范文资料网>书稿范文>合同书>《商品房按揭买卖合同

商品房按揭买卖合同

时间:2024-02-27 08:31:26 合同书 我要投稿
  • 相关推荐

商品房按揭买卖合同

  在当今不断发展的世界,越来越多事情需要用到合同,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?下面是小编为大家整理的商品房按揭买卖合同,仅供参考,大家一起来看看吧。

商品房按揭买卖合同

商品房按揭买卖合同1

  甲方______________________________________________

  注册地址:___________________________________________________

  营业执照号码:_______________资质证书号码:_______________

  法定代表人:_________________联系电话:___________________

  通讯地址:___________________________________________________

  邮编:_______________________________________________________

  委托代理机构:______________________________________________

  注册地址:___________________________________________________

  营业执照号码:_______________资质证书号码:_______________

  法定代表人:_________________联系电话:___________________

  通讯地址:___________________________________________________

  邮编:

  乙方______________________________________________

  住所_________________________________________________

  国籍:___________性别:___________出生年月:___________

  身份证/护照/营业执照号码:_______________________________

  通讯地址:___________________________________________________

  邮编:______________________联系电话:____________________

  移动电话:__________________电子邮箱:

  委托代理人姓名:___________国籍:____________

  住所_________________________________________________

  身份证:_____________________________________________________

  通讯地址:___________________________________________________

  邮编:______________________联系电话:

  委托代理机构:______________________________________________

  注册地址:___________________________________________________

  营业执照号码:______________资质证书号码:________________

  法定代表人:________________联系电话:____________________

  通讯地址:___________________________________________________

  邮编:

  第一条项目建设依据

  甲方以___________方式取得位于___________编号为___________的地块的土地使用权,面积___________平方米,规划用途为___________,土地使用权年限自_______年___月____日至______年____月____日止。

  甲方经批准,在该地块上投资建设___________商品房。该项目的有关批文如下:

  1、《建设工程规划许可证》

  颁发机关:___________编号:___________

  2、《国有土地使用权证》

  颁发机关:广州市国土资源和房屋管理局

  编号:___________

  3、《建设工程施工许可证》

  颁发机关:___________编号:___________

  4、

  第二条商品房销售依据

  乙方购买的商品房为【现房】【预售商品房】。

  1、该商品房作为现房,已办理权属登记,登记机关为___________并领取了【房地产权属证明书】【房地产权证】,编号为

  2、该商品房作为在建商品房,已具备《广东省商品房预售管理条例》规定的预售条件,已取得《广东省广州市商品房预售许可证》,颁发机关为广州市国土资源和房屋管理局编号为:

  第三条合同标的物基本情况

  乙方所购商品房为本合同第一条规定的项目中的第___________【幢】【梯】【座】___________【单元】【层】___________号房,测绘地址:___________区___________路___________号___________房。

  该商品房所在楼宇的主体结构为___________结构建筑物地上层数为_______层,地下层数为___________层。

  该商品房的用途为___________,层高为___________米。该商品房户型结构为_____房____厅_____厨____卫,封闭式阳台___个,非封闭式阳台____个。

  该商品房【合同约定】【产权登记】建筑面积共___________平方米,其中,套内建筑面积___________平方米,公共部位与共用房屋分摊建筑面积___________平方米。

  该商品房面积预测算单位:_____________________________________

  注册地址:___________________________________________________

  营业执照号码:___________资质证书号码:___________________

  法定代表人:__________________联系电话:__________________

  通讯地址:___________________________________________________

  邮编:

  第四条物业管理

  物业管理区域业主大会选聘物业管理公司之前,小区物业管理服务由甲方选聘物业管理公司提供。甲方应采取符合国务院《物业管理条例》规定的方式和条件选聘物业管理公司,甲方与选聘的物业管理公司签订书面的《前期物业服务合同》。

  甲方应制定《业主临时公约》作为向乙方明示并予以说明,乙方在签订本合时对遵守《业主临时公约》作出书面承诺。

  第五条基本术语的含义

  双方同意,合同中出现的基本术语作如下理解:

  1、首层:本合同所指首层以经市规划管理部门批准的设计图纸的标注为准

  2、建筑面积:房屋外墙勒脚以上各层的外围水平投影面积,包括阳台、挑廊、地下室、室外楼梯等,且具备有上盖,结构牢固,层高以上的永久性建筑

  3、套内建筑面积:套内使用面积、套内墙体面积与套内阳台建筑面积之和

  4、层高:是指地面至楼面或楼面至楼面、楼面至瓦底之间的垂直距离。计算建筑面积的房屋结构,层高均应在米以上

  5、共有建筑面积:整栋建筑物的建筑面积扣除整栋建筑物各套套内建筑面积之和,并扣除已作为独立使用的地下室、车棚、车库、为多幢服务的警卫室、管理用房、以及人防工程等建筑面积,即为整栋建筑的共有建筑面积,其内容包括:

  电梯井、管道井、楼梯间、垃圾道、变电室、设备间、公共门厅和过道、地下室、值班警卫室以及为整栋服务的公共用房和管理用房的建筑面积,以水平投影面积计算

  套与公共建筑之间的分隔墙以及外墙水平投影面积一半的建筑面积。

  6、已支付房价款:以按揭贷款购房的,该款项不限于乙方自行支付的首期价款,还包括以贷款向甲方支付的款项。

  7、_____________________________________________________________________

  8、

  第六条计价方式、价款、付款

  甲方与乙方约定按下述第___________种方式计算该商品房价款:

  1、该商品房属【现售】【预售】,按套内建筑面积计价,该商品房单价为每平方米元,总金额元整。

  公共部位与共用房屋分摊建筑面积的建设费用已分摊计入上述套内建筑面积销售单价内,不再另行计价。

  2、商品房属【现售】【预售】,按【套】【整层】【整幢】出售并计价,总金额___________元整。

  甲方同意乙方按下列第种方式按期付款:

  1、一次性付款

  总金额___________元在年月日前支付。

  2、分期付款

  第一期:自本预售合同签订暨网上备案之日起_____日内,即______年____月___日之前支付全部房价款的_____%,金额___________币):___________元

  第二期:在______年____月___日前支付全部房价款的_____%,金额_________元

  第三期:在______年____月___日前支付全部房价款的____%,金额________元

  第四期:在_____年____月___日前内支付全部房价款的_____%,金额________元

  第五期:在_____年____月___日前支付全部房价款的_____%,金额________元

  3、按揭贷款方式付款

  首期款:自本预售合同签订暨网上备案之日起_____日内,支付全部房价款的_____%,金额________元

  除首期款外,剩余房款金额________元该款应于_____年____月___日前申请办理银行按揭手续,并按照按揭方式付款。

  按揭银行是

  委托代理人:______________________________________________

  注册地址:________________________________________________

  营业执照号码:____________资质证书号码:_______________

  法定代表人:______________联系电话:___________________

  通讯地址:________________________________________________

  邮编:

  甲方代理乙方办理按揭手续

  乙方在签订本合同并支付首期款后_______日内,将申请银行按揭贷款需由乙方提供的证件资料交付甲方或甲方指定的第三人。

  乙方自行办理按揭贷款手续

  甲方应在乙方支付首期款后_____日内,将乙方申请银行按揭贷款需由甲方提供的证件资料交付乙方或乙方指定的第三人。

  4、其它方式:

  第七条付款方式

  甲方应当按照《广东省商品房预售管理条例》第三十条的规定使用乙方支付的预售房款,即在项目竣工之前,预售房款只能用于购买项目建设必需的建筑材料、设备和支付项目建设的施工进度款及法定税费,不得挪作他用。

  为保证预售款按照上述用途使用,防止挪作他用,乙方应将商品房预售款按照《广东省商品房预售管理条例》的规定支付至以下商品房预售款监控账号,接受广州市国土资源和房屋管理局的监控。

  监控银行:____________________________________________________

  监控账号:

  第八条逾期付款的违约责任

  1、分期付款

  分期付款的,如果乙方未能按照本合同第六条约定的支付期限将各期房款支付至监控账号,甲方有权要求乙方按每日房价款总额的标准支付违约金,并有权解除合同。

  2、一次性付款

  一次性付款的,如果乙方未能按照本合同第六条约定的支付期限将全部房款支付至监控账号,甲方有权要求乙方按每日房价款总额的标准支付违约金,并有权解除合同。

  3、按揭付款

  乙方以按揭贷款支付房款的,首期款应当按照本合同第六条约定的支付期限支付至监控账号如果乙方未能按照约定期限将首期款支付至监控账号,甲方有权要求乙方按每日房价款总额的标准支付违约金,并有权解除合同。

  甲方代理乙方办理按揭贷款或甲方指定按揭银行的,甲方应要求按揭银行在发放贷款时将全部按揭贷款直接划入监控账户,不得放入其它账户。如果按揭银行未将全部按揭贷款直接划入监控账户,视作甲方违约,乙方有权要求甲方按每日未入监控账户的按揭款金额的的标准支付违约金,直至全部按揭款项进入监控账户。

  乙方自行办理按揭贷款的`,乙方应要求按揭银行在发放贷款时将全部按揭贷款直接划入监控账户。如果按揭银行未将全部按揭贷款直接划入监控账户,视作乙方违约,甲方有权要求乙方按每日未入监控账户的按揭款金额的的标准支付违约金,直至全部按揭款项进入监控账户。

  第九条备案确认

  _____【甲方】【乙方】应于本合同网上备案之日起10个工作日内持本合同向广州市房地产登记机构申请办理网上备案的确认手续。

  第十条交房期限

  甲方应当在_____年_____月_____日前将作为本合同标的物的房屋交付乙方使用。

  因不可抗力或者当事人在合同中约定的其它原因,需延期交付使用的,甲方应当及时书面告知乙方。

  交付后,甲方不得以房屋已交付使用为借口懈怠其在本合同中应承担的其它义务,如:办理产权证的义务等。

  第十一条交房条件

  甲方交付的房屋应当符合下列第_____种条件:

  1、该商品房已经有关政府部门办妥竣工验收备案手续

  2、该商品房项目已办理初始登记手续。

  双方可以在上述条件之外,另行约定交房条件:

  3、

  以上交房条件,双方可以任选其一。

  双方可以就该商品房的装饰、附属设备的规格、标准等进行协商,达成的一致意见作为本合同的附件。

  第十二条房屋及有关资料的交接

  商品房达到交付使用条件后,甲方应当在合同约定的交付日_____日前通知乙方办理交接手续。乙方应在收到该通知之日起_____日内,会同甲方对该房屋进行验收交接。房屋交付的标志是

  在双方进行验收交接时,甲方应当出示本合同第十一条约定的房屋交付条件的证明文件及有关资料,并签署交接单。所购商品房为住宅的,甲方还须提供《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》和《商品住宅交楼书》。

  甲方提供的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》和《商品住宅交楼书》应不低于建设行政主管部门制定的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》和《商品住宅交楼书》的最低要求。

  如果甲方不出示上述证明文件及有关资料或出示不齐全,乙方有权拒绝接受交付,由此产生的延期交房的责任由甲方承担。

  由于乙方原因,未能按期交付的,双方同意按以下方式处理:

  第十三条延期交房的违约责任

  甲方如未能按本合同规定的期限交房,按下列第_____种方式处理:

  1、按逾期时间,分别处理

  逾期不超过_____日,自本合同第十条规定的最后交房期限的第二日起至实际交付之日止,甲方按日向乙方支付已支付房价款的违约金,合同继续履行。

  逾期超过_____日后,乙方有权单方面解除合同。如果乙方要求继续履行的,合同继续履行,自本合同第十条规定的最后交房期限的第二日起至实际交付之日止,甲方按日向乙方支付已付房价款_____‰的违约金。

  甲方:_____乙方:_____

  _______________

商品房按揭买卖合同2

  20xx年5月,A小姐购买了位于杭州市的一个商品房,并与房产公司签订了《商品房买卖合同》,合同约定A小姐需支付房屋全额的30%作为首付款,余款采取按揭贷款方式支付。合同生效后,A小姐到房产公司指定的银行办理了房屋按揭贷款手续,并且签订了《房屋按揭贷款合同》。

  20xx年7月,该楼盘交付,A小姐至现场勘验,发现房屋的结构及面积都发生了变化,于是,与房产公司协商要求解除《商品房买卖合同》。房产公司同意A小姐的要求,但告知需要贷款银行予以配合。

  【律师点评】:

  随着现金房产市场的不景气,要求退房的现象越来越多,A小姐的情况具有一定的典型性,律师认为可以从下面二个方面进行分析:

  一、A小姐与银行签订的《房屋按揭贷款合同》与《商品房买卖合同》并非主合同与从合同的关系,不会因为《商品房买卖合同》无效或者解除直接导致《房屋按揭贷款合同》无效或解除。但是两者又不是单独的可以分割的两份独立合同,因为A小姐与银行签订《房屋按揭贷款合同》的前提是签订有有效的《商品房买卖合同》,同时A小姐需要将其购买的房屋作为担保物抵押给银行。且办理按揭的唯一条件是因为需要购买房屋,如果购买房屋这个根本目的不能实现的,则按揭贷款已无意义。

  二、《最高人民法院商品房买卖合同司法解释》第二十四条规定:因商品房买卖合同被确认无效或者被撤销、解除,致使商品房担保贷款合同目的'无法实现,当事人请求解除商品房担保贷款合同的,应予支持。《合同法》第94条规定:因不可抗力导致不能实现合同目的的,当事人可以解除合同。而《商品房买卖额合同》的解除即为基于商品房按揭贷款合同不能实现的特殊条件。所以说,法律赋予了购房人与银行同样的解除合同的权利,并且能妥善保护各方的利益。

【商品房按揭买卖合同】相关文章:

按揭车辆买卖合同04-05

按揭房屋买卖合同03-30

银行按揭房屋买卖合同04-24

银行按揭房屋买卖合同10-28

商品房买卖合同05-09

商品房买卖合同06-27

二手房按揭买卖合同10-28

二手按揭房屋买卖合同10-23

实用的商品房买卖合同03-01