
乙方(承揽方)：_____________
法定代表人：_____________
住所：_____________
联系电话：_____________
统一社会信用代码：_____________
甲、乙双方本着平等合作、互惠互利的原则，依据《中华人民共和国民法典》和其他相关法规的规定，就 (地点)玻璃供需问题，经双方友好协商，一致同意签订以下加工合同，具体条款如下：
一、品种、规格、数量、单价
玻璃品种： _____________，规格：_____________ ，数量： _____________，单价：_____________ 。
二、运输方式、费用
1.由乙方负责送货，运输费用由乙方承担。玻璃卸车前破片由乙方负责，落地验收后出现破损由甲方负责。
2.产品必须按甲方订单要求每片附加标签、规格、品种、楼号楼层等识别编码，标签编码统一贴在白玻面，以便区分。
三、交货地点和期限
1.交货地点：_____________ 。
2.合同签订后，乙方收到甲方订单后____日内供货，补片玻璃应在____日内完成。
四、验收方式
1.玻璃送达甲方工地后应当场验收当批玻璃，发现有不符合下单尺寸的产品应当及时予以检验，若有异议应在__日内以书面形式通知乙方，否则视为验收产品合格。
2. 玻璃制作按国家标准执行，相关规定以行业标准为准。
五、结算及付款方式
甲方根据玻璃保修期签给乙方一张支票，乙方发车后，甲方通知乙方，乙方方可存支票并提供发票给甲方。
六、违约责任
1.双方应按合同约定履行，乙方若延期供货，每日应向甲方支付延期货物价款的.____%作为违约金。
2.如产品质量达不到设计要求，乙方应承担一切责任和经济损失。
七、争议解决
本合同履行中的争议，由双方协商解决；协商不成的，合同争议双方均有权向 人民法院起诉。
八、本合同一式两份，双方各执一份，由双方签字盖章后生效。本合同项目结束后合同自行解除。
九、保质期及保修
1.保质期为____年(自验收之日起)。
2.保修期为__年，在保修期内发现玻璃质量问题，乙方无偿更换，并承担保修期内产品所附有的其他责任。
甲方(签章)：_____________ 乙方(签章)：_____________
法定代表人：_____________
委托代理人：_____________
开户银行：_____________
账号：_____________ 法定代表人：_____________
委托代理人：_____________
开户银行：_____________
账号：_____________
______年____月____日 ______年____月____日
加工承揽合同 15
甲方：____________________
乙方：____________________
依照《____________________》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规，在自愿、平等、公正的原则下，双方就本建设工程施工事项协商一致，达成一致，特订立本合同。
一、程概况
1、工程名称：
________________________________________
2、工程地点：
____________________________________________________________有限公司
二、工程承包范围
1、面积：
_____________________________=____________________平方，附工程详单。
2、承包方式：甲方出资，乙方承包工、料(本钢架棚所有材料允许误差
±0.3mm)含土建。
3、工程造价
____________元________，总造价________________元。
4、付款方式：合同签订后甲方预付总造价
30%，柱子立起再付40%，验收后再付25%，剩余5%工程完成后一年内全部付清。
5、土建工程结束后开始施工，天交工。(备注：除不可抗拒外因素)。年内保证维护正常使用。
6、在施工期间，乙方施工人员应由乙方全部投入
_____________，如发生工伤事故等事宜，由乙方从_____________金中解决，不足部分由乙方承担，甲方概不负责。
7、甲方负责水、路两通及其费用，负责外围治安秩序，乙方负责按施工图施工和保证工程质量、工期与施工安全，乙方在施工期间，电费由乙方承担，甲方负责协调。甲乙双方应履行合同义务，如一方违约，应向对方支付
________________万元的违约金。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，合同自签订之日起，即可生效。
甲方：________________________
乙方：________________________
________年________月________日
【加工承揽合同 】相关文章：
加工承揽合同04-07
承揽加工合同04-07
加工承揽合同05-23
加工承揽合同11-27
承揽加工的合同02-28
（精选）加工承揽合同11-06
加工承揽合同11-28
（精选）承揽加工合同07-17
[精选]承揽加工合同07-17
承揽加工合同06-29