水电工施工合同

水电工程施工合同书推荐度：
相关推荐

水电工施工合同

　　在当今社会，人们对合同愈发重视，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编帮大家整理的水电工施工合同，希望对大家有所帮助。

水电工施工合同

水电工施工合同1

　　合同编号：

　　发包单位： (以下简称甲方)

　　承包单位： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国民法典》和有关法律、法规的规定，为明确双方在施工过程的权利义务，双方本着平等互利、协商一致的原则自愿订立本合同。

　　第一条工程概况工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　第二条承包范围和方式承包范围：根据甲方提供图纸进行施工。

　　施工标准：按设计要求和加固材料厂家的技术参数执行。

　　双方责任：甲方：

　　1、甲方指派为现场代表；

　　2、负责提供施工区域的用电、用水、相关脚手架及临时宿舍；

　　3、工程开工前向乙方提供施工图套，组织有关方进行设计、技术交底，负责加固部位的定位放线；

　　4、审批乙方提出的施工组织设计及开、停工报告，审核乙方工程竣工验收单，负责办理工程签证；

　　5、现场测试，甲方负责费用乙方负责协调；乙方：指派为工地负责人，为现场代表；编制施工组织设计或施工方案，开工前送甲方审定，提出施工进度计划、用水、用电计划；负责现场施工安全，做到文明施工；向甲方提供竣工验收单、技术资料并参加验收；

　　第三条合同工期工期：本施工范围内容工期天，甲方协调好施工作业面确保工程在规定工期内完成。

　　工期的延误：如遇下列情况之一，工期得以顺延，乙方就延误工期的内容在二天内以书面形式及时报告甲方，甲方应及时答复，甲方在收到报告五天后仍不答复，即视为同意乙方的报告。

　　非乙方原因造成的停水或停电一次超过4小时以上，并且一周内累计超过24小时；不可抗力，包括但不限于天灾、动乱、战争、政府干涉；不具备施工条件或遭物业禁止；经甲方认可的工程变化、设计变更等，乙方认为将影响工程进度正常进行；合同价款合同总价暂估为元，具体单价详见合同附件；本合同实际工程量以甲方现场确认为准；合同价款遇下列情况之一可予以调整；甲方认可的设计变更或工程量增减；在施工中甲方认可的新增或减少的工程项目；甲方认可的'其他不可预计因素；乙方对4-3条所发生的情况有提请甲方认可的权利，甲方应于收到乙方书面通知之日起三日内予以答复，逾期则视为甲方认可。

　　工程应在甲方认可或视为认可后三日内将调整的合同价款以书面形式通知甲方，甲方确认同意后答复乙方，若收到乙方通知后五日内甲方不作答复，视为确认同意。

　　第五条工程款的支付付款方式：本合同签定后，甲方支付叁万元给乙方作为预付款，本工程结束验收合格后一周内一次性付清剩余工程款。

　　第六条工程质量按国家规范验收标准。

　　乙方开工前应提供工程施工组织设计、产品相关资料。

　　第七条违约责任7-1.甲、乙双方均应尽最大努力保证合同的履行，任何一方违约的，均应该承担相应的违约责任。

　　甲方应按期支付工程款，如逾期，则每逾期一日应支付工程总款的0.5‰作为滞纳金；乙方应确保工程的质量及工期，如逾期，则每逾期一日应支付工程总款的0.5‰作为违约金；第八条保密条款未经对方同意，双方不得将此技术资料转让给第三人。

　　第九条其他双方议定的有关合同的设计变更文件、洽商记录、会议纪要及有关图纸、资料和数据都是本合同的组成部分。

　　本合同未尽事宜，可由双方本着友好合作精神协商订立补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

　　本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

　　一经双方签字并盖章即具有法律效力。

　　备注：随工程进展，双方可增加合同附件，以确定新单项工程单价。

　　发包方盖章(甲方)

　　承包方盖章(乙方)

　　代表人：代表人：

　　地址：地址：

　　合同签定日期：合同签定日期：

　　联系人：联系人：

水电工施工合同2

　　合同编号：__________________（发包人名称）（以下称发包人）拟修建_________工程，接受了_________（承包人名称）（以下称承包人）的投标，双方达成如下协议，并于_________年_________月_________日签订了本协议书，合同总金额为人民币（大写）_________。1．本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。2．本合同包括下列文件：（示例）（1）协议书（包括补充协议）；（2）中标通知书；（3）投标报价书；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术条款；（7）图纸；（8）已标价的工程量清单；（9）经双方确认进入合同的其他文件。上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的`一切文件。3．承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。4．发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。5．本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效（若需公证或鉴证时尚需办理公证或鉴证手续后生效）。6．本合同一式_________份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本_________份，发包人执_________份，承包人执_________份，其余副本由发包人分送有关单位。发包人（盖章）：_________ 承包人（盖章）：_________ 法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________地址：_________ 地址：_________ 网址：_________ 网址：_________ 电话：_________ 电话：_________ 电传：_________ 电传：_________ 传真：_________ 传真：_________ 电报挂号：_________ 电报挂号：_________ 邮政编码：_________ 邮政编码：_________ 开户银行：_________ 开户银行：_________ 账号：_________ 账号：_________ _________年____月____日 _________年____月____日签订地点：_________ 签订地点：_________ 附件

　　注：若承包人为联合体，除责任方处，其他各方的法定代表人（或委托代理人）也均应在本协议书上签名并盖单位公章。

水电工施工合同3

　　甲方：

　　乙方： **水电工程局有限责任公司

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，xx州水务局将xx结古镇禅古新村0.4kv～10kv线路工程承包给xx水电工程局有限责任公司施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。

　　第一条工程概况：0.4kv～10kv线路工程、变台安装及下户线路安装

　　一、工程名称： xx水利配套基础设施（供电）工程

　　二、工程内容： 0.4kv～10kv线路工程、变台安装及下户线路安装工程

　　三、工程地点：xx

　　四、设计单位：xx

　　五、工期： 20xx年月日至20xx年月日

　　五、质量标准：按电力行业优质工程执行，符合设计及规范标准

　　六、合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定

　　（￥）万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。

　　第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律

　　一、合同语言：汉语

　　二、适用法律：国家法律、法规以及工程所在地地方法规。

　　三适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。

　　第三条甲乙方驻工地代表

　　一、甲方项目负责人：

　　二、乙方项目负责人：

　　三、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。

　　四、监理工程师代表：

　　第四条甲方工作

　　一、施工场地具备开工条件和完成相应土地政策性划拨，给施工单位提供施工的便利条件。

　　二、甲方负责组织相关部门，对工程实施监督，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。

　　三、开、竣工时间由甲方确定。

　　四、负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，技术交底。

　　五、甲方可向施工项目部在本地区提供生活费和材料及机械使用费。

　　第五条乙方工作

　　一按照国家电力工程质量验评标准，担负xx结古镇禅古新村建设0.4kv～10kv线路工程、变台安装及下户线路安装施工任务。

　　二与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。

　　三在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，配合甲方做好工程竣工验收工作。

　　四对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。

　　五提供施工的工程进度计划。

　　六遵守地方政府及有关部门对施工场地交通管理规定和其它施工单位的相互配合。

　　七已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。

　　八做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。

　　九保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求。

　　十积极配合甲方的工作，承担相应的重建保电工作。

　　第六条工程质量

　　一、工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。

　　二、质量评定部门：由甲方确定。

　　第七条验收和重新检验

　　一甲方根据乙方的申请，组织青海xx电力公司生技部、供电所对工程进行竣工验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。

　　二检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的.要求以及甲方代表发出的施工指令，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，并承担由此发生的相关费用，甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工进行。

　　第八条工程预付款

　　本工程开工前预付工程款造价的30℅。

　　第九条工程款支付

　　一工程款支付方式：转账或支票

　　二工程款支付金额和时间：按工程进度支付工程款。

　　第十条竣工决算

　　一竣工日期为乙方送交竣工报告的日期，需修改后才能达到竣工要求的，竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

　　二乙方在工程竣工验收合格后向甲方提交决算报告。

　　第十一条保修条款

　　一保修内容、范围：乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量证明文件。

　　二保修期限：一年，自工程验收合格并交付使用之日起计算。

　　第十一条争议

　　因执行本合同发生争议，有争议双方协商解决，协商不成，有xx州仲裁委员会仲裁。

　　第十二条安全施工

　　在工程施工中，乙方确保工程施工科学、安全，因乙方原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害，由乙方承担责任，甲方概不负责；由于乙方施工原因造成他人财产、人身损害的由乙方承担赔偿责任。

　　第十三条合同的生效和份数

　　本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。

　　第十四条附加条款

　　合同条款中未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：xx州水务局乙方: xx水利水电工程局

　　有限责任公司

　　负责人：负责人：

　　法人代表：法人代表：

　　开户行：

　　账号：

　　年月日年月日

水电工施工合同4

　　发包方(甲方)：__________

　　承接方(乙方)：__________身份证号：__________

　　本合同明确双方的权利和义务，经甲乙双方按照合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。本合同依法订立即具有法律约束力，双方必须严格履行本合同规定的义务。

　　一、施工地点：__________

　　二、施工内容及质量要求：__________

　　进场人数每天不少于_____人。与_____年_____月_____日进场施工。

　　价格：按投影面积计算，每平方__________元

　　1、零时用电布置，铁管布线，强弱电布置(照明，空调，音响，监控，点钟，电视)给水管ppr，排水管pvc,开孔但不封孔。

　　2、灯具洁具安装。

　　三、甲方责任和义务：

　　1.负责与被施工单位、业主、监理的联系和协调工作。

　　2.派住现场管理员，监督乙方施工质量、现场管理、原材料使用。

　　3.协助乙方办理进场手续。

　　4.保障施工现场的用水用电及照明设备。

　　5.协调施工用料的'运输及配送。

　　6.乙方在施工完成三个月以内甲方付清乙方施工工费80%，剩余20%待验收合格后全部付完。

　　四、乙方责任和义务：

　　1.乙方按时上下工，上下工在路上骑车或开车安全自己负责。

　　2.施工所需工具由乙方自己提供。

　　3.乙方在施工过程中，必须制定出严密的安全防范措施，消除事故隐患，加强对人员驻地、施工现场的安全管理。确保人员、设备、物资、工程的安全，承担因管理不善、防护设施不全以及违章操作等原因造成进入现场的施工人员、非施工人员伤亡事故责任及费用。事故均由乙方自行负责处理并承担费用，甲方不承担任何费用及连带责任。

　　4. 4.乙方需按甲方施工内容及质量要求去做，如没按甲方要求施工产生的后果由乙方承担。

　　5.乙方在施工过程中不能做有损甲方公司形象的事，不能与客户谈论施工相关事情，如果对甲方造成损失需向甲方提供经济赔偿。

　　6.乙方需按甲方规定的工期完成施工，如没有按工期完成，造成的经济损失由乙方负责。

　　7.乙方不从现场带走任何甲方或业主提供的材料，一经发现，人赃并获，罚款一万元，并且扭送公安机关。

　　五、本合同一经签约，甲乙双方严格按照以上条款履行自己的责任和义务，如有违约所发生的后果违约方自己承担。

　　六、本合同的生效

　　1、本合同经甲方法定代表人或者授权代理人及乙方签字，并加盖甲方公章或乙方指纹印后生效。

　　2、本合同一式二份，具有同等法律效力，甲乙方双方各执一份，双方应妥善保管。

　　甲方(签字盖章)：__________

　　_____年_____月_____日

　　乙方(签字指模)：__________

　　_____年_____月_____日

水电工施工合同5

　　合同编号：_________

　　_________拟修建_________工程，接受了_________的投标，双方达成如下协议，并于_________年_________月_________日签订了本协议书，合同总金额为人民币_________。

　　1.本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。

　　2.本合同包括下列文件：

　　协议书;

　　中标通知书;

　　投标报价书;

　　专用合同条款;

　　通用合同条款;

　　技术条款;

　　图纸;

　　已标价的工程量清单;

　　经双方确认进入合同的其他文件。

　　上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的`所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。

　　3.承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。

　　4.发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

　　5.本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。

　　6.本合同一式_________份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本_________份，发包人执_________份，承包人执_________份，其余副本由发包人分送有关单位。

　　发包人：_________承包人：_________

　　法定代表人：_________法定代表人：_________

　　地址：_________地址：_________

　　网址：_________网址：_________

　　电话：_________电话：_________

　　电传：_________电传：_________

　　传真：_________传真：_________

　　电报挂号：_________电报挂号：_________

　　邮政编码：_________邮政编码：_________

　　开户银行：_________开户银行：_________

　　账号：_________账号：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　签订地点：_____

水电工施工合同6

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协商，乙方建造工程，为确保工程保质保量，按期完成，签订如下合同：

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程内容

　　道路建设，具体参照工程投资预算表。

　　四、工程造价：

　　合同价为：(大写) (￥元)。

　　五、质量要求：

　　工程施工要按照《农村公路水泥混凝土路面施工要求》技术规范，路面宽度允许偏差±15mm，厚度允许偏差-10mm，边线直顺，曲线圆滑，混凝土标号C25。

　　1、主要材料的确定，水泥选用厂家生产的有理化分析指标达标425#水泥;石子选用石子;砂子选用中砂，砂含泥量不超过5%。混凝土要求需要配备相关技术资料，如：混凝土材料配合比试块检测等。

　　2、道路面5m至6m设置伸缩沉降缝，如遇坡度大的伸缩沉降缝适度缩短。

　　3、施工前由甲方负责清理平整好路基，施工期间有关政策处理纠纷、道路保养期间按规定严禁通行的车辆不得通行等情况由甲方负责。路面施工规范完工后，乙方(施工方)负责对铺设好的水泥路面正常淋水保养20天。

　　4、混凝土路面脱皮、脱沙的每100平方米不能出现超过5平方米，如超过5平方米的按每平方米扣100元;路面断板每公里不能超过8条，每超过1条扣500元;路面出现网裂的每100平方米不能出现超过2平方米，如超过2平方米的按每平方米扣300元;若出现连续10平方米网裂的乙方必需进行返工处理，并承担一切损失。

　　5、铺设好水泥路面后，乙方要负责路面的`锯割。乙方必须严格按有关规定和标准施工，确保工程质量，工程质量因施工原因未达到合格的必须无条件返工，并承担一切损失。如工程量不足，按合同所定的价格乘以不足的平方数扣减，扣减后的资金由县农改办统筹安排。

　　六、工期要求：

　　自年月日开工至年月日竣工。如遇雨天或其它特殊情况，双方协商，工期顺延。

　　七、双方责任和权利：

　　1、甲方将工程发包给乙方，订立建设合同，乙方不得将工程转包给他人，否则甲方有权终止合同，造成的损失由乙方承担。

　　2、甲方主要是(村干部和理财小组人员)负责工程技术质量监督。监督人员在不妨碍乙方正常作业的情况下，可以随时对施工计划、施工质量进行检查。如监督人员不履行监督责任造成的不良后果按职责承担相应责任。乙方自备测量人员、仪器设备，按甲方设计资料复核，放线放样和施工，为了加快施工进度，乙方自备施工队伍，机械设备，变压器，发电机组，路障警示标志。

　　3、乙方按操作规程施工，质量第一，安全第一，如出现安全责任或事故由乙方自负。

　　4、料场及水电费甲方自负，甲方协助提供一切便利条件，保障水、电、路三通。

　　5、工程税金由乙方负担，并在工程所在地缴纳。

　　6、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　7、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期双方商定。

　　8、工程验收。甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。

　　9、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。

　　八、安全生产：

　　甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合建筑施工的要求。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

　　九、工程款结算方式：工程竣工验收合格后一次性付清工程款。

　　十、甲乙双方一方违约，由违约方承担所有损失。

　　十一、该工程设计资料、施工方案、设计要求、合同书内容互补，施工中如遇有以上未说明的其他事项，双方另行协商解决。

　　十二、本合同一式四份，甲乙双方、乡镇政府、综改办各执一份。

　　十三、本合同自签字之日起生效，工程款结算完毕，合同终止。

　　甲方：盖章乙方：签字盖章

　　法人代表：(签字) 施工方代表：(签字)

　　联系电话：联系电话：

　　合同订立时间：年月日

水电工施工合同7

　　1．本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。

　　2．本合同包括下列文件：（示例）

　　（1）协议书（包括补充协议）；

　　（2）中标通知书；

　　（3）投标报价书；

　　（4）专用合同条款；

　　（5）通用合同条款；

　　（6）技术条款；

　　（7）图纸；

　　（8）已标价的`工程量清单；

　　（9）经双方确认进入合同的其他文件。上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。

　　3．承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。4．发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

　　5．本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效（若需公证或鉴证时尚需办理公证或鉴证手续后生效）。6．本合同一式_________份。

　　其中正本贰份，双方各执壹份，副本_________份，发包人执_________份，承包人执_________份，其余副本由发包人分送有关单位。发包人（盖章）：_________ 承包人（盖章）：_________ 法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________地址：_________地址：_________网址：_________网址：_________电话：_________电话：_________电传：_________电传：_________传真：_________传真：_________电报挂号：_________电报挂号：_________邮政编码：_________邮政编码：_________开户银行：_________开户银行：_________账号：_________账号：__________________年____月____日_________年____月____日签订地点：_________签订地点：_________附件

　　注：若承包人为联合体，除责任方处，其他各方的法定代表人（或委托代理人）也均应在本协议书上签名并盖单位公章。

水电工施工合同8

　　上诉人(原审被告)内黄__________燃气有限公司，住所地__________

　　法定代表人：__________，职务经理。

　　被上诉人(原审原告)__________，男，________年____月____日生，汉族，住_________________。

　　被上诉人(原审被告)__________，男，________年____月____日生，汉族，住_________________。

　　上诉人不服_______人民法院(_______)豫_______民初_______号民事判决，现依法提起上诉。

　　上诉请求：

　　请求依法撤销原判，发回重审，或查明事实后依法改判：驳回被上诉人张_______原审对内黄_______燃气有限公司诉讼请求。

　　事实与理由：

　　原判认定事实不清，要求上诉人承担本案连带责任于法无据。

　　首先，原判认定内_______燃气有限公司_______项目部是内_______燃气有限公司是错误的。

　　内_______燃气有限公司是依法设立的法人企业，自公司成立以来，从未设立任何项目部，更未设立河南__项目部。原判认为“_______燃气公司的_______项目部与_______签订合作协议”无事实根据。上诉人认为，内_______燃气有限公司与内_______燃气有限公司河南_______项目部不是同一主体，不存在隶属关系，也无法律上的任何利害关系。

　　上诉人在_______部分乡镇包括_______开展有天然气安装工程业务，但上诉人已将该工程于_____年_____月_____日全部承包给了具有法人资质的河南_____建设工程有限公司，双方签订有《建设工程施工合同》。上诉人与河南_______建设工程有限公司签订《建设工程施工合同》后，从未与任何人签订任何承包合同或者施工合同，更不可能成立什么河_______项目部。被上诉人_______在原审提交的'_______与内_______燃气有限公司河南__项目部签订的燃气施工内部合作协议与上诉人无关，原判将河南__项目部认定为上诉人的公司属牵强附会。

　　上诉人认为，本案应当举证证明内黄_______燃气有限公司河南_______项目部是否具有民事主体资格，是否具有独立承担民事责任能力，设立内黄_______燃气有限公司河南_______项目部的机构是谁。以上问题弄清楚了，其他问题也就迎刃而解了。依据民事诉讼法第64条规定，查明以上事实举证责任在被上诉人张_______一方。原判在没有查明以上事实的前提下，仅凭被上诉人提交的《燃气施工内部合作协议》冠上了上诉人的名称就认定是上诉人公司的行为是不负责任的。

　　其次，原判要求上诉人承担连带责任于法无据。

　　原审原告张_______受雇于被上诉人王_______，张_______在受雇过程中受到伤害，应当得到赔偿。而上诉人将该工程整体承包给了河南__建设工程有限公司，河南_______建设工程有限公司又将该工程一部分承包给了没有建筑资质的王_______，对于张_______在工作中受到的伤害应当由王_______承担赔偿责任，河南_______建设工程有限公司承担连带责任，现原判要求上诉人承担连带责任有悖法律规定。

　　总之，原判认定事实不清，要求上诉人承担连带责任于法无据。望二审法院依法准入上诉人上诉请求。

此致

　　_______中级人民法院

　　上诉人：_______燃气有限公司

　　_____年_____月_____日

水电工施工合同9

　　发包单位：（简称甲方）

　　法定代表人：

　　地址：

　　承包单位：（简称乙方）

　　法定代表人：

　　地址：

　　根据《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。

　　第一条：工程地点：________________________。

　　第二条：工程内容：________________________。

　　第三条：承包方式：乙方包工包料。

　　第四条：工程价款及调整

　　1、工程价款：_______元。

　　2、发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：

　　（1）甲方代表确认的工程量增减；

　　（2）甲方代表确认的设计变更或工程洽商；

　　（3）工程造价管理部门公布的价格调整；

　　（4）甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失；

　　（5）合同条款以外得其他增减或调整。

　　第五条：付款方式

　　1、工程款支付方式：银行转账。

　　2、工程付款：该工程由乙方垫资，工程竣工后政府安排资金到位，甲方一次性支付工程款。

　　3、本工程税金由乙方到当地税务部门自行缴纳。

　　第六条：合同工期

　　1、双方商定总工期为_______天。

　　开工日期：____年____月____日；

　　竣工日期：_____年____月____日。

　　2、如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。

　　（1）甲方不能按合同约定提供开工条件；

　　（2）工程量变化和设计变更；

　　（3）工程款未按时支付；

　　（4）不可抗力（如地震台风火灾等）。

　　3、由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。

　　4、乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。但奖罚累计不超过总造价得2%。

　　第七条：工程质量要求

　　1、乙方应严格对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，作好质量检查记录，并向甲方递交自检报告。

　　2、乙方的质量检测机构必须取得省级以上计量认证合格证书，并经州水利工程质量监督站认可，方可从事质量检测工作，检测人员必须持证上岗。

　　第八条：材料设备

　　1、本工程所需材料、设备一般由承包方组织供应，按规定需群众投工投劳备运砂石料等，承包方应积极配合。

　　2、所有材料、设备、成品、半成品均附有合格证，都要经甲方检查验收，签交物资验收合格单，方可进场，已进场的物资未经甲方许可签署出场证书，不得运出场外。

　　3、已进场的物资，若发现不合格，供料一方必须迅速将其运出场外。

　　4、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等，均不得用于本工程，若属材料人员失职或其他原因造成不良后果，由责任一方负责。

　　第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任

　　1、甲方：

　　（1）进场前天内，甲方必须将施工现场清理干净。为乙方提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续；

　　（2）负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求；

　　（3）按时支付工程款项；

　　（4）协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工；

　　（5）组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底；

　　（6）组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作；

　　（7）负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作；

　　（8）组织工程竣工验收工作。

　　2、乙方：

　　（1）做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况；

　　（2）做好施工安全防范措施，确保施工安全；

　　（3）负责做好材料、设备的采购和保管工作；

　　（4）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外；

　　（5）参加工程竣工验收工作。

　　第十条：保修

　　保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为_____个月。

　　第十一条：工程停建或缓建：

　　1、因政策调整，人力不可抗力及甲、乙双方之外原因导致工程停、缓建，是合同不宜继续履行，双方应签订工程停缓建协议。

　　2、工程停缓建后，乙方应妥善做好已完工和已购材料设备器具的'保护及移交工作，并将自有机械设备，以及人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件，并支付撤出的一切费用，同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。

　　3、已订货的材料设备器具等款项，由甲方承担，应退货的由订货方负责退货，不能退货的货款和退货发生的费用，由甲方承担。

　　第十二条：违约责任

　　1、乙方不能按甲方的质量、安全、进度、文明施工要求施工，甲方有权终止合同。

　　2、按有关规定，如工程质量不符合设计要求，甲方有权要求乙方对工程限期处理或返工，费用乙方自理。不按甲方意见返工，甲方有权不支付费用。

　　3、乙方不服从甲方安排、指挥造成的损失由乙方承担，由甲方造成的损失由甲方承担。

　　4、施工中若发现乙方不能按设计要求和工期组织施工或保证施工质量，进度达不到要求时，甲方有权终止合同，变更施工队伍，由此所造成的损失由乙方负责。

　　第十三条：纠纷处理

　　承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向____________人民法院起诉。

　　第十四条：其它

　　1、如甲方要求变更工程内容，改变安装范围及条件，应征得乙方的同意，并办理书面签证工程竣工验收后按实际工程量结算，否则乙方有权拒绝设计和施工。

　　2、工程款项必须汇入合同指定的乙方银行帐号，否则因此引起的法律纠纷由甲方负责全部责任。

　　第十五条：合同生效与终止

　　本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。

　　第十六条：本合同一式____份，其中：甲方____份，乙方___份，均具有同等法律效力。

　　发包单位：

　　法定代表人：

　　____年____月____日

　　承包单位：

　　法定代表人：

　　____年____月____日

水电工施工合同10

　　甲方：湖北建昊建筑工程有限公司（赵治彦）

　　乙方：

　　甲方在十堰市张湾区汉江街办河南路承建的宾豪房地产公司住宅楼工程,经双方在友好、公平、公正、自愿、诚信、互惠互利的原则下,充分协商后甲方同意将该工程的模板部分以单包工的形式承包给乙方施工，为保安全、保质量、保工期完成该工程的`施工任务，特订立如下协议,望双方共同遵守执行。

　　一、工程概况和承包内容：

　　1、工程名称：豪房地产公司住宅楼工程，总建筑面积约5000平方米，工程层数为12层，地下1层，地上11层，基础形式为孔桩，框剪结构，梁板全现浇。

　　2、工程承包内容：：豪房地产公司住宅楼图纸范围内，包括木材、模板进场卸车、加工、制作、安装、拆除、整理、码堆等一切与模板有直接关联的工作内容，梁板现浇模板接缝处粘贴胶带，所有梁板现浇全部采用钢支撑。

　　二、工程质量：该工程为合格工程，乙方在施工中应按规范和技术质量要求严格按图纸施工，保证控制好标高及轴线，不跑模、不漏浆、水平平整，短支剪力墙、框架柱垂直方正，每次模板验收一次性验收 1

　　过关，服从各有关部门管理和监督。

　　三、安全：乙方必须服从甲方、监理等参建单位的安全管理，保证人身、他人及机具的安全，若乙方违章操作，不听劝阻，不服从安全管理，发现一次罚款20xx元，若出现安全事故，全部由乙方负责。

　　四、工期：该工程主体工期为200天，乙方必须配合土建、钢筋班组在年月日前完成所有模板工程，否则每拖一天罚款500元，中途若出现影响其他工种施工现象，每出现一次罚款500元。

　　五、工程造价：该工程总面积为约5000平方米，模板分项承包单价按建筑面积每平方米79元，总价约为万元，竣工后以加层的实际面积计算为准。

　　六、付款方式：该工程在3层以下暂不付款，自6层起每完成3层付3层的90%，主体竣工验收后10内付到总价的80%，剩余20%在工程竣工验收后3个月内付清。

　　七、甲方的责任和义务：

　　1、负责各种材料按时进场，不得影响乙方施工。

　　2、负责施工技术的指导工作，并作到提前交底和技术指导。

　　3、负责外协工作，包括对建设方和有关业务部门的接待等。

　　4、负责资金到位，保证按协议支付工程款。

　　5、提供塔吊的使用。

　　6、提供模板隔离剂或废机油。

　　八、乙方责任：

　　1、按甲方要求和技术规范施工，若因操作不当造成的质量问题

　　和返工，乙方按直接损失100%赔偿。

　　2、文明施工，保证施工现场场清料净，材料堆放有序，机具干净。

　　3、负责模板安装钢支撑所用的钢管、扣件、顶丝头等，费用已含在承包单价内。

　　4、负责自用部分设备、工具、用具及小型材料的购买，包括电锯、电刨、钉子、铁丝、卡头（步步紧）、勾枪、胶带、锤、撬棍、安全帽、安全绳、混凝土墙用的对拉螺杆等，除方木、模板以外的所有辅助材料。

　　5、教育工人在施工中不得以任何借口与开发商、监理和有关业务部门人员发生争吵：同事之间互相关心和帮助，不得在施工场大吵大闹、打架斗殴等不良现象，发现一次罚款100元。

　　6、发现偷盗直接扭送公安机关。

　　7、不得在工地自己烧水、做饭。

　　8、不得浪费材料，施工中量体下料，减少锯、补现象，发现乱锯、乱裁、堆放无序现象，发现一次罚款500元。

　　9、施工中不得转包，乙方本人必须长期在现场管理施工，一旦发现转包，甲方将取消乙方的承包资格，并对乙方施工的工程量不计算工程款。

　　10、搞好工序合作，配合钢筋、土建等工序工作，保证不拖延对方工期，不损坏它项成品、半成品，若发现一次配合不良现象，罚款500元。

　　11、若乙方中途退场，甲方将取消乙方承包资格，并对乙方施工的工程量不计算工程款。

　　九、签订合同时乙方必须交履约保证金5000元，中途未出现违约现象，主体竣工后，立即退还乙方。

　　十、本合同双方约定的价格，以充分考虑到各种因素，施工过程中，乙方不得提出任何附加条件。

　　十一、本合同一式三份，甲乙双方各执一份、项目部留存一份。自签订之日起生效。工程款付清后，自动终止。本合同中未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：乙方：

　　联系方式：联系方式：

　　时间：时间：

水电工施工合同11

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　经友好协商，就甲方承揽工程转包给乙方施工的相关事宜，根据《劳动法》、《建筑法》、《民法典》及公平、公正原则，签订本施工协议：

　　一、甲方承揽__市____建设配套工程。

　　二、在工程施工中，建设单位和施工单位的责任义务约定事宜服从甲方与建设单位的正签合同，甲方不得增减。

　　三、甲方与建设单位正签合同的期限为__年______月______日前，_ 月_ 日前甲方再与乙方正签转包合同。

　　四、甲方将此工程转包给乙方，由乙方按转包工程造价的`8%向甲方支付转让费，费用结算于建设方向乙方结算工程款时支付。

　　五、此协议签订后_日内，由乙方向甲方支____万元的转让预约定金，如到期甲方未按约定将该工程转让给乙方，由甲方如数退还乙方定金，并按20%加赔。

　　六、协议生效办法：本协议由双方签字，并由乙方向甲方交付定金日起生效。

　七、未尽事宜由双方另行协商。

　　八、本协议一式两份，甲、乙双方各持一份。

　　甲方代表：____________

　　乙方代表：____________

　　______年______月______日

水电工施工合同12

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和相关规定，结合本工程的具体情况，本着平等互利、相结合的原则，甲乙双方经过协商，达成以下合同条款，共同遵守执行。

　　第一条、工程概况和承包方式：

　　1、工程名称

　　2、工程地点：

　　3、工程承包范围：

　　3.1、依据甲方提供的图纸、设计变更及会审纪要显示的全部主体工程。乙方不得以任何理由对图纸所示内容甩项，如有发生将按市场价格的三倍扣除乙方工程款。

　　3.2、乙方按照要求自备以下机具、工具、辅材：

　　3.2.1、包含施工图及设计变更范围内的所有工作内容，乙方按照图纸计算材料用量单，上报甲方采购、做到活完料尽场地清

　　（1）给水系统预埋及安装；

　　（2）排水系统预埋及安装；

　　（3）给水设备安装及调试；

　　（4）采暖系统预埋、安装（地暖除外）；

　　（5）照明系统线路设备及开关预埋及安装；

　　（6）避雷、接地系统的安装；

　　（7）消防水电系统的预埋及安装；

　　（8）电视、电话、网络、安防智能化等弱电系统的线路预埋，保证畅通。

　　（9）包括施工现场、办公区、生活区的临水、临电安装及维修。

　　3.2.2、承包内容：水、电系统所有管线安装出散水距离均按1500mm施工，承包范围内的管线防锈防腐、保温；所有预留洞及套管的留设及封堵，管井清理、管道及箱体的预留预埋、相关实验调试（包括配合外网施工单位完成系统综合调试验收），设备设施的就位与安装调试，弱电预埋管路应带铁丝并保证畅通。乙方自行配备电焊机、水钻、电锤、套丝机、手提切割机等机械设备（甲方不提供给乙方使用工具）。

　　3.2.3乙方负责验收钢筋前顶板的清理，必须有专业人员把现场清扫干净，方可交给下一班组，如有垃圾未及时清理影响下班组施工，公司将派专人清扫。按每天每人三个工日计算，按计时工 150 元/天（含管理费一个工日），由此产生的费用从乙方工程款中扣除。主体结束以后的清理；如到时未按合同要求去做。甲方将直接派人，每一个工日按三个计算（含管理费一个工日）。在竣工结算时此费用从乙方中工程款扣除。

　　3.2.4上工地必须戴安全帽，外边操作系好安全带，发现一次不戴安全带、安全帽者罚款50元，从工程款扣除。

　　3.2.5乙方无条件服从公司和甲方的管理，按图纸施工；不得甩项如有甩项将按市场价格的3倍扣除乙方。

　　3.2.6允许偏差按规范，若偏差超出规范以上验收过不去的，每次罚200元，立刻派人处理，情节严重者的甲方造成的一切损失由乙方全面负责。

　　3.2.7 乙方进场工人必须是熟练的技术工，服从公司和甲方管理人员的`安排。工作中任劳任怨，因无故顶撞甲方公司管理人员的，发现一次处罚300元，情节严重将对该班组处罚500—1000元。情节严重者送公安机关处理。

　　第二条、承包方式：本工程实行包人工、包工期，包安全、包质量、包交工。

　　第三条、施工进度、质量及文明施工

　　1、严格按甲方所提供的施工进度计划施工，保证在月达到主体节顶。（注：因材料、停电、天气等原因造成的主体不能按期完成，、工期可顺延）。

　　质量达到优良工程等级标准严格按施工图纸会审纪要及设计变更及现行国家技术规范、工程验收标准执行。

　　2、由于乙方人员不足和其他原因造成工期延慢，每拖一天罚款3000元。

　　3、施工人员施工期间必须按照建筑安全操作规范及工地的规章制度进行施工，

　　若违章操作、野蛮施工出现工伤事故由乙方承担一切经济损失。

　　4、由于乙方在施工中，工程质量差，进度达不到要求，现场文明施工做不到，甲方有权利令其退场，甲方按乙方完成工程量的50%给于结算。余款作为赔偿费用。对于监理，业主的罚款公司将加倍处罚。

　　第四条劳动纪律：

　　A、乙方除严格遵守总承包单位针对本工程制度的有关规章制度外，由下列情形之一的，将根据情节轻重，给于清退出场、不予结算或按已完工程结算50%的处理。

　　1、造成重大安全质量事故的。

　　2、不能按合同约定履行合同，人员少，质量次，进度不能保证的。

　　3、无故停工，中途退场的。

　　4、不服从甲方管理人员指挥，顶撞、侮辱、谩骂、殴打甲方管理人员的。

　　5、群众赌博、打架斗殴（含内部）、喝酒闹事和有盗窃行为的。

　　五、合同价款：

　　1、甲方按建筑面积每平方米工费、管理费和利润的总价（此价格在施工中不在增加），竣工以实际建筑面积结算。在施工期间因乙方存在的问题有乙方自行搞定监理。

　　六、付款办法及结算方式：

　　6.1本工程无工程预付款，付款进度与业主付款同步，工程进度款支付按照施工进度的计划每月20日前由施工队填报本月完成工程量，经项目负责人审核后，报项目部结算室进行统一上报，每月根据业主付款情况按一定比例支付乙方当月工程量款，主体结构完成支付已完工程量的60%，工程竣工验收合格后支付已完工程量的90%，工程移交给甲方并完成竣工结算审核后30日内付至结算总款的95%，留5%作为质量保修金，工程保修期满30日内付清余款，工程保修期二年。

　　6.2承包方应具有一定垫资能力，不得强行索要工程款。

　　七、工程质量等级：合格，(主体工程为优质结构)

　　八、双方责任和义务：

　　1、甲方责任和义务

　　(1)、乙方自己复印一套完整的施工图纸（施工图纸、图纸会审、变更、技术交底找甲方领取，复印后及时上交）。如有变更图纸、技术交底，应在第一时间内通知乙方。

　　(2)、甲方负责施工现场的各项管理工作，给乙方创造一个良好的施工环境，并对工程质量严格把关，对不合格工程勒令限期整改。

　　(3)、保证原材料及时无误地供应到现场。

　　(4)、甲方派生产经理一名、技术员一名，复验核查上报监理。

　　2、乙方责任和义务：

　　(1)、乙方施工必须接受甲方审验，对所属人员进行施工安全、遵纪守法、遵守甲方的各种管理制度的教育。参加本工程施工的技术人员(工长、施工技术员、质检员、安全员、取样员以及特种工、操作人员、架子工、电焊工、电工、等)都必须证件齐全持证上岗。施工人员进场十日内，乙方及时向甲方或公司报施工管理人员、特种工人员和职工花名册、并办理务工许可证、临时户口暂住证，并承担由此引起的罚款。

　　(2)、乙方组建一支过硬的项目管理人员。乙方代表及工种专业负责人必须在现场跟班作业，离开工地时应向甲方负责人请假，并另行安排人员负责工地工作。

　　(3)、乙方应根据甲方在工期、质量、安全、文明施工等要求，组织劳动力。农忙季节施工人员不低于正常施工的80％以上，保证连续施工不影响正常工期。如乙方原因每延误一天罚款 200 元。

　　(4)、因乙方原因造成的工程质量、进度、安全问题由乙方承担全部责任，包括上级主管部门、业主及监理工程师开具的质量、进度、安全处罚单。

　　(5)、乙方应严格执行施工组织设计编制的施工进度计划和根据工程施工实际情况编制的月进度计划、周进度计划，若因乙方原因造成的工期延误，由乙方承担全部责任。

　　九、本合同书有效期：

　　本合同双方签字盖章后生效，在乙方完成合同书内的工作内容工程款付清后即截止。本合同书条款项目部必须严格执行。

　　十、本合同未尽事宜，双方另行协商，协商条款与本合同共享法律效力。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

水电工施工合同13

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　质量是生命，安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：_________________

　　一承包方法：_________________1承包形式：_________________单包，即包工不包料。2工作量：_________________工程上的水电安装;临时设施上包括：_________________办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上：_________________材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。

　　3承包价格，按国家招标建筑平方每平方米元。按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定。

　　二工程进度：_________________按甲方及业主要求，总工期天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。

　　三工程质量：_________________项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格，争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的`使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。

　　四安全：_________________必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方(承包人)负责，甲方不承担任何责任。

　　五甲方负责一定的照明用电费用，其他超出的用电费用由乙方自理。

　　六文明卫生1现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。2职工宿舍生活区：_________________宿舍内被褥、衣物叠放整齐，并经常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒作用;厕所、水沟等要经常用水冲洗;地面要每天打扫、清理，班组内宿舍班组人员轮流值日，宿舍外的班组之间轮流值日，垃圾应运至指定堆放地点;剩余饭菜禁止乱倒，应倒入指定的桶内;不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看色情录像和书籍;服从门卫管理，遵守进出时间;语言文明，不酒后闹事，班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。

　　七罚款制度施工不带安全帽罚款50元/人次;帽带不扣罚款20元/人次;赤膊穿拖鞋施工罚款50元/人次;悬空抛物罚款100元/人次;井字架吊篮乘人罚款100元/人次;宿舍内私拉电线罚款50元/次;烧电热水器、电炒锅、电炉罚款50元，并没收;点白日灯罚款20元，酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以200-500元的罚款，除追究其责任外，情节严重的交当地执法部门处理;乱倒剩余饭菜罚款20元;在新建楼内大便罚款100元;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款100元。

　　八合同期内乙方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求，甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场，承包金额将永久拒绝支付。

　　九由甲方负责一定的用电费用(30度/月)，超过规定用电量，由乙方自己负责。

　　十付款方式平时按工程进度预付生活费，每人、每月不超过400元，其余到竣工验收后按总承包金付足70%，余30%在竣工验收后一年内付清。

　　十一此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　日期：_________________

水电工施工合同14

　　甲方(发包方)：______身份证号：______

　　乙方(承包方)：______身份证号：______

　　依照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实和信用的原则，双方就陕西____公司厂区规划新建工程水电安装分部工程施工事项协商一致，订立本施工合同，供双方在施工过程中严格遵守：

　　第一条、工程概况：

　　1、工程名称：_______________

　　2、工程地点：________________

　　第二条、承包范围：本设计图中主体结构需安装给排水、强电、暖气洞孔预留预埋与安装工作。

　　上述内容包括人工费、工具费、机械费、零星用铁丝铁钉费、劳保(手套、安全帽等)等。

　　第三条、承包具体工作内容：乙方承包各项内容均包括，熟悉施工图纸，室内水、强电、暖气安装工程。

　　第四条、承包方式：包工、包料。

　　第五条、承包合同工期：总日历天数跟随模板及泥工工期。

　　5.1开工日期：甲方提前2天通知乙方进场。

　　第六条、施工质量：______乙方严格按照施工图纸标注的水电暖设施定位、技术规范、安全操作规程进行施工，按现行施工验收规范进行验收合格。材料等级标准：______按非国标等级标准执行。(PVC管、铜线)

　　第七条、工程量计算方式及承包价款：______

　　按建筑面积计算规则计算水电暖工程量套工程价款，按建筑面积每平方米(大写) _____元整( _____元/M2)，总面积______M2，合计工程款(大写) (￥ _____元)。

　　第八条、工程付款办法：______甲方按第七条价款计算于乙方进场时预付乙方10%的工程款，在施工过程中甲方根据乙方实际完成的工程量，于乙方完成±0之后按第七条价款计算预付乙方40%的工程款，主体完工后按第七条价款计算预付乙方40%的工程款，待工程竣工验收合格后按第七条价款计算预付乙方7%的工程款，剩余的`3%作为维保金，待工程完工交付使用一年后一次性付清余下款项。

　　第九条、双方权利和义务：______

　　9.1甲方提前2天通知乙方进场，进场前乙方对其施工人员必须进行安全教育、文明施工、施工技术交底、进度计划等交底。具体施工作业中必须设立安全标志、佩戴安全帽，以确保安全、文明施工。

　　9.2乙方必须有一定操作技术水平，保证施工现场施工人数并保持施工人员的相对稳定使工程顺利进行。乙方不得使用未满18周岁的人员、不得带小孩进入施工工地。

　　9.3文明施工：______乙方必须做好文明施工。

　　第十条、违约：______双方均应严格遵守《中华人民共和国民法典》及本合同条款所规定全部内容，如合同签订后，乙方未造成工程施工错误，甲方提出退场，甲方应支付给乙方所有损失。乙方自行退场，即自行放弃全部工程款并支付甲方损失。

　　第十一条、争议：______履行合同中若甲、乙双方发生争议，双方应本着实事求是的态度协商解决，协商不成时，可向工程所在地人民法院起诉。

　　第十二条、其它：______本合同未尽事宜，双方可经过协商另行补充。

　　第十三条、合同管理：______本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。合同经双方签字或按手印后即发生法律效力，至工程完成，结清工程款后失效。

　　甲方：______乙方：______

　　(盖章)：______ (盖章)：______

　　_____年_____月_____日_____年_____月_____日

水电工施工合同15

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

　　第一条工程概况

　　1.装修施工地点：_____________________________________________。

　　2.工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日

　　3.本项工程预计费用_______元人民币。

　　第二条材料供应的约定

　　1.甲方提供的材料乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。

　　甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。

　　甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

　　2.甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。

　　3.乙方提供的材料乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

　　乙方自带施工的必须工具，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

　　第三条关于工程质量及验收的约定

　　1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》50210-20__及《建筑装饰装修工程质量验收规范》50327-20__并参照《福建省家庭装饰装修工程质量标准及其他-35/98》及《上海市家庭装饰工程质量验收标准》。

　　2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。

　　第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定：

　　1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

　　2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　4.保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

　　5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。

　　6.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。

　　7.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。

　　8.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

　　第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：

　　1.工程款付款方式：

　　布管验收合格后支付工钱的._____%，水电完工后支付30%，整体竣工验收合格后支付_____%。

　　2.乙方承包内容：

　　1)水电开槽、布线、穿线、埋槽。

　　2)所有水电施工过程的垃圾清运。

　　3)水电施工的穿墙、打孔、切割。

　　4)开关面板安装。

　　5)小五金、马桶、的安装。

　　6)后期灯具的安装。

　　3.工程结算方式：

　　按实结算：

　　总价结算：_____元/平米。

　　第六条违约责任：

　　1.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付____的违约金。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付_____违约金。

　　第七条纠纷处理方式：

　　因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。

　　第八条合同的变更和解除：

　　1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款___%支付违约金，并办理终止合同手续。

　　2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

　　第九条其它约定：

　　1.双方同意由第三方监理进行协商工作。

　　在未经第三方监理确认情况下，甲方有权不支付乙方相关费用。

　　2.经过第三方监理确认，甲方必须按照约定支付乙方相关费用。

　　3.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

　　4.甲方在入住前可以要求乙方___次来现场配合其他工种的交叉施工，超过___次部分每次甲方需支付乙方_____元/天的劳务费。

　　5.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后____小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。

　　第十条附则本合同经甲、乙双方签字后生效。

　　本合同签订后工程不得转包。

　　本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　合同有效期至_____________________.

　　水电工程保修伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

　　甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________地址：___________________________

　　电话：_______________________电话：___________________________

　　传真：_______________________传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

【水电工施工合同】相关文章：

水电工合同11-25

水电工程合同12-26