安装合同(优秀)

　　随着人们法律观念的日益增强，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编为大家整理的安装合同5篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

安装合同(优秀)

安装合同篇1

　　甲方：乙方：

　　甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，经友好协商，就甲方购买及安装室内LED显示屏幕事宜达成如下协议：一、标的

　　甲方购买乙方室内LED显示屏，并由乙方安装调试，因安装需要的线材等其他用品均由乙方负责，具体采购品目、型号、数量及价格如下：

　　二、合同的履行

　　1.合同总额（含显示屏价款与安装调试费用）为人民币￥万元（大写：）（含税）。

　　2.本同生效后，乙方应在3日内将货物交付至甲方所在地并进行安装调试，安装完毕并经甲方验收无误并收到乙方开具的对应的增值税专用发票后5日内向乙方支付剩余款项，即元（大写：）；如乙方不能开具对应的增值税专用发票，甲方有权单方解除合同，退还货物，因此造成的损失与甲方无关。

　　三、安装

　　1.安装期限：自甲方预付款项交付乙方之日算起，乙方须在20xx年1月25

　　日之前，完成显示屏安装调试工作。

　　2.安装地点：兰州市西固区福利东路68号。

　　四、验收：

　　1.验收标准以《LED显示屏通用规范》为准。

　　2.经甲方验收、测试后，如发现短缺、故障、损坏或与本合同规定不符合之处，由乙方负责。

　　五、维护及技术支持

　　乙方承诺为甲方提供下列服务：

　　自本合同项下货物验收合格之日起（对于还需要进行调试运行的，应自实际运行调试完毕并验收合格之日），质保期为贰年，终身售后维护，返厂维修。六、甲方权利义务：

　　1.甲方负责提供安装、调试工作用电及控制。

　　2.甲方应在设备运抵现场后，组织有关人员配合乙方进行安装及调试。

　　3.工程安装、调试完成后，甲方应组织有关责任人在7日内进行验收。七、乙方权利义务：

　　1.乙方对所提供之产品质量必须符合《LED显示屏通用规范》，并负责产品之安装、调试。

　　2.乙方负责提供屏体及安装所需所有部件。

　　3.调试完成后，乙方应当对甲方操作人员进行免费培训。

　　4.甲方通知乙方维修后，乙方在24小时内安排维修人员到达现场维修。

　　八、违约责任：

　　1.因货物包装不当造成货物损坏、短缺的，乙方应当在7日内更换并应承担由此产生的一切费用。

　　2.因乙方原因导致工期延误的，自违约之日起乙方应向甲方支付合同总金额日万分之五的`误期赔偿费，直至安装完毕。

　　3.乙方提供的产品如有质量问题，乙方应当3日内予以维修。如因乙方原因未能在合同约定时限内按时维修，则乙方向甲方支付合同总额的日千分之一的违约金。

　　4.合同生效后，如乙方未能按合同期限按时交货，则乙方向甲方承担合同总

　　额20%的违约金。九、争议解决办法

　　任何一方违反本合同，如双方不能协商解决，均应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　十、附则

　　1.甲乙双方如有未尽事宜，由双方友好协商解决，协商一致后，另行签订补充协议。

　　2.本合同一式二份，甲乙双方各执一份。任何一方均不得擅自涂改合同文本。

　　3.合同生效日期：自双方签字或盖章之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　电话：电话：

　　签订日期：年月日

安装合同篇2

　　发包人：xxx有限公司（简称甲方）

　　承包人：安装队伍（简称乙方）

　　甲乙双方本着平等互利的原则签订安装分包工程，经协商一致，达成协议，共同遵守下列条款：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包面积：

　　4部修整、墙面清理、废料清埋、打胶、搭移动架、钢骨架安装、焊条、切割片、防锈漆及除槽钢、角钢以外的其他材料，所有辅料均由甲方指定品牌、规格。

　　二、合同工期

　　本工程开工日期暂定年月日

　　完工日期年月日

　　总日历工期日历天

　　三、工程质量

　　乙方确保工程质量符合国家验收合格标准。

　　四、合同价付款方式

　　1、本合同外墙石材平板干挂安装单价包干/平米，石材线条按可见光面积展开计算。

　　2、工程进度款实行月末25日乙方向甲方报当月完成实际工程量，经甲方认可后，次月10日前支付乙方工程款80％。

　　3、工程施工完成验收合格后3个月内工程款支付工程总造价95%，其余的5%作为质量保修金，保修期1年满，完成保修责任后30日内无息返还。

　　五、甲方工作

　　1、甲方提供施工图纸，。

　　2、向乙方提供施工所需的电、水及场地，道路以保证施工需要。

　　3、向乙方提供非乙方承包范围内的材料、工人住宿费 ( 其他生活用品乙方自理)。

　　六、乙方工作

　　1、乙方组织和管理本工程专业施工队，负责工程质量、进度控制，安全文明施工。

　　2、乙方应按甲方施组、技术交底及施工图纸进行施工。乙方应认真复核施工图,现场如有与图纸不符, 应及时向甲方报告。

　　3、乙方应服从甲方的合理调度, 计划好人员安排, 根据业主的工期需要, 可能需要赶工, 乙方应做好思想准备及人员储备, 不能以某种原因拒绝配合。由乙方原因造成工期延误，甲方另派施工班组，所发生费用从乙方工程款中扣除。

　　4、在施工过中应自觉接受甲方对工程质量及安全的监督。

　　5、乙方应认真执行甲方交底的施工安全保障措施, 对施工安全负全部责任。

　　6、在施工过程中，乙方应遵守施工现场的各项管理规定，并服从业主及监理单位的统一管理。由乙方原因造成的.质量、安全事故、罚款及劳务工资经济纠纷等一切事宜均由乙方负责，费用由乙方承担。

　　七、违约责任

　　双方因未按合同约定履行自己的义务应承担违约责任，赔偿因其违约给对方造成的经济损失。

　　八、合同的生效与终止

　　1、本合同自双方签字或盖章后生效。

　　2、本合同未尽事宜双方另行协商解决。

　　3、工程结算尾款付清本合同终止。

　　九、合同争议解决方式，本合同发生争议由双方当事人协商解决，协商或调解不成，可提交仲裁委或依法向当地法院起诉。

　　十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方代表人：乙方：

　　签订时间：年月日签订时间：年月日

安装合同篇3

　　10KV专线敷设及中心配电室设备安装工程施工合同

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行保障房项目总配电室及高低压配电施工达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：保障房10KV专线敷设及中心配电室设备安装工程

　　2、工程地点：位于市李畋西路北向与文化北路西侧交汇处。

　　3、承包范围：

　　保障房10KV专线敷设及中心配电室及高低压供配电工程施工。包括：

　　1）. 1#、2#楼中心配电室高低压供配电成套设备的安装及线缆的敷设、调试等一切相

　　关工作（高低压供配电成套设备由乙方采购）。

　　2）.由1#、2#楼中心配电室至3#楼的管沟开挖、管道敷设、回填、接地、设备的安装及线缆敷设、调试等一切相关工作。

　　4、工程内容：

　　按甲方最后确认并经供电部门审批后签订的“供用电方案协议书”内容、电力设计单位提供的（以下简称“本楼盘”）施工图进行施工。

　　外电工程：根据乙方向市电力局申报，甲方协助、签订的本项目高低压供配电方案协议

　　内容，乙方承包的本工程施工内容为：

　　保障房10KV专线敷设及中心配电室及高低压供配电工程施工。包括：

　　1）. 1#、2#楼中心配电室高低压供配电成套设备的安装及线缆的敷设、调试等一切相关工作（高低压供配电成套设备由乙方采购）。

　　2）.由1#、2#楼中心配电室至3#楼的管沟开挖、管道敷设、回填、接地、设备的安装及线缆敷设、调试等一切相关工作。

　　第二条承包方式

　　该工程乙方负责所有变配电设备材料采购、安装、调试，包报建、包设计、包勘查，包文明施工及安全防护，包供电高可靠性费减免（如有）、包工、包料、包工期、包质量、包验收、包工具、包保修、包安全、包文明施工及安全防护、包税、包材料设备检测费、包设备机具进出场费、包垃圾清运费、包负责代办所有用电相关手续及由此发生的费用、包送电的总价风险大包干，即交钥匙工程。

　　第三条工期和工

　　程进度

　　1、开工日期：年月日

　　计划竣工日期：年月日

　　本合同计划总工期：日历天

　　乙方应于年月日前向甲方提交供电部门颁发的工程验收通知书、工程验收合格证。实际开工时间以甲方书面通知为准。

　　2、进度计划

　　乙方应于甲方发出的开工通知确定的开工时间前14个日历天向监理、甲方提交详细并切实可行的施工组织（设计）方案和进度计划，监理、甲方收到后7天内予以确认或提出修改意见，乙方须按照监理、甲方确认的进度计划组织施工，并接受监理、甲方的检查、监督。

　　工程实际进度与计划不相符时，乙方应按监理、甲方的要求提出改进措施，经监理、甲方确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。

　　3、开工及延期开工

　　甲方应提前21天向乙方书面通知开工的时间，乙方应该按照通知要求的时间进场开工。若乙方不能按时开工的，应当在不迟于通知要求的开工时间前5天，以书面形式向监理、甲方提出不能按时开工的理由。甲方、监理同意后，乙方可延期开工，并按照甲方重新确定的开工时间进场开工，但竣工日期不变，除非经甲方、监理书面同意竣工日期相应顺延，否则由此导致的工程延期，乙方应按照合同第十四条约定承担违约责任。

　　甲方代表收到乙方请求后三日不作答复，视为不同意乙方请求。因甲方原因导致乙方不能按照本合同约定的开工日期开工，甲方应提前3天以书面形式通知乙方，推迟开工日期，工期顺延，延期开工30天内不计索赔，由此导致乙方无法在竣工日期竣工的，由乙方向监理、甲方申请延期，监理、甲方确认后工期相应顺延，但不作任何其他费用补偿。

　　4、工程暂停

　　甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方做出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，甲方应当在48小时内给予答复。甲方未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工。

　　因甲方原因造成停工的，甲方不承担乙方因暂停施工造成的损失，但工期可以相应顺延。若因乙方不按合同条款施工或因质量、安全、环保等不符合本合同有关要求而被勒令暂时停工，乙方必须立即整改，由停工日至获得复工日内给甲方造成的经济损失，由乙方负责。甲方有权从任何应付而未付乙方的款项中直接扣除，工期不予顺延。

　　因甲方原因而停、缓建的工程，甲、乙双方协商将在建工程做到合理部位，由此造成乙方外运材料和购件积压的经济损失，人员和机械设备的调迁等费用，均由甲方赔偿给乙方。

　　因政策调整、不可抗力及甲乙双方之外原因导致工程停、缓建，使合同不能继续履行，双方应签定工程停、缓建补充协议。

　　工程停、缓建后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备、器具的保护及移交工作，按甲方要求将自有机械、设备、人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件，支付相应经济支出，并按合同约定支付已完工程价款。

　　乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方要求外，不得以任何理由停工。

　　5、工程延期

　　如遇下列情况，乙方须在发生签证事由3日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延；否则视为乙方放弃签证的权利，工期不予顺延：

　　（1）因甲方原因影响工程项目进度，如未按时交出场地、接通水电、甲方变更设计影响施工；

　　（2）非乙方原因造成工地连续停水、停电时间超过8小时以上；

　　（3）不可抗力因素。

　　除以上所列的原因外，一切其它可能致使乙方在时间上受损的原因：如休息日、公众假期、雨季影响、停水、停电、材料订货等，皆包括在上述工期内。

　　由于乙方原因造成的甲方分包工程不能按期进场施工或未能按期完成专业工程，由此造成的经济损失由乙方负责，总工期不予顺延。

　　第四条工程质量及验收

　　1收规范及市供电部门验收要求为依据。其中工程质量标准执行国家现行施工及验收规范及市地区供电部门的验收标准，最终以供电部门验收送电为准。

　　2、乙方应提前五个工作日通知甲方验收，甲方应在五个工作日内组织竣工验收。

　　3、工程竣工验收前，工程变更不大的'，由乙方在原施工图上加上注明及编制竣工资料五份交甲方。工程变更较大的，应由原设计方出具变更图纸，甲、乙方在竣工图上签注。所发生的费用由乙方承担。

　　4、工程竣工验收，甲方应会同供电部门进行，并以供电部门验收合格为准。

　　第五条工程总价款及价款调整方式

　　1、工程总价款

　　（1）本工程固定总价包干，总价为人民币（大写）：（小写：￥元），其中含材料、设备价款万元。

　　（2）除非本合同另有约定，本合同固定包干总价应按以下含义理解：

　　① 本工程为固定总价包干，应包括但不限于为完成该项目所需的所有费用，即机械设备费（含各类设备进出场及设备采保费）、保修费、各种行政事业性收费、临时设施费、劳务费、主辅材费、冬雨季施工费、合同工期内赶工引起的赶工费、窝工费、过马路穿管费、顶管费、道路修复费、文明施工增加费、电缆占坑费、配电房土建（指地面以下范围涉及电力部分的）及电缆坑、管线测量费、电缆在红线内、外开挖施工的借用原有电缆沟费用、所使用土地使用权人或所有权人的协调及土地、试验费、缺陷修复费、外电工程负荷报审费用、配电房及线路走廊的报建费用、管理费、各类保险（含运输保险费、外来务工人员综合保险）、税金、利润费用等费用（不含负荷费）、不可预见费（如停水、停电所造成的窝工及设备闲置、二次进场、扰民、民扰、夜间施工、城管、交通、罚款）等。用于本工程的各种机械、设备的供应、运输及装卸费用的支付。

　　② 包干总价中包括的风险范围：政策风险、市场风险、设计、施工组织、技术措施费等总价包干，不再作任何调整；

　　③ 乙方自行采购的材料按经甲方审定的投标单价一次性包死，本造价承包人已充分考虑材料价格上涨等市场风险因素，不再作任何调整。

　　④ 本合同约定工作范围内按照甲方在招标文件、乙方设计施工方案、答疑和澄清文件、工程预算造价编制说明及工程量确定的范围包死，甲方不接受由于乙方对招标范围的理解存在缺项、漏项或错项等偏差而导致的任何索赔。

　　⑤ 本合同约定工作范围内的所有子目单价已固定包死（除合同约定可以调整外的），任何情况下，单价不得调整，甲方不接受任何基于乙方对单价的组价不当（包括但不限于工作内容理解的偏差、工料耗量水平的确定、生产要素市场价格的判断、取费等）或任何差错而引起的任何索赔。

　　⑥ 工程量清单依据工程的承包范围编制。不论承包范围如何界定，也不论工程量内容是否包括，按现行工程规范的强制性条款规定的工作项目视为已包括在本工程的承包范围中，乙方必须完成。

　　⑦ 电力部门审查乙方设计施工图时，如出现因为电力部门要求图纸修改而增加工程量，本合同总价不调整。

　　2、合同价款的调整方式

　　（1）按本合同规定允许合同价款调整的情况，在甲方审批任何增减款项后，应对合同价款予以相应的调整。

　　（2）因设计变更、现场签证等因素造成的合同价款增减费用计算方式如下：

　　① 合同工程量清单中已有综合单价的沿用原综合单价。

　　② 合同工程量清单中有类似项目的综合单价，按其综合单价计价原则进行综合单价组价。

　　③ 合同工程量清单中没有综合单价的变更调整项目，按照当地现行消耗量定额计算，取费标准依据已有工程量取费标准为准。其中：人工单价依据已有工程量中相应专业的人工费计算；主要材料单价参考施工期《株洲建设工程造价信息》中的预算价格确定，造价信息中无单价可查的材料必须报发包人预算部进行审核确认，否则以发包人预算部测算的单价作为结算依据。

　　（3）本合同签订后无论预期的市场价格的涨跌、汇率的变动、国家与地方政府政策