实用的购销合同必备（9篇）

　　随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是小编为大家整理的购销合同10篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。

实用的购销合同必备（9篇）

购销合同篇1

　　甲(需)方：

　　乙(供)方：

　　因工程需要，需方委托供方供应加气块砖一批，为明确双方的责任，制定以下条款，供需双方共同执行。

　　一、供货方式与运作

　　1. 需方委托供方供应实心水泥砖、加气块砖到工地，供方必须保证需方施工需要(最低达到250m/天供应量)，当产量不足时，在保证质量的`情况下，需方同意供方组织另外厂家产品供应以必须保障需方正常施工。

　　2. 供方若达不到需方供货要求，则按单价下调5%计算。

　　3. 需方收货人为电话号码为该收货人为项目部授权人，代表项目部对货品进行确认。

　　4. 供货计划需由需方提前24小时通知供方。

　　二、单价与结算：

　　1. 加气块砖单价为元/m，实心水泥砖/块(按样品规格是238*10.5*4.6)。

　　2. 如市场价格变化，供方必须提前三天以书面形式通知需方，并且价格作相应的调整。

　　3. 付款方式：预付十五天期票方式付款，供方可选择继续供货或暂停供货,有权同时选择第三家供货。

　　三、其他事项

　　1. 执行本合同时若有争议，双方应本着互谅互让原则协商，协商不成，双方同意向番禺区人民法院起诉。

　　2. 本合同自签定日起生效，至货款结清时自然失效。除不可抗力外，不得单方变更或解除。未尽事宜，双方可另行签署补充协议，补充协议与原合同具同等法律效力。

　　3. 需方如在验收时发现质量不合格，应及时通知供方，由供方退回材料，不能在施工使用。如已把材料砌到墙体上，后果由需方自行负责。当作已验收合格的材料数量付款给供方。

　　4. 本合同正本一式两份，双方各执一份。

　　甲(需)方：乙(供)方：

　　签约代表：签约代表：

　　身份证号码：身份证号码：

　　联系电话：联系电话：

　　日期：年月日日期：年日月

购销合同篇2

　　出卖人(以下简称甲方)：

　　法定代表人：联系电话：

　　注册地址：邮政编码：

　　营业执照号码：

　　开户行：账号：

　　委托代理人(房地产经纪机构)：

　　法定代表人：联系电话：

　　注册地址：邮政编码：

　　营业执照号码：

　　房地产经纪机构资格证书编号：

　　开户行：账号：

　　买受人(以下简称乙方)：

　　国籍/法定代表人：身份证(护照)/营业执照号码：

　　地址：

　　邮政编码：联系电话：

　　委托代理人：

　　国籍/法定代表人：身份证(护照)/营业执照号码：

　　地址：

　　邮政编码：联系电话：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《天津市商品房管理条例》、《天津市房地产交易管理条例》、《天津市房屋权属登记条例》等有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用、守法的原则，经协商一致，达成如下条款：

　　第一条商品房情况

　　该商品房销售许可证号：

　　商品房座落：区、县路、道、街。

　　设计用途，建筑结构，建筑层数为层。建筑面积平方米，其中：套内建筑面积平方米，公共部位分摊建筑面积平方米。

　　商品房平面图见附件一,商品房抵押、租赁等情况见附件二。

　　商品房土地来源为：。以出让方式取得土地使用权的，土地使用年限为年，自年月日至年月日止。

　　第二条商品房价款

　　商品房销售按建筑面积计算，每平方米价格为元(币种： )，价款为元(币种： )，计 (大写)。

　　第三条商品房交付及交付日期

　　商品房竣工，经验收合格后，方可交付;未经验收或验收不合格的，不得交付使用。

　　甲方于年月日前，将符合上述条件的商品房交付乙方使用。如遇不可抗力，不能履行合同的，按下列第种方式处理：

　　1、变更合同。

　　2、解除合同。

　　3、。

　　第四条乙方付款形式及付款时间

　　双方约定，乙方按下列第种形式付款，商品房正在新建商品房预售资金监管中的，乙方应将全部商品房价款存入甲方新建商品房预售资金监管账号：：

　　1、一次性付款的，乙方应于年月日前，一次性存入商品房全部价款元。

　　2、贷款付款的，乙方应于年月日前，一次性存入商品房首付款元，其余价款办理贷款。

　　3、分期付款的，乙方应于年月日前，一次性存入商品房首付款元; 年月日前，一次性存入商品房二次付款元; 年月日前，一次性存入商品房尾款元。

　　第五条甲方逾期交付商品房的处理

　　除遇不可抗力外，甲方如未按本合同第三条约定日期交付商品房，逾期在日内的，乙方有权向甲方追究已付款利息，利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。

　　如超过上述约定期限的，乙方在向甲方追究已付款利息的同时，还有权按照下列第种约定，追究甲方违约责任：

　　1、合同继续履行。甲方应支付乙方已付款利息，利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，甲方还应每日按商品房价款的 ?向乙方支付违约金。

　　2、解除合同。甲方应退还乙方已付款、支付已付款利息，利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至甲方退还乙方已付款之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，甲方还应每日按商品房价款的 ?向乙方支付违约金。乙方的实际损失超过甲方支付的违约金时，甲方还应承担赔偿责任。

　　3、。

　　第六条乙方逾期付款的处理

　　乙方如未按本合同第四条规定的时间付款，逾期在日内的，甲方有权追究乙方逾期付款及其利息，利息自合同约定乙方应付款之日次日起至实际付款之日止，按银行同期贷款利率计算。

　　如超过上述约定期限的，甲方有权按照下列第种约定，追究乙方违约责任：

　　1、合同继续履行。乙方应支付逾期付款及其利息，利息自合同约定的应付款之日次日起至实际付款之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，乙方还应每日按商品房价款的 ?向甲方支付违约金。

　　2、解除合同。乙方应每日按商品房价款的 ?向甲方支付违约金。

　　3、。

　　第七条商品房建筑面积与销售建筑面积差异的.处理

　　商品房建筑面积以房屋所有权证记载面积为法定依据。商品房建筑面积与甲方销售建筑面积差异不超过±3%(包括±3%)的，每平方米价格保持不变，商品房价款按商品房建筑面积与销售建筑面积的差异多退少补。面积差异超过±3%的，双方约定如下：

　　第八条商品房质量及保修责任

　　甲方交付的商品房的质量和设备等应符合国家有关规定和甲方的承诺(见附件三)，未达到国家规定标准和承诺的，甲方应承担责任。

　　在乙方正常使用情况下，甲方应按照如下约定履行保修责任：

　　1、地基基础和主体结构。

　　2、墙体。

　　3、防水。

　　4、墙面、地面。

　　5、门窗、五金件。

　　6、电梯。

　　7、消防设施、设备。

　　8、通讯设备。

　　9、供冷热系统设备。

　　10、二次供水设施。

　　11、电器插座、开关、管线。

购销合同篇3

　　供方(甲方)：

　　需方(乙方)：

　　本合同由______科技有限公司(以下简称甲方)与____________(以下称乙方)，就乙方采购甲方的___________达成以下协议：

　　一、产品采购：

　　乙方同意向甲方采购产品____________。

　　二、产品质量：

　　甲方向乙方提供的产品质量，必须符合甲方的质量说明书，并经乙方验收合格。乙方在收到产品的十日内向甲方出具产品验收证明，逾期不出具合格证明或不合格说明，则视产品合格。

　　三、数量：

　　____________台。

　　四、产品价格：

　　乙方向甲方采购的____________价格为每台_________元。乙方不得将____________作为对外零售之用。上述价格中含产品的售后服务费用及运费。

　　五、货款支付：

　　乙方在收到甲方全部货物后，以电汇形式向甲方支付_________%的货款总额并出具发票，并于全部产品安装完毕后支付其 %的货款总额。收款单位：______科技有限公司

　　开户行：________________________

　　账号：________________________

　　六、交货时间：_____年___月__日前。

　　七、交货地点：

　　八、包装：

　　甲方必须提供适合产品运输和存储要求的有效包装，合同范本《装修材料购销合同》。

　　甲方必须在所有外包装上标识产品必需的有关标记。

　　九、售后服务：

　　1.甲方承诺售后服务期限____________年。

　　2.甲方在出售扫描仪时应向用户明示自己为售后服务承担者并提供相关咨询电话等信息。

　　3.甲方在服务期内为用户提供____________服务。(保修范围：非人为损坏)

　　十、保密：

　　双方应对本合同内容及因履行本合同而知悉的.对方情况予以保密，未经透露方许可，不得向第三方泄露本合同及透露方的情况。

　　十一、信息交流：

　　双方在执行本合同时，对合同事项应积极协商及时交流，以有利于合同的顺利进行，双方定以下人员为本合同联系人：

　　甲方：乙方：

　　电话：电话：

　　十二、违约解决：

　　1、未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。

　　2、因执行本协议所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不成，则应提交北京仲裁委员会解决。仲裁结果是终局的，对双方都有约束力。

　　十三、本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　十四、本合同用中文书就，并受中国法律约束。本合同一式四份，双方各执二份。

　　甲方：科技有限公司乙方：

　　代表人：代表人：

　　年月日年月日

购销合同篇4

　　甲方(买方)：

　　地扯：

　　乙方(卖方)：

　　地扯：

　　甲乙双方本着诚信经营，互惠合着的原则。经双方协商自愿达成以下协议。

　　甲方在乙方处购买粮油制品.双方共同遵守以下协议.

　　一、乙方已商定好价格提供优质食用油品牌；重量为 /桶；单价为/桶（含税）

　　送货地点：送货数量：桶。

　　二、质量保证：

　　乙方提供食用油的是质量应符合以下标准：

　　1、经国家和地方质检和卫生、食品等行政部门检测合格的货物；

　　2、通过国家食品生产许可的货物切货物包装具有qs认证标志；

　　3、乙方所提供的货物为甲方要求的品牌规格的货物，非假冒伪劣，以次充好或侵犯其他第三人合法权益的货物；

　　4、乙方提供的食用油应当符合标签标明的数量或体积，若经甲方抽查发现有短斤少两或破损现象，将给予退回。

　　三、付款方式

　　1、本合同总价为：元整（含税）2、乙方将货物送达甲方指定地点，经甲方验收确认无误后付清货款。（乙方需提供正式机打发票给甲方）

　　四、双方权利与责任

　　1、甲方有权检查监督乙方的供货质量情况，维护甲方的权益；

　　2、乙方应按甲方要求准时运至指定地点供货，若有质量问题应立即更换；

　　3、乙方应遵照国家、地方的有关法律，结合自身行业规范，出示相应的营业执照、卫生许可证等证件，并提供复印件予甲方用于存档。

　　五、违约责任

　　1、甲乙双方若有违反本协议的.约定、造成对方经济损失的，对方有权要求违反方给予一定经济补偿。

　　2、协议签订后若乙方提供的食用油出现质量、卫生等问题，甲方有权对乙方按单位货款的2倍金额处罚；严重者，按实际情况进行不同程度的处罚或追究法律责任。处罚款可从乙方的结算中扣除。

　　六、本协议一式两份,双方各一份,经双方签字盖章后生效。

　　甲方盖章：乙方盖章：

　　法人代表签字：法人代表签字：

　　联系方式：联系方式：

　　日期：年月日日期：年月日

购销合同篇5

　　原告：王XX，女，汉族，现就职于XX市劳教所第X大队，电话：XXXXX

　　被告：河北XXX房地产开发有限公司，地址：XX市XX路XX号，法定代表人：张XX，电话：XXXXX

　　诉讼请求

　　1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;

　　2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;

　　3、本案诉讼费用由被告承担。

　　事实和理由

　　原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的位于XX县XXX的一套面积为181.65平方米的商品房，该房屋为听枫苑t11号，交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的.入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：“出卖人逾期超过45日未能交房的，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款50000元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求!

　　此致

　　XX市XX区人民法院

　　具状人：王XX

　　XX年X月X日

　　附：本诉状一式二份

　　证据X件

购销合同篇6

　　（供方）甲方：

　　（需方）乙方：

　　供、需双方经友好协商，就需方购买供方的汽车达成如下合同条款，双方共同遵守：

　　1、标的、数量、价款：

　　2、合同总价和结算方式

　　2.1总价为人民币（大写）：元整（￥）包含车辆及附件的价款、随车工具、专用资料、技术资料、培训、咨询、售后服务、检测、验收合格交付使用之前及保修期各项有关费用，以及发生的所有税费、需方无须向供方支付本合同约定之外的任何费用。

　　2.2结算方式

　　合同签订后十五个工作日内，需方向供方开具6个月的银行承兑汇票，供方于当月底开具合格增值税发票予需方。

　　3、合同组成

　　详细价格、技术说明及其他有关合同车辆的特定信息由合同附件说明，所有附件协议等均为合同不可分割之一部分。

　　4、技术要求

　　4.1供方所提供车型必须已上国家公告（包括燃料消耗量公告），所有配置及技术参数必须符合国家公告要求，确保能正常入户，否则一切责任由供方负责，且需方有权更换车辆或退回车辆，车辆必须符合国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准，以及合同中约定的质量标准和技术要求。

　　4.2供、需双方如遇对约定的质量标准和技术要求有相互抵触或异议的事项，供方须提供车辆的出厂检测报告和/或国家认可的第三方机动车综合性能监测站的检测报告。

　　4.3供、需双方在车辆交接时，以交接地的国家质量技术监督部门认可的第三方机动车综合性能检测站的.检测报告为依据，验收车辆外观和主要总成配置。车辆技术性能在质量“三包”期内通过实际使用进行验证。

　　5、交货及验证

　　5.1合同车辆的交货：

　　1）交货期：在收到货款后3个工作日内交货，并开具合格的增值税发票。

　　2）交货方式：供方送货，供方将货物免费送达需方指定地点，自需方收到车辆之日起车辆损毁、灭失的风险由供方转移至需方。

　　5.2车辆验收：

　　1）合同车辆到达需方所在地后，在供、需双方技术代表共同参加下进行验收，供方须将上述车辆的《车辆合格证》等文件的原件交付给需方。

　　2）验收按本合同第四条进行。双方验收时,如发现所交付的车辆有配件、工具和资料缺失、车辆损坏、性能达不到国家标准、外观不符合需方要求或其他不符合本合同规定之情形时，需方应作出详尽的现场记录且供方签署确认，或由供、需双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损失部件的有效证据，由此产生的所有费用均由供方承担。

　　3）如果合同车辆在供方送车过程中因事故或其他原因造成配件、工具和资料等缺失、车辆损坏，供方应及时安排更换，以保证合同车辆的完整。更换所涉及的费用由供方承担。

　　6、其他事项：

　　1）本合同如发生纠纷，合同双方应当首先及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向南宁仲裁委员会申请仲裁；在仲裁期间，除必须在仲裁过程中进行解决的部分问题外，合同其他部分应继续履行；

　　2）本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章之日起生效；

　　3）本合同一式贰份，买卖双方各执壹份，具有同等法律效力。

　　甲方：法定代表人或委托代理人：

　　电话：

　　年月日

　　乙方：

　　法定代表人或委托代理人：

　　电话：

　　年月日

购销合同篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方友好协商，就甲方委托乙方代为提供设备更换部分设备材料一事达成如下协议事项。

　　一、概况。

　　1、甲方项目地点：

　　2、服务范围：

　　3、工期：收到甲方预付款起天内完成。

　　二、合同价款及付款方式：

　　合同金额：，合同签订后日内甲方向乙方支付元整。余款元在设备材料安装完成后日甲方向乙方一次性付清。

　　三、工程工期约定：

　　乙方收到甲方支付的首笔工程预付款后，个工作日内完工，由于甲方、法定节假日及不可抗力因素原因造成的工期延误（如雨、雪天气）工期顺延。

　　四、本合同双方签字盖章生效，未尽事宜双方协商解决。

　　五、本合同壹式份，甲方执份，乙方执份。

　　甲方：乙方：

　　甲方代表：乙方代表：

年月日年月日

购销合同篇8

　　供方：（以下简称甲方）

　　需方：（以下简称乙方）

　　一、根据《中华人民共和国合同法》以及有关规定，供、需双方本着平等互利、互惠的原则达成以下协议：

　　一、产品名称、型号、数量、金额及供货时间：

　　二、质量标准：依照《质量技术要求扣款标准》；质量符合Mn≤2.0、Si≤1.25、S≤0.07、P≤0.40、As≤0.1。

　　三、付款和结算：合同签订，双方无异议，需方须在合同签订日起四日付清全部货款。

　　四、交货地点：供方厂里交货，结算重量以供方过磅单为准。

　　五、交货时间：在20xx年xx月xx日前，不定时多批次发货。

　　六、验收标准：炼钢生铁运送到需方后如供方对需方当期化验结果存有异议，需方须在货到八日内通知供方，供方可要求提取生铁原样送至双方公认的权威机构再次化验，化验结果如与需方质量标准一致，则按照需方质量标准结算，由此产生的相关费用由供方承担；如与供方化验结果一致，则按照供方化验结果结算货款，由此产生的`相关费用由需方承担。

　　七、生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，供需双方各执一份，双方合同具有同等法律效力；传真件亦同等原件效力。

　　八、违约责任：若供方不发货给需方，赔偿违约金为总货款的5%。

　　九、其它事宜：因不可抗力因素导致合同无法履行，可终止合同；如有未尽事宜，由双方协商解决。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日