商品买卖合同

　　随着法律观念的日渐普及，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是小编整理的商品买卖合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

商品买卖合同

商品买卖合同1

　　补充协议出卖人：

　　法定代表人：__

　　买受人：__

　　出卖方、买受方在平等、自愿的情况下，根据买卖双方的实情，签订如下协议：

　　一、买卖人向出卖人购买的__花园六号楼A301房，因应乙方的需要，签订《商品房买卖合同》总价为人民币贰拾壹万贰仟伍佰元正。

　　二、现出卖人、买受人约定实际按套内建筑面积计算，套内面积平方米,每平方米单价元,总金额壹拾柒万元正。

　　三、合同总价和实际总价多出部分肆万贰仟伍元买受人没有支付出卖人。

　　四、出卖人与买受人约定，该房开具销售发票总额贰拾壹万贰仟伍佰元，其中肆万贰仟伍佰元的销售税收由买受人支付，其中壹拾柒万元正的.销售税由出卖人支付，买受人必须在出卖人开具发票时交付销售税款付给出卖人。

　　五、合同第六条款肆万贰仟伍佰元正楼价款，买受人并没有只付给出卖人，出卖人开出的收款收据只提供办理按揭手续之用，不作付款的依据，收据正本由出卖人保留。

　　六、办理国有土地使用证及房屋所有权证的所涉税收及费用计算准则仍按总价贰拾壹万贰仟伍佰元正计算。多出的肆万贰仟伍佰元正所征收的税、费仍由买受人支付。

　　七、面积差异处理的计算单价标准按每平方元计取。

　　八、《商品房买卖合同》中未有在本补充条款加以说明的部分不作变更。

　　九、本补充协议经出卖人与买受人签名后生效，本补充协议与《商品房买卖合同》具有同等法律效力。

　　十、本协议一式二份，出卖人与买受人各执一份。

　　出卖人：买受人签名：

　　法定代表：

　　二0__年月日

商品买卖合同2

　　出售方（称甲方）：_________

　　购买方（称乙方）：_________

　　第一条本合同依据中华人民共和国法律和《_________商品房产管理规定》制定。

　　第二条甲方经_________市人XX文件批准，取得位于_________市_________地段占地面积_________平方米的土地使用权，使用期限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止共计_________年，土地所有权属中华人民共和国。

　　甲方在上述土地兴建楼宇，属_________结构，定名为_________，由甲方出售。

　　第三条乙方自愿向甲方购买上述楼宇内的第_________座（幢）楼_________单元，建筑面积为_________平方尺，占地（分摊面积_________平方尺）由甲方于_________年_________月_________日交付乙方使用，如遇特殊原因可延期交付使用，但延期不得超过三百六十天，特殊原因是：

　　（1）人力不可抗拒的自然灾害；

　　（2）施工中遇到异常的困难及重大技术问题不能及时解决的；

　　（3）其它非甲方所能控制的事件。

　　上述原因必须经_________市有关主管部门的证明文件为依据，方能延期交付使用。

　　第四条甲乙双方同意上述楼宇单元售价为_________元整。

　　付款方式由乙方按指定收款银行付款：帐户名称：_________；帐号：_________。

　　第五条乙方如未按本合同第四条第二款付款，甲方有权追索违约利息，以应付款之日起至付款之日止，按_________市银行当时贷款利率计算利息付给甲方，如逾期三十天内，仍未付所欠款项和利息，甲方有权单方终止合同，将楼宇出售他人，出售之款不足以清还甲方之款时，甲方可向乙方追索，如转售盈益属甲方所有。

　　第六条甲方如未按合同第三条的规定将楼宇单元交付乙方使用，应按合同规定交付日第二天起至交付日止，以当时_________市银行贷款利率计算利息，以补偿乙方的损失。

　　第七条在签订本合同时，甲方应将乙方原认购时所交付的'定金_________退回给乙方或抵作购楼价款。

　　第八条甲方出售的楼宇须经_________市建筑质量检验部门验审合格，如质量不合格时，乙方有权提出退房，退房后甲方应将乙付款现在三十天内退回乙方。

　　第九条乙方在交清购楼款后，由_________市房管部门发给房产权证书，业主即取得出租、抵押、转让等权利，并依照国家和_________省对_________的有关规定，享受优惠待遇。

　　乙方在使用期间，有权享用与该楼宇有关连的公共通道、设施、活动场所，同时必须遵守中华人民共和国法律、法令和社会道德，维护公共设施和公共利益。

　　乙方所购楼宇只作_________使用。在使用期间不得擅自改变该楼宇结构，如有损坏应自费修缮。

　　乙方购置的楼宇所占用的土地，按有关土地管理规定缴纳土地使用费。

　　第十条乙方所购楼宇，如发生出租、抵押、转让等法律行为，应经_________市公证处办理公证后，由_________市房产管理部门办理房产权转移、登记手续。。

　　第十一条本合同用钢笔填写的与打字油印的文字，均具有同等效力。

　　第十二条本合同自签订并经_________市公证处公证之日起生效。

　　如发生纠纷，双方应本着友好精神协商解决，不能解决时，应提请_________仲裁机构仲裁或_________人民法院裁决。

　　第十三条本合同共_________页，为一式三份，甲乙双方各执一份，_________市公证处一份，均具有同等效力。

　　甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________

　　代表人（签字）：_________ 代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

商品买卖合同3

　　立契约书人___________股份有限公司、___________股份有限公司，今就连续性商品交易事宜订立契约条款如下：

　　第一条甲乙双方约定，甲方将其制造下列内容的商品连续卖给乙方，乙方买进。

　　商品内容：合成清洁剂、肥皂、牙膏、洗发精。

　　第二条货款的支付方式，以每月底甲方所交货物的数量为准，乙方于第二个月底前以现金支付。但如获甲方的同意，乙方可以九十日内的支票支付甲方。

　　第三条乙方若有不支付货款、支票无法兑现、停止付款或违反本合约条款的情况，则无需通知催告，乙方即失去货款债务期限的`利益，并需一次付清本合约所规定的一切债务。

　　第四条本合约不预先订定期限。

　　第五条乙方就第一条的产品保证，以甲方所定的批发价销售，并指导其所属的零售店亦当以此价格销售。

　　前项甲乙双方，及乙方所属的零售店间，得另根据甲方所定的条件订立再销售价格合约。

　　第六条乙方的销售地区约定为______________________，如欲于上述地区外销售，必须获得甲方的书面同意。

　　第七条乙方于甲方要求时，为履行本合约的债务，需依照甲方的指定，采取下列一种或同时二种的方式。

　　推举甲方同意的连带保证人。

　　提供不动产作为担保，并根据事先约定付清款项以避免甲方行使所有物返还请求权。

　　提供保证金。

　　寄托有价证券。

　　乙方的赊帐债权让转予甲方。

　　交付库存的甲方制品。

　　第八条乙方违反本合约的条款，或依据第三条债务失去期限的利益，与发生下列的情形时，甲方为顾及其未来。可解除本合约

　　乙方的信用有重大变化时。

　　乙方的公司组织上有重大变化时。

　　第九条若发生与本合约有关的争执，双方同意以甲方总公司所在地的法院为第一审法院。

　　本契约一式三份，甲、乙双方与连带保证人各执一份为凭。

　　公司名称：________________

　　公司地址：________________________

　　负责人：__________________________

　　身份证统一号码：__________________

　　营业执照号码：____________________

　　公司名称：________________

　　公司地址：________________________

　　负责人：__________________________

　　身份证统一号码：__________________

　　营业执照号码：____________________

　　连带保证人：______________

　　住址：____________________________

　　身份证统一号码：__________________

　　____________年________月________日

商品买卖合同4

　　卖方：

　　姓名：________地址：________联系电话：________

　　共有人：

　　姓名：________地址：________联系电话：________

　　买方：

　　姓名：________地址：________联系电话：________

　　第一条房屋的基本情况：甲方房屋坐落于；位于第___层户，房屋结构为__，房产证登记面积____平方米，地下室一间，面积平方，房屋权属证书号为。

　　第二条价格：以房产证登记面积为依据，每平米元，该房屋售价总金额为万元整，大写：________。

　　第三条付款方式：乙方于本合同签订之日向甲方支付定金___元整，大写：________，____日内交付万元，余__在房屋过户手续办理完毕之日支付。

　　第四条房屋交付期限：甲方应于本合同签订之日起____日内，将该房屋交付乙方。

　　第五条乙方逾期付款的违约责任：乙方如未按本合同

　　第三条规定的时间付款，甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约责任。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止，每逾期一天，乙方按累计应付款的__%向甲方支付违约金。逾期超过____日，即视为乙方不履行本合同，甲方有权解除合同，追究乙方的违约责任。

　　第六条甲方逾期交付房屋的违约责任：除不可抗拒的自然灾害等特殊情况外，甲方如未按本合同第四条规定的期限将该房屋交给乙方使用，乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约责任。每逾期一天，甲方按累计已付款的__%向乙方支付违约金。逾期超过____日，则视为甲方不履行本合同，乙方有权解除合同，追究甲方的`违约责任。

　　第七条关于产权过户登记的约定：甲方应协助乙方在房屋产权登记机关规定的期限内向房屋产权登记机关办理权属过户登记手续。如因甲方的原因造成乙方不能在房屋交付之日起_____天内取得房地产权属证书，乙方有权解除合同，甲方须在乙方提出退房要求之日起__天内将乙方已付款退还给乙方，并按已付款的__%赔偿乙方损失。

　　第八条签订合同之后，所售房屋室内设施不再变更。甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷，质量符合国家有关规定，符合房屋出售的法定条件。房屋交付使用之前的有关费用包括水、电、气、物业、有线等费用有甲方承担。由此引发的纠纷有甲方自行处理，于乙方无关。

　　第九条甲方保证在办理完过户手续之日起____日内，将户口迁出，逾期超过____日，乙方每日按已付款的__%收取违约金。

　　第十条因本房屋所有权转移所发生的税费均按国家的有关规定由甲乙双方交纳。

　　第十一条本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。

　　第十二条本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方同意由_方所在地人民法院起诉。

　　第十三条本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，甲、乙双方签字之日起生效。均具有同等效力。

　　甲方：________

　　乙方：________

　　________年____月____日

商品买卖合同5

　　卖方：_________（以下简称甲方）

　　买方：_________（以下简称乙方）

　　见证方：_________（以下简称丙方）

　　甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方转让甲方私人房产一事达成以下条款：

　　第一条甲方对产权的声明

　　甲方根据国家规定，已依法取得_________市_________区（县）的房屋所有权证书，所有权证书_____字第____________号。甲方为该房屋的现状负全责。该房屋的结构为_____________________，建筑面积为_________平方米。

　　第二条甲方对买卖权的声明

　　甲方保证该房屋是符合国家及_________市房屋上市的有关规定及政策法规，甲方有权将该房屋上市交易。由于违反国家及_________市相关政策法规而引起的法律及经济责任由甲方来承担。

　　第三条乙方对购买权的声明

　　乙方愿意在本合同第一条款及第二条款成立的前提下，就向甲方购买上述房屋的完全产权之事签订本合同，并认可仅在此种情况下签订才具有法律效力。

　　第四条房屋售价

　　双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币_________元，价款合计为人民币_________元。（大写____佰____拾____万____仟____佰____拾元整）

　　第五条付款方式

　　（一）无须银行贷款

　　1、乙方应在签订《_________市房屋买卖合同》时，支付相当于总房款的10%的定金。

　　2、乙方应在办理立契过户手续前3个工作日内，支付剩余90%房款。

　　（二）银行贷款

　　1、乙方应在签订《_________市房屋买卖合同》时，支付相当于总房款的10%的定金。

　　2、乙方应在办理立契过户手续前3个工作日内，支付首期房款。

　　3、银行贷款部分房款按银行规定由银行直接支付。

　　第六条违约责任

　　1、甲、乙双方合同签订后，乙方中途悔约，应书面通知甲方，甲方应在3个工作日内，将乙方的已付款（不计利息）返还乙方，但购房定金归甲方所有。甲方中途悔约，应书面通知乙方，并自悔约之日起3个工作日内应将乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。

　　2、乙方如未按本合同第五条款规定的时间付款，甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约利息。每逾期一天，乙方应支付甲方所应付房款的_________‰作为滞纳金，逾期超过15天，即视乙方违约，定金不予返还。

　　3、甲方应在获得全部房款后3个工作日内将房屋搬空，每逾期一天，甲方应按乙方已付房款的_________‰向乙方付滞纳金，逾期超过15天，即视甲方违约，乙方可要求法院强制执行。

　　第七条房屋交付甲乙双方就房屋交付达成以下细目

　　1）没有房屋欠帐，如电话费、电费、物业管理费、取暖费等；

　　2）没有固定不可移动装修物品的破坏；

　　3）房屋本身没有影响房屋使用或美观的.破坏；

　　4）其它：____________________________________。

　　第八条关于产权办理的约定

　　本合同签订后，甲乙双方应向房屋所在区（县）房地产交易所申请办理房屋买卖立契过户手续，并按有关规定申领房屋所有权证。办理上述手续时产生的税费及相关费用，由甲乙双方依照有关规定缴纳。办理过程中由丙方先行垫付，在物业交验时提供相应票据。

　　第九条有关争议

　　本合同未尽事宜，双方可签订补充合同。本合同的附件和双方签订的补充合同为本合同不可分割的组成部分，具有同行法律效力。当本合同在履行中发生争议时，双方协商解决。协商不能解决的，双方均有权向该房屋所在地的人民法院提起诉讼。

　　第十条生效说明

　　本合同一式四份，甲乙双方各执一份，房屋所在区（县）交易所留存一份，见证方一份。均具有同等法律效力。自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方：_________经办人：_________电话：___________________________

　　乙方：_________经办人：_________电话：___________________________

　　丙方：_________

　　____年__月__日

商品买卖合同6

　　甲方：(卖方)

　　乙方：(买方)

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其有关法律、法规规定，甲乙双方经友好协商，甲方同意将自有房屋一处出售给乙方，乙方已对甲方所要出售的房屋做了充分的了解，愿意购买该房，特制订本合同如下：

　　1、此房坐落于______________，产权所有人______，产权证号__________，房屋建筑面积___㎡，使用性质：_________。

　　2、该房价为_____万元，人民币大写：____________。先交付______元定金，其余房款在房屋交易公证时结清，公证时应再付剩余房款______万元，同时甲方交钥匙交房，现场交接，房款两清。

　　3、甲方保证在交接前对该房没有产权纠纷和债权债务，如签约或交接后，发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务，概由甲方负责清理并承担民事诉讼责任，因此给乙方造成的经济损失，均由甲方负责赔偿。

　　4、室内外设施以看房时为准，不得转移，更换或更改，交接验收时也应该按合同验收，签署房屋交接单，并需验看水表、电表、煤气表是否有损坏，如有损坏甲方负责维修。

　　5、甲方需结清交易之日前所欠的一切费用，如：房费、暖气费、煤气费、水费、电费、物业管理费、有线电视费等。

　　6、甲方有义务协助乙方办理房产过户事宜的'相关手续，办理过户手续所需费用由______方承担，未尽事宜甲乙双方协商解决。

　　7、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效，不得违约，如违约造成的经济损失，由违约方负责，乙方违约定金不退，甲方违约双倍赔款。

　　甲方：

　　乙方：

　　联系电话：

　　身份证号：

　　年月日

商品买卖合同7

　　卖房方(甲方)：

　　身份证号码：

　　购房方(乙方)：

　　身份证号码：

　　关于乙方向甲方购房事宜，双方经协商，达成协议如下:

　　一、甲方将其拥有独立产权的位于市区的房屋(房屋权证编号：，建筑面积平方米)以人民币仟佰拾万仟佰拾元整(￥元整)出售给乙方。已方愿意以上述价格向甲方认购该房，并以购得的上述房屋向中国银行分行申请购房抵押贷款。

　　二、甲方承诺：

　　1、向乙房申请购房贷款银行或贷款银行认可的机构提供符合要求的房屋资料以备查核。

　　2、保证对出售的`房屋拥有独立产权。如果该房屋为共有房屋,则必须取得其他共有人的同意出售书面文件。

　　3、保证该出售房屋未予出租。因出租所产生的任何问题由甲方承担并负责解决。

　　4、自签订购房协议书范本起，保证将该房屋按约定价格售给乙方，期间不得反悔或将房屋出售给第三人。

　　5、按照前述业务的需要，及时签订各项合同文件和办理各种手续。

　　6、在办理产权过户时，应依要求将房屋产权资料交付贷款银行或贷款银行认可的机构持有。

　　三、乙方承诺：

　　1、向贷款银行或贷款银行认可的机构提供符合要求的资料以备查核，并依规定支付费用。

　　2、保证按原约定价格向甲方购买前述房屋，并及时将贷款所得支付甲方之售房款。

　　3、将所购房屋向贷款银行申请抵押贷款。

　　4、按照前述业务需要，及时签订各项合同文件和办理各种手续，并承担各项费用。

　　5、在办理房屋过户时，应依要求将房屋产权资料交付贷款银行或其认可的机构持有。

　　四、购房协议书范本以乙方向贷款银行申请购房抵押贷款获得批准为正式生效条件。如果贷款银行认为乙方的借款申请不符合条件而不予批准，则甲、乙双方可以解除本协议。甲方若向乙方收取定金，应如数退还给乙方。

　　五、如果贷款银行批准的贷款金额不足申请贷款额的70%，则乙方有权解除本协议。否则，乙方应履行本协议的有关规定。

　　六、违约责任

　　1、如果甲方违约，拒绝将房屋出售给乙方，应向乙方赔偿因此受到的损失。

　　2、如果乙方违约，贷款申请获准后没有向甲方购买房屋，应向甲方赔偿因此受到的损失。

　　七、本协议的定立、履行、接触、变更和争议的解决适用中华人民共和国法律。

　　八、本购房协议书范本自双方签字或盖章之日起生效。

　　九、本购房协议书范本壹式肆份，双方搁执壹份。有乙方交贷款银行或其认可的机构壹份。

　　十、约定：

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方授权代表签字(盖章)：

　　乙方授权代表签字(盖章)：

　　电话：

　　签订日期：年月日

商品买卖合同8

　　-环保验收条款维持原状；

　　-消防验收标准修改为“公安消防部门出具的《建设工程消防验收合格意见书》或备案凭证”；

　　-删除《建设工程质量监督报告》。

　　本报讯 (记者蒋悦飞通讯员穗房宣)本报昨日文章《广州买楼网签近期接近于0》报道新版商品房合同可能存在的问题，得到广州市房管局的关注和认可。昨日广州市房管局召开新闻发布会，公布7月6日以来的3天时间，“阳光家缘”网上正式签约14份。新版商品房买卖合同涉及的交楼三条，环保验收条款维持原状，消防验收标准修改为“公安消防部门出具的《建设工程消防验收合格意见书》或备案凭证”，删除《建设工程质量监督报告》。

　　“与20xx版商品房买卖合同的'交房条件相比，20xx版商品房买卖合同最大的特点之一就是严格了开发商的交房条件。”广州市房管局新闻发言人黄文波表示，欢迎社会各界多提宝贵意见。

　　关于个别媒体反映开发商提出交房时取得商品房的《建设工程质量监督报告》、《建设工程消防验收合格意见书》和《环保验收合格证》有困难的问题，黄文波一一作出解释。

　　关于环保验收问题：黄文波表示，“交房前，商品房须取得环保部门意见是一定要严格执行的”。

　　关于排水许可证：根据水务部门意见，在交房时取得排水许可证是可以办到的。同时，20xx版商品房买卖合同第十五条列明的资料中并非必须要《环保验收合格证》，而是“环保部门出具的认可文件或准许使用文件”。对于个别项目办理《环保验收合格证》确有困难的，持环保部门认可文件或准许使用文件也可视为符合交房条件。

　　关于消防验收问题：20xx版商品房买卖合同将第十五条中的(四)公安消防部门出具的《建设工程消防验收合格意见书》修改为(四)公安消防部门出具的《建设工程消防验收合格意见书》或备案凭证。

商品买卖合同9

　　出卖人：住所地：法定代表人：

　　买受人：住所地：法定代表人：

　　甲、乙双方根据等有关法律规定，在平等、自愿的基础上，经充分协商，就乙方购买甲方产品达成以下买卖合同条款。

　　一、产品名称、型号、数量

　　二、产品质量

　　1、质量标准：

　　2、乙方对产品质量的特殊要求：

　　3、乙方对产品包装的特殊要求：

　　4、乙方对产品质量有异议的，应当在收到产品后____日内提出确有证据的书面异议并通知到甲方;逾期不提出异议的，视为甲方产品质量符合本合同约定要求。但乙方使用甲方产品的，不受上述期限限制，视为甲方产品符合合同约定要求。

　　三、产品价款

　　1、产品的单价与总价：上述货物的含税价为：总价款为：

　　2、甲方产品的包装费用、运输费用、保险费用及交付时的上下列支费用等按下列约定承担：甲方产品的包装物由提供，包装费用由承担。甲主产品的运输由办理，运输费用由承担。甲方产品的保险由办理，保险费用由承担。甲方产品交付时的上下力支费用由承担。乙方承担的上述费用，乙方应当在甲方交货前一次性给付甲方。

　　四、产品交付甲方产品交付方式为：乙方提货甲方送货甲方代办托运。产品交付地点为甲方所在地，交货时间为合同生效后天，若乙方对甲方产品有特殊要求的，甲方应当在乙方提供相关确认文件后天内交货。但乙方未能按约定付款甲方有权拒绝交货，乙方未能及时提供相应文件的，甲方有权延期交货。在合同约定期限内甲方违约未能及时交货的，产品的灭失、毁损的风险由甲方承担;产品交付后或乙方违约致使甲方拒绝交货、延期交货的，产品的灭失、毁损的风险由乙方承担。

　　五、价款结算乙方应在本合同书签订____日内向甲方预付货款元，甲方交付前给付价款元，余款由乙方在收到甲方产品之日起天内付清。乙方应当以现金、支票或即期银行承兑汇票方式支付甲方价款。双方同意乙方未能付清所有价款之前，甲方产品的所有权仍属于甲方所有。

　　六、合同的解除与终止双方协商一致的，可以终止合同的履行。一方根本性违约的，另一方有权解除合同，但应当及时书面通知到对方。

　　七、商业秘密乙方在签订和履行本合同中知悉的甲方的全部信息均为甲方的商业秘密。无论何种原因终止、解除本合同的，乙方同意对在签订和履行本合同中知悉的'甲方的商业秘密承担保密义务。非经甲方书面同意或为履行本合同义务之需要，乙方不得使用、披露甲方的商业秘密。乙方违反上述约定的，应当赔偿由此给甲方造成的全部损失。

　　八、违约责任本合同签订后，任何一方违约，都应当承担违约金元。若违约金不足以弥补守约方损失的，违约方应当赔偿给守约方造成的一切损失。

　　九、不可抗力因火灾、战争、停止工作、自然灾害等不可抗力因素而致本合同不能履行的，双方终止合同的履行，各自的损失各自承担。不可抗力因素消失后，双方需要继续履行合同的，由双方另行协商。因不可抗力终止合同履行的一方，应当于事件发生后____日内向对方提供有权部门出具的发生不可抗力事件的证明文件并及时通知对方。未履行通知义务而致损失扩大的，过错方应当承担赔偿责任。

　　十、其他约定事项

　　1、乙方联系人或授权代表在履行合同过程中对甲方所作的任何承诺、通知等，都对乙方具有约束力，具有不可撤销性。

　　2、签订或履行合同过程中，非经甲方书面同意或确认，乙方对甲方任何人员的个人借款，均不构成乙方对甲方的预付款或已付款款项。

　　3、乙方联系地址、电话等发生变化的，应当及时通知到甲方，在乙方通知到甲方前，甲方按本合同列明的联系方式无法与乙方联系的，由乙方承担相应的责任。

　　4、本合同未约定的事项，由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同书具有同等法律效力。

　　5、乙方应当在签订合同时向甲方提供其合法经营的证明文件，并作为本合同的附件。

　　6、签订本合同时，双方确认的合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同，同等法律效力。

　　一、争议解决本合同履行过程中产生争议的，双方可协商解决。协商不成的，应向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

　　二、明示条款：甲、乙双方对本合同的条款已充分阅读，完全理解每一条款的真实意思表示，愿意签订并遵守本合同的全部约定。

　　三、本合同经双方盖章或授权代表签字后生效。

　　四、本合同书一式四份，双方各执二份。

　　甲方：乙方：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　________年____月____日______年______月______日

商品买卖合同10

　　甲方________身份证号码：________________

　　乙方________身份证号码：________________

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》以及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的这一基础上，乙方向甲方购买房产而签订本合同，以望共同信守执行。

　　第一条：房屋基本情况

　　甲方房屋位于________市________区，该房屋的所有人为，建筑面积为________平方米

　　第二条：上述房屋的交易价格

　　经甲、乙双方协商一致，该房屋总售价为￥___________元，总金额大写：________，小写：￥___________元。本合同签订之日，乙方向甲方支付人民币___________元整，作为购房定金。

　　第三条：付款时间与方式

　　甲、乙双方同意以一次性付款方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款人民币___________元整给甲方，剩余房款人民币___________元整于产权交割完毕当日付给甲方。

　　第四条：交付期限及违约责任

　　1。甲方应于收到乙方全额房款之日将交易的房产全部交付给乙方使用，并应在交房当日将物业费，水电费，取暖费，网费，燃气费等结清

　　2。乙方逾期未付款的.违约责任：乙方须在规定日期内付清房款，逾期未付清房款，甲方有权终止合同，由此造成的损失，甲方不予承担，乙方所交定金，抵作甲方损失。

　　3。甲方逾期未交房的违约责任：甲方须协助乙方办理相关手续并在交期限内交房给乙方，逾期未交房或乙方发现建筑不合格，甲方须在3日内支付乙方所付定金的双倍作为赔偿，同时乙方有权选择继续购房或终止合同，其中如乙方选择终止合同，甲方须在3日内将乙方所付定金的双倍及已付款一次性退还给乙方。

　　第五条：税费承担

　　经双方协商，交易税费由方承担，代办产权手续费由方承担。

　　第六条：甲方必须保证上述房屋权属清楚，没有产权纠纷或债务纠纷，若有纠纷情况，甲方均在交易前办妥，交易后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任。

　　第七条：本合同一式四份，甲方产权人一份，甲方公证人一份，乙方一份，乙方公证人一份。第八条；发生争议的解决方式

　　本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。

　　甲方签章：________________乙方签章：________________

　　甲方公证人签章：________________乙方公证人签章：________________

　　其他相关证明人签章：________________

　　签订日期：______年____月____日

商品买卖合同11

　　甲方(卖方)：身份证号码：

　　家庭住址：邮政编码：电话：

　　乙方(买方)：身份证号码：

　　家庭住址：邮政编码：电话：

　　鉴于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规之规定，甲乙双方在自愿、平等、协商一致的原则下，就买卖商品房事项达成如下协议：

　　第一条：乙方决定购买甲方所拥有的商品房，该商品房位于购物广场红旗街C1号，建筑面积为平方米。

　　第二条：商品房总价为(大写)。

　　第三条：乙方应先付款至甲方提供的账户，商品房剩余房款在双方可以办理公证的日期内一次性付清。任何一方不得违约，如有违约行为，违约方需按照商品房价格的两倍向对方赔偿。

　　第四条：本合同的任何修改，须在被修改的.处签名并捺手印，否则该修改将会被视为无效。

　　第五条：由于甲方无法向乙方提供有效的房产证明等证件，在本合同生效后，若商品房被拆迁，拆迁款将全部归乙方所有。如果需要，甲方应积极配合拆迁证明，以证明该商品房属于乙方所有。

　　第六条：如果在履行本合同的过程中，任何一方发生违约，应返还对方购房总金额。

　　第七条：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　日期：

商品买卖合同12

　　甲方(卖方)：，

　　法人代表：(以下简称甲方)

　　乙方(买方)：，

　　法人代表：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，甲乙双方本着合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则，特订立如下合同，以便双方互相履行。

　　第一条甲方自愿将其标准厂房出售给乙方，具体状况如下：

　　甲方与____市龙湾XX公司签订《土地使用权租赁合同》：租期为________年，从________年____月____日起至________年____月3____日止，租用地块位于____市____区标准厂房(蓝田片)综合四区，土地占地总面积为9.775亩(折合6516.695平方米)，其中分摊面积为1.275亩(折合850平方米)。

　　第二条出卖的总价款:甲方将该地块上系自己建造且合法拥有的`附着物作价万元卖给乙方。

　　第三条付款方式：

　　第一次付款：本合同签订之日，乙方支付万元

　　第二次付款：本合同签订十天内，乙方支付万元。

　　第三次付款：

　　第四次付款：注：乙方第一次和第二次付钱金额作为定金。甲方保证通过验收。如无法通过验收或验收日子拖延的，支付违约金(违约的约定是怎么样的还有如果甲方拖延过长，该怎么处理)

　　第四条特别约定：

　　1、债务明晰

　　2、乙方应配合甲方到各有关部门单位办理有关手续。

　　4、甲方配合乙方到有关部门办理相关的变更手续。

　　第五条该标准厂房交付后由乙方自行处置，甲方不得干涉。

　　第六条如遇国家建设需要被政府征用，________________

　　第七条违约责任

　　1、乙方不按本合同约定期限交付的情况，怎么约定违约责任

　　2、甲方收取定金，在规定期限内，标准厂房未能按期通过政府相关部门验收合格的，怎么约定违约责任

　　3、甲乙双方不按本合同条文执行的，一切后果责任由违反方负担。并且，一方有权要求违反方支付违约金。

　　第八条争议的解决因履行本合同发生争议，有争议双方协商解决，协商不成的，由当地人民法院受理解决。

　　第九条本合同自甲、乙双方签字盖章后即日生效。本合同生效后，买卖双方不得反悔。

　　第十条本合同壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，永存为照。

　　甲方(签章)：

　　________年____月____日

　　乙方(签章)：

　　________年____月____日

商品买卖合同13

　　买方（以下简称为甲方）：________________

　　卖方（以下简称为乙方）：________________

　　双方以合同法为依据，为明确双方责任，经甲乙双方充分协商就手机的相关事宜达成一致，特订立本合同，以便共同遵守。

　　一、产品概况

　　1、名称：

　　________

　　2、品种：

　　________

　　3、规格：

　　________

　　4、重量：

　　________

　　5、颜色：

　　________

　　6、数量：

　　________

　　7、单价：

　　________

　　8、总价：

　　________

　　二、产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（________）项执行：

　　1、按国家标准执行。

　　2、按行业标准执行。

　　3、由甲乙双方商定技术要求。

　　三、包装

　　1、产品的包装，国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行。

　　2、国家与业务主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。

　　3、产品的包装物，除国家规定由甲方供应的以外，应由乙方负责供应。

　　四、合同履行

　　1、交货单位：

　　________________

　　2、交货方法：

　　________________

　　3、运输方式：

　　________________

　　4、到货地点：

　　________________

　　5、接货单位：

　　________________

　　6、交货时间：

　　________年________月________日，如乙方不能及时交货，需及时与甲方联系，商量延长交货期限。

　　7、价款支付：

　　合同签订时，甲方先支付定金________元，待乙方交付手机时，等甲方验收完毕后支付剩余价款。

　　五、验收

　　1、验收时间：

　　________

　　2、验收手段：

　　________

　　3、验收标准：

　　________

　　4、试验人员：

　　________

　　六、产品异议

　　1、甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应妥为保管，并在________天内向乙方提出书面异议。

　　2、在托收承付期内，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自标的物收到之日起过________年内未通知乙方的，视为产品合乎规定。

　　3、甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

　　4、乙方在接到需方书面异议后，应在________天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

　　七、违约责任

　　1、乙方应负的违约责任

　　（1）产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时，甲方接受的，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的______%计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

　　（2）乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的______%的罚金。

　　（3）产品包装不符合本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值________的罚金付给甲方。

　　（4）乙方未按照约定向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料，应当承担相关的.赔偿责任。

　　2、甲方应负的违约责任

　　（1）甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款（或包装价值）总值______%的罚金。

　　（2）甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值______%的罚金。

　　（3）甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之三计算付给乙方，作为延期罚金。

　　（4）乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因而造成的损失和运输费用及罚金。

　　八、其他

　　1、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失的，应当在明确责任后　________天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

　　2、本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，双方可按下列第（________）种方式处理：

　　（1）提交________仲裁委员会仲裁。

　　（2）依法向________人民法院起诉。

　　3、本合同自双方签字之日起生效，到乙方将完成交货经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后终止。

　　4、本合同一式

　　________份，由甲、乙双方各执________份。

　　5、本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，协商一致的可签订补充协议，补充协议与本合同有同等效力。

　　甲方：________________

　　代表人：______________

　　身份证号：____________

　　联系方式：____________

　　地址：________________

　　合同履行地：__________

　　签约时间：______年____月____日

　　乙方：________________

　　代表人：______________

　　身份证号：____________

　　联系方式：____________

　　地址：________________

　　合同履行地：__________

　　签约时间：______年____月____日

商品买卖合同14

　　合同号：

　　日期：______年______月________日

　　合同签订地点：

　　卖方：

　　法人注册号：

　　法定代表人：

　　电话：

　　传真：

　　地址：

　　邮编：

　　开户银行：

　　银行帐号：

　　税务登记号：

　　买方：

　　法人注册号：

　　法定代表人：

　　电话：

　　传真：

　　地址：

　　邮编：

　　开户银行：

　　银行帐号：

　　税务登记号：

　　承运方：

　　电话：

　　传真：

　　邮编：

　　买方、卖方及承运方在平等、自愿的基础上协商一致，买方同意购买，卖方同意出售下棕商品；承运方同意承运卖方出售给买主的下述商品，并根据《中华人民共和国合同法》签订本合同（以下简称“合同”），其具体内容如下：

　　一、产品名称、商标、品种、数量、金额及供货时间：

　　二、交、提货方式：

　　2.1由卖方委托承运方将粉煤灰运到买方指定地点，具体的工地名称、运距运费、买方收料人见附件。

　　三、运输方式及费用承担

　　3.1卖方委托承运方将上述商品以汽车运输方式运到买方指定的目的地(买方应在向卖方提交每次粉煤灰计划用量的同时,向承运方书面告知其指定的运输目的地,否则,发生的运输错误所产生的费用由买方承担)。

　　3.2运输费用的计价方式为：

（1）凡运输里程在40公里（不含40公里）以上的，运费一律按0.5元/吨公里计价；

（2）凡运输里程在40公里（含40公里）以内的，运费一律按20元/吨计价，运输里程以卖方送货点至买方收货点的实际公里数为结算距离（准确公里数见附件），该合同价为含倍价。

　　该合同价为含税价。

　　四、运输赞用的支付方式：

　　为方便结算，三方同意按以下约定由卖方对运输费用实行代收代付：

　　4.1承运方同意，其应收取的运输费用由卖方代收代付。

　　4.2买方同意将应支付给承运方的运费直接支付给卖方。

　　4.3三方同意实行两票结算，货款发票由卖方向买方出具，运费发票由承运方向买方出具。

　　五、合理损耗及计算方式：

　　5.1以卖方送货单数量为基准在买方的地中衡进行计量复验，磅差在3％以内、以卖方的地中衡计量为准，由买方承担磅差部分：磅差超过3‰部分，以公平地中衡计量为准，买卖双方以书面方式确认；是买方的原因由买方承担，是卖方的原因由卖方承担。

　　六、验收质量标准、方法及异议的提出：

　　6.1卖方提供GB／T1 596-20xx《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》国家标准的粉煤灰。

　　6.2买方如对卖方提供的.粉煤灰质量有异议，应在承运方包运到买方指定地点时提取粉煤灰样品(买方如未提出提取样品视为卖方提供的粉煤灰符合国家标准)。取样部位由买卖双方共同确定，所取样品混匀后分为三份，一份供买方检验，一份由卖方检验，第三份封存。封存样品由买方保存。若双方对质量检验结果仍有争议，第三份样品将送交卖买双方共同指定的,有法定资格的检验机构进行检验。以该检验机构的检验结果为准。检验费用由责任方承担。

　　七、结算方式及期限：

　　7.1买方按批次购货应先款(该款项应包含向承运方支付的运输费用)后货，本合同期内粉煤灰的单价随行就市。如有价格变动，卖方应提前在价格变动之前的七个工作日书面告知买方，买方应在收到卖方书面通知后7个工作日内须对其进行确认认可：收到买方确认函后，卖方可延续供应；如卖方在通知价格变动7个工作日内未收到买方的确认回函，卖方可停止向买方供应粉煤灰；如在卖方价格变动之后七个工作日内收到买方的确认函，卖方以变动后的新价格向买方恢复供应粉煤灰；如在卖方价格变动之后七个工作日内未收到买方的确认函，本合同终止执行。

　　7.2.1每月2 5日为卖方对账日，买方应在月对账日后15个工作日内到卖方财务部核对数量、单价、预付款、余额，并以书面形式加盖财务专用章或公章予以确认。买方逾期不予核对的，卖方将视其情况停止发货。

　　7.2.2发票开据：卖方和承运方开据发票的依据以7.2.1所核对的内容为准。

　　八、其它约定事项及违约责任：

　　8.1买方如需要卖方提供粉煤灰时，买方应在当日17：00时将粉煤灰计划用量及粉煤灰品名，电话报到卖方调配中心值班室，然后在次日上午10：00一一11：00电话询问卖方调配中心值班人员实际安排情况。如果买方未按前述方式办理，卖方有权拒绝提供粉煤灰于买方，所造成的一切后果损失均由买方自行承担负责，卖方不承担违约责任。

　　8.2如因卖方原因造成粉煤灰出现严重的质量问题，卖方承担相应的违约责任：如因买方原因造成粉煤灰出现质量问题，由买方自行承担责任，8.3当承运方将粉煤灰运送到买方指定地点时，买方应对运到的粉煤灰进行书面签收，同时，买方应保证运到的粉煤灰能顺利卸货，如因买方原因造成卸货时间超过3小时的，则每超过一小时（不足一小时按半小时计算），买方应按整车运输费用的1%向承运方支付停车等待费用。若因买方原因（例如买方储灰库已满）导致粉煤灰不能完全卸货，则买方应以未卸粉煤灰的吨位按本合同等3.2条的运费计价方式向承运方支付回程运输费用。

　　8.4如遇国家重大政策调整或不可抗力因素（自然灾害、电厂发电不正常或电厂停发电、设备检修）等，卖方应电话或书面形式通知买方，在此期间卖方不能满足买方计划用量不属于违约行为。

　　8.5买方应在每月26日之前向卖方提供下月粉煤灰用量计划（凭传真件或书面通知等方式），如买方临时用量较大时（200吨以上），应提前两个工作日以书面形式通知卖方，否则，因卖方未向买方提供粉煤灰，或者提供的粉煤灰数量不足时，由买方自行承担责任，卖方不承担违约责任。

　　8.6由于承运方汽车运输粉煤灰的特殊性，当买方在卖方处的货款不足以运送一车粉煤灰的金额和运费时，卖方可暂停向买方提供粉煤灰；街买方补足货款和运费时，卖方恢复向买方提供粉煤灰。暂停期间，卖方不承担违约责任。

　　九、解决合同纠纷的方式：

　　如发生纠纷，三方协商解决。协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　十、其它约定事项：

　　10.1如遇国家重大政策调整或不可抗力因素（自然灾害、电厂发电不正常或电厂停发电、设备检修）等，卖方应电话或书面形式通知买方，在此期间卖方不能满足买方计划用量不属于卖方违约。

　　10.2买方应在每月底前向卖方提供下月粉煤灰用量计划（凭传真件或书面通知等方式），如买方日用量较大时（200吨以上），应提前两个工作日天以书面形式通知卖方，否则由飞翔方自行承担责任。

　　十一、合同期：本合同有效期从______年______月________日至______年______月________日止。

　　十二、本合同的补充协议及附件与本合同同样具有法律同等效力。

　　十三、本合同壹式五份，其中买方持壹份，承运方持壹份，卖方持叁份。本合同自叁方签字，盖章之日起生效。

　　卖方盖章）：

　　买方（盖章）：

　　卖方授权代表（签字）：

　　买方授权代表（签字）：

　　签订日期：______年______月________日

　　承运方（盖章）：

　　承运方授权代表（签字）：

　　签订日期：______年______月________日

商品买卖合同15

　　甲方：____________单位名称：____________法定代表：____________电话：_______________

　　乙方：____________单位名称：____________法定代表：____________：电话：._______________

　　根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,为明确合同双方的权利义务，经过双方友好协商，现达成以下条款：

　　1、产品名称、型号、数量、价格：即：人民币：壹万贰仟贰佰壹拾柒元整

　　2、付款时间与方式：

　　2.1甲方于收到产品日内全额支票支付乙方合同全部货款。

　　2.2乙方于货款入账日内提供甲方全额增值税发票。

　　3、交货方式、交货日期及交货地点：

　　3.1交货日期：合同生效后日内乙方交付甲方产品。乙方收到甲方货款后，交付甲方产品。

　　3.2交货地点：甲方指定地点。

　　4、质量标准:

　　4.1乙方所提供产品的技术指标应符合国家或部颁标准。

　　4.2在质保期内如果乙方提供的'产品出现质量问题，乙方需要在1个工作日内给予相应处理，3个工作日内给予处理。特殊情况需要乙方提供备机给甲方。

　　5、违约责任

　　5.1除不可抗拒事件，任何一方不得违反本合同条款。

　　5.2如发生交货日期延迟，乙方每延误一天交货需按合同总额的5‰向甲方支付违约金;甲方不得拖欠乙方货款，如甲方没有按期支付，每延误一天需按合同总额的5‰向乙方支付违约金。违约金最多不超过合同总金额的10%。

　　6、争议的解决：凡因执行本合同所发生的争议，或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决，依照《中华人民共和国民法典》，由双方认可的仲裁部门解决或向人民法院起诉。本合同一式贰份，甲乙双方各持壹份，具有同等法律效力。合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同自甲乙双方签字盖章之日生效，传真件具有同等法律效力。

　　甲方：(盖章)______

　　乙方：(盖章)_______

　　签字：_________

　　日期：___年___月___日

【商品买卖合同】相关文章：

(精选)商品买卖合同08-11

商品买卖合同11-05

商品买卖合同05-10