设计委托书
委托书委托他人代表自己行使自己的合法权益时，委托人不得以任何理由反悔委托事项。在不断进步的社会中，很多事情都会用到委托书你写委托书时总是无从下手？下面是小编为大家收集的设计委托书，希望对大家有所帮助。
设计委托书 篇1
漫步地中海园区，给水、消防、排水、采暖外网委托沈阳万宸建筑规划设计有限公司进行设计。
一、给水
1、园区低区给水外网设计；
2、园区高区给水外网设计；
3、园区总水源设在园区的西北角，阀门井位置见附图。
二、消防
消防给水外网设计。
三、排水
1、地下室强排系统，废水外网设计；
2、园区雨水系统、污水系统、采用分流制外网设计；
3、园区排水系统主管线，市政绝对标高见附图；
4、园区雨水、污水管均采用水泥管。
四、采暖
1、市政热力主管线在园区的.西侧，南北走向，由4#楼北侧进入换热站。热网供水温度为50℃，回水温度为45℃，换热站出入口温度是可调的；
2、换热站设在地下室，由当地热力公司及相关单位进行设计。
3、采暖外网系统设计；
五、电器专业
1、甲方应提供市政电力线路的进线方向，电压等级，是否有两路市政电力线路？在园区内的绿地上设室外箱式变电站，给各建筑单位供电。
答复：由电业局设计，不做委托。
2、甲方应提供市政电信（含电话、有线电视）线路的进线方向。
答复：电话网络进线点，提供在4#楼西侧进线。电视进线在东侧黑油炸杆引入(1#楼东侧)。
六、其它
园区燃气管网由当地燃气公司及有关部门进行设计。
设计委托书 篇2
工程名称：______________________________
工程地点：_______________________________
合同编号：______________________________
（由设计人编填）
设计证书等级：__________________________
发包人：________________________________
设计人：________________________________
签订日期：______________________________
中华人民共和国建设部监制
国家工商行政管理局
发包人：____________________________________________________________________________________
设计人：____________________________________________________________________________________
发包人委托设计人承担_______________________________________________________工程设计，工程地点为____________________________________________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
第一条本合同签订论据
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条设计依据
2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件
2.2发包人提交的基础资料
2.3设计人采用的主要技术标准是：_________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
第三条合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
3.1合同书
3.2中标函（文件）
3.3发包人要求及委托书
3.4投标书
第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间
第七条费用
7.1双方商定，本合同的设计费为__________________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。
7.2如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费（#url#）。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。
第八条支付方式
8.1本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20％，计_______________万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。
8.2设计人提交_______________设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的30％，计________________万元；之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的50％，计_______________万元，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。
8.3双方委托银行代付代收有关费用。
第九条双方责任
9.1发包人责任
9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。
9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
9.1.4发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时问，且交付文件的时间顺延。
9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。
9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。
9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护
装备。
9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。
9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。
9.2设计人责任
9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的'内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1.9.1.2.9.1.4.9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。
9.2.2设计合理使用年限为_______________年。
9.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项日的设计联络工作。
9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为买际损失的％。
9.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
9.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
9.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
第十条保密
双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条仲裁
本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。
第十二条合同生效及其他
12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。
12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。
12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。
12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
12.7本合同双方签字盖章即生效，一式___________份，发包人__________份，设计人___________份。
12.8本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
12.10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
发包人名称：___________设计人名称：___________
（盖章）（盖章）
法定代表人：___________（签字）法定代表人：___________（签字）
委托代理人：___________（签字）委托代理人：___________（签字）
项目经理：___________（签字）项目经理：___________（签字）
住所：___________住所：___________
邮政编码：___________邮政编码：___________
电话：___________电话：___________
传真：___________传真：___________
开户银行：___________开户银行：___________
银行帐号：___________银行帐号：___________
建设行政主管部门备案：___________鉴证意见：___________
（盖章）（盖章）
备案号：___________经办人：___________
备案日期：____年____月____日鉴证日期：____年____月____日
设计委托书 篇3
兹授权我单位 （职务： ）为我单位的正式和合法代理人，身份证号码： （身份证复印件附后）。以我单位的'名义参加《 建设项目园林设计》的投标活动。代理人在制作标书、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和与之相关的一切事物，我方均予以承认。
代理人无权再次委托他人。特此委托。
投标人（签名）：
投标代理人：
投标单位：
法定代表人（签名）：
地址：
电话：
20 年 月 日
设计委托书 篇4
公司：
兹委托你公司为我方进行 工程设计。与该项工程设计工作有关地形资料、工程地质勘察报告、立项（选址、规划）批复等文件，由我方在工程的各相关阶段开始前向你方提供。现就有关设计要求，正式向你方提出如下：
一、设计应按照下列个阶段个方案进行，每个阶段的技术文件完成后，经我方正式确认后，方可进行下一阶段的`工作：
1、总图规划方案；
2、单体建筑设计方案（平面图、立面图）；
3、单体建筑初步设计；
4、单体建筑施工图设计；
5、总图设计。
二、各阶段的具体设计要求如下：
1、总图规划方案：
（1）功能分区：
（2）出入口位置：
（3）容积率：
（4）绿化率：
（5）采光间距：
（6）泊车位：
（7）总建筑面积：
（8）最大建筑高度：
（9）最小建筑高度：
（10）其他：
2、单体建筑设计方案：
（1）建筑风格：
（2）建筑层数：
（3）各层层高：
（4）建筑面积：
（5）人防设施：
（6）结构形式：
（7）建筑设备：
（8）砌体要求：
（9）其他：
3、单体建筑施工图设计：
（1）内部装饰标准：
（2）外部装饰标准：
（3）特殊承载要求：
（4）结构形式：
（5）供暖方式：
（6）弱电与智能化项目：
（7）水暖电计量：
（8）水暖电出入口位置：
( 9 )设计寿命：
（10）其他：
4、总图设计：
（1）水暖电供应位置：
（2）供电总负荷：
（3）供热总负荷：
（4）道路建设标准：
（5）其他：
三、各阶段工期要求：
1、总图规划方案：
2、单体建筑设计方案（平面图、立面图）：
3、单体建筑初步设计：
4、单体建筑施工图设计：
5、总图设计：
四、设计与服务质量等级要求：
依据你公司《工程等级分类标准》，我方要求按照 级进行工程设计，并承担相应的后期服务。
五、设计用 等建筑设备样本由我方负责提供。
六、其他：
1、工程设计所涉及的结构、消防、疏散、建筑节能等均应严格按照国家有关设计规范进行，我方的设计要求与国家的有关设计规范不一致时，应按照国家设计规范进行。
2、在满足我方投资以及节约能源的原则进行。
3、为使工程设计工作能够顺利进行，我方委派全权代表我方负责该项工程，其签署的所有文书，我方予以承认。以下为全权代表 的签名及其在我方所担当的职务、所在部门和工作联系电话，以便你方确认。
全权代表（签字）：
职 务：
所在部门：
办公电话：
移动电话：
特此委托
委托人（签章）：
委托日期：
设计委托书 篇5
委托单位：____________（以下简称甲方）
受托单位：____________（以下简称乙方）
工程地点：____________
工程名称：____________
一.设计内容：
1.沈阳新世界花园一期堤外道路施工图设计。具体位置详见附图。
二.设计依据：
1.现行国家及沈阳市的有关设计规范、规定。
2.沈阳市王家庄地区控制性详细规划竖向修改规划（982-199-38）（修）。
3.沈阳市王家庄地区控制性详细规划道路系统规划图。
4.王家庄围堤护坡工程设计。
三.设计要求：
1.设计应符合国家的有关规范、规定。
2.按照“设计依据”中的文件要求及功能齐全、技术先进、施工安全、经济适用的原则。
3.提供沈阳新世界花园一期堤外道路路网中线图、平面横断面图和路网竖向设计图。
4.设计文件组成及深度：
⑴设计概要：
a、工程规模及主要工程内容；
b、道路、广场的细部尺寸确定依据；
c、设计横断面与地上杆线、地下管线详细配合情况以及局部地段横断面设计；
d、路面设计高程与两侧建筑物及地形的配合；
e、路面结构组合，路面新材料的选择依据，防治翻浆的措施以及路面逐渐加强的步骤和办法；
f、其它新技术采用情况。
⑵平面（地形）图设计要求：
采用比例1/500～1/1000，包含规划道路中线与施工中线坐标，平曲线要素、机动车道、非机动车道、人行道（边石）、辅路及道路各部尺寸、人行通道的尺寸和位置、道路与沿线相交道路及建筑出入口的处理方式。
⑶纵断面图设计要求：
采用比例纵向1/50～1/100，横向1/500～1/1000，包含设计路面高程交叉道路、尺寸及高程竖向曲线及其要求等。
⑷横断面图设计要求：
采用比例1/100～1/200，图中应表示规划道路横断面图、设计横断面图（不同地段各部）、现状路横断面图以及它们之间的`相互关系，大填大挖方的路基设计，地上杆线，特殊路拱曲线大样等。
⑸广场或交叉口（平交）设计（地形）大样图：
采用比例1/200～1/500，表示平面各部详细尺寸、方格线交点高程、设计等高程、停车场位置、中央岛、方向岛、绿化、雨水口和各种管线，交通设施（照明灯杆、护栏、交通标志牌等）的详细位置和尺寸，人行道铺装范围和路面结构。
⑹路面结构图设计要求：
柔性路面结构组合大样，刚性路面结构组合大样、构造大样以及分块大样，防止翻浆措施设计及特殊地区的路面结构大样等。
⑺提供本设计中所采用的所有标准图。
四.设计阶段及设计进度：
1.沈阳新世界花园一期堤外道路施工图设计时间为个日历____________天。
注：上述工作开始时间以甲方书面通知为准。
五、设计文件要求：
1.提供施工图设计文件：12套；
2.提供上述相应磁盘文件：2套。
六、本委托书一式四份，甲乙双方各执二份。
甲方：____________
____________年____________月____________日
乙方：____________
____________年____________月____________日
设计委托书 篇6
新疆天地源矿业工程技术有限公司：
为了加强矿山的安全生产管理，合理开发利用矿产资源，使矿山生产正规化、合法化，根据国家安监总局20xx年第18号令，按照建设项目“三同时”及相关法规要求，现委托贵公司对新疆阿图什市阿扎克乡库木萨克砖瓦用粘土矿（多孔空心砖）进行初步设计，并编制安全专篇，委托要求与内容如下，请遵照执行。
一、设计原则
以20xx年xx月乌鲁木齐天地源矿山技术咨询有限公司所编制的《新疆阿图什市阿扎克乡库木萨克砖瓦用粘土矿普查报告》的地质资料为依据及新疆天地源矿业工程技术有限公司编制的《阿图什市辉煌多孔砖厂矿产资源开发利用方案》为依据，本着“科学、合理、投资省、见效快、因地制宜”的原则进行初步设计。
二、设计规模及工作制度：
（1）设计规模：开采规模为生产砖瓦用粘土矿2万m3/a。
（2）矿山工作制度：工作制度为180天/年、每天1班、每班8小时。
三、设计范围：
1）采 矿
（1）矿产资源储量认定为（333）6.6万m3，
（2）设计回采率为95％，可采出矿石总量为6.27万m3。
（3）开拓方式与采矿方法的'确定；生产工艺的选择；
（4）生产设备能力的核定及选型（不包括外部运输设备、设施）。
2）辅助系统
矿区总图运输；
3）投资和企业经济效益概算
四、外部建设条件：
（1）供水：矿区自建井，生产及生活用水均取自井水。
（2）供电：矿区由高压电网供电。
（3）外部运输：外部运输全部依托社会车辆，设计不考虑运输设备与设施，矿山只配备交通车辆。
矿山所需材料、运输价格及矿石价格、人员工资等，请按当地实际情况计取。
产品方案： 240（mm）×115(mm)×90(mm)的烧结多孔空心砖。
五、建设标准：
（1）采矿及配套设备采用成熟、经济的国产或地产设备。
（2）矿山厂房结构按照有关规范建造，设计火炉采暖。
（3）公用及民用设施就地取材，因陋就简，火炉采暖，对已有设施维护后全部利用。
六、资金筹措
项目投资以生产建设为主，辅助生产从简，外部工程依托社会，资金自筹。
委托方（盖章）：新疆阿图什市阿扎克乡库木萨克砖瓦用粘土矿（多孔空心砖）
委托方法人代表（签字）：
20xx年12月26日
设计委托书 篇7
工 程 名 称：
编写单位负责人：
编 写 单 位：
(签字)(签章) 年 月 日
精心设计，精心施工。
委托设计项目的具体要求及必须说明注意事项：
1.严格按照国家相关法律法规、行业设计规范要求进行设计。 2.根据工程项目实际情况，按照合理从优原则，结合改造区域给水管网现状进行系统综合设计。
3.在满足常压给水的'前提下，最大限度的降低工程造价，使投资效益最大化。
4.系统方案设计要充分考虑运行、维护、管理的便捷，可靠。 5.尽可能采用新工艺、新材料降低投资成本，便于运行管理。 6.管网系统方案设计要留有规划发展扩延空间。
示意图或其他说明：
示意图见附件
审批意见：（主要应说明对委托“说明及要求”是否可行或哪些更
改、要求设计完成日期、图纸交付单位、设计费由何 单位支付等）
审批单位：经办人：联系人：电 话： 审批单位（签章）
年 月日
设计委托书 篇8
甲方：_________
乙方：_________
甲方委托乙方为其设计制作电路，为保质保量完成任务，经甲乙双方协商达成如下协议：
在本协议书签订前，甲方应向乙方提供详细的电路设计任务书，明确设计制作电路的功能，各项参数等；该任务书作为乙方设计制作电路的依据。
在本协议书签订前，甲方应详细阅读有关乙方的电路设计细则说明。
在本协议书签订前，乙方应向甲方提交电路设计费用明细表，并详细介绍相关事项。
协议变更终止
甲方终止协议：甲方承担一切已经用于该电路设计的费用，并支付乙方相应的劳务费用；乙方有权收回已交于甲方的所有有关电路设计的资料及产品，乙方并保留该设计的所有权利。
乙方终止协议：乙方承担一切已经用于该电路设计的费用，并返还甲方在此之前所支付的.所有费用。
以上两条在不可抗拒因素发生时无效。
因设计需要而变更本协议时，甲乙双方协商解决。
乙方电路设计不满足设计任务书要求时，按乙方终止协议处理。
付费方式
按照乙方向甲方提交的普通电路设计费用明细表，甲方应支付乙方设计该电路的全部费用为_________元。
本协议书签定后的_________个工作日内，按照乙方应向甲方提交的普通电路设计费用明细表，甲方须预先支付乙方全部电路设计费用的1／2，计_________元，否则，按甲方终止协议处理；在乙方按设计任务书要求完成设计并向甲方交付设计时，甲方应支付乙方全部剩余费用，否则，按甲方终止协议处理。
本协议三项（协议书，设计说明书，费用明细表），一式两份，甲乙双方各一份；其具有法律依据和效力；乙方保留其最终解释权。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________
代表（签字）：_________代表（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
设计委托书 篇9
兹授权我单位____________（职务：____________）为我单位的正式和合法代理人，身份证号码：____________（身份证复印件附后）。以我单位的名义参加《某某建设项目园林设计》的.投标活动。代理人在制作标书、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和与之相关的一切事物，我方均予以承认。
代理人无权再次委托他人。特此委托。
投标人（签名）：
投标代理人（打印名字/职务）：
投标单位：（全名并加盖公章）：
法定代表人（签名）：
法定代表人（打印名字/职务）：
地址：
电话：
传真：
日期：
设计委托书 篇10
今委托 进行我公司 项目的相关设计，具体设计内容，如下：
一、工程概况：
1、建设单位：
2、项目名称：
3、建设地点：
备注：以上表格编制依据【总平面图】；【规划条件通知书】；【选址红线图】；【方案文本】； 各设计阶段的图纸应满足国家设计深度规定所需的'设计工作
1、 2、
单体平面以双方最终认可的平面图为准。 其中独栋别墅方案应按下述内容进行调整：
3.1 独立住宅 180、200、220、250、300 每个户型均考虑半地下室（可设置窗），且均为局部做地下室，满足一般使用功能即可；（可参考300 局部做地下车库 且应考虑不做车库改作他用也可满足使用功能）
3.2 独立住宅 250、300 两种户型内，考虑增加一个室内电梯间，考虑日后住户可以自己安装电梯，若不安装电梯，可以改作储藏室使用；且电梯间应升至地下车库
4、各专业二次深化设计（包含轻钢雨蓬、检修梯、装饰钢架、采光井、采光井排水、车库雨蓬、围墙、大门、车库出入口、大堂、前室、台阶、门楼、岗亭等） 五、设计条件：
五、附表 作为设计合同的一部分，不详之处双方协商解决。
委托单位：
委托人：
时间：
设计委托书 篇11
×××××项目水暖工程设计任务书
给排水，消防部分
(一)、设计范围
×××××项目1#～13#住宅楼及底商(含人防部分)，地下车库，泵房，水源热泵机房、外管线及水源热泵用井。
(二)、系统设置、系统说明
1、系统设置
本小区设给水系统、热水系统、排水系统、消防系统
2、系统说明
(1)、给水系统
供水方式：本小区住宅、底商及车库由市政供水管网作为水源，采用变频供水和水池的供水方式。
供水压力：本区域市政供水压力0.10Mpa
自来水接口位置：中兴街(主管道DN200)、滨河街(主管道DN150)
(2)、排水系统
排水方式：1#～13#住宅楼及底商采用污废合流，污废水经化粪池处理后排入市政管网，室外雨污分流。
排水方向：小区雨水，污水排向北侧中兴街。
(3)、热水系统：住宅卫生间及厨房设热水系统，由卫生间内电热水器供给。
(4)、消防系统：本小区根据设计规范要求设置室内消火栓系统、室外消火栓系统、自动喷水灭火系统及灭火器。
(三)、泵房及外管线
1、小区泵房设于地下车库内，
2、 外管线工程材料
(1)、给水管：球墨铸铁管
(2)、污水管：HDPE双壁缠绕管
(3)、雨水管：HDPE双壁缠绕管
(4)、室外消火栓管：球墨铸铁管
(5)、室内消火栓外管线：焊接钢管
(6)、自动喷水灭火系统外管线：镀锌钢管
(7)、埋地钢管防腐：沥青漆、玻璃丝布。
(四)、1#～13#住宅楼及底商，地下车库
1、给水
(1)、计量方式：住宅及商业水表出户，一户一表，住宅水表设于管井内，商业水表设于各商户内。水表采用红外卡式。
(2)、设计要求：住宅阳台设洗衣机水龙头一个，商铺每户设拖布池用水龙头一个。住宅内卫生间及厨房内给水管暗敷，底商卫生间给水管明敷。吊顶敷设的给水管做防结露。
(3)、工程材料：室内给水立管及各户水表前采用钢塑复合管，各户支管采用PPR管，管道等级S4。防结露材料为橡塑材料。
2、热水
(1)、住宅卫生间及厨房设热水系统，由卫生间内电热水器供给。热水器由用户自理，本次施工图设计只做由热水器到各用水点的`预埋管。
(2)、安装要求：地面垫层及墙壁内暗敷。
(3)、工程材料：采用PPR热水管，管道等级S3.2。
3、排水
(1)、排水方式：住宅、底商采用污废合流。
(2)、设计要求：管井内增设排水管，每层管井内设地漏。住宅每户在阳台设洗衣机地漏一个，商铺每户设拖布池一个，地漏一个。室外设空调冷凝水管。立管底部采用离心铸铁管及管件。
(3)、工程材料：排水立管采用PVC-U螺旋消音管及管件，横支管及出户管采用普通PVC-U排水管。雨水立管采用国标PVC-U实壁管，不采用雨水专用管，除使用普通的塑料支架外，每隔两层增加钢支架。
4、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统及灭火器设置。
(1)、供水方式：来自小区泵房内消防泵。
(2)、设计要求：住宅、底商及车库消火栓箱与灭火器箱分开设置。住宅、底商及车库消火栓箱明装。住宅楼消火栓箱要求采用95S4-12戊型单栓消火栓箱。
(3)、工程材料：消火栓系统采用焊接钢管，自动喷水灭火系统采镀锌钢管。消火栓系统及自动喷水灭火系统阀门采用铸铁阀门。消防水箱采用玻璃钢水箱。
供热、通风与空调部分
(一)、设计范围
×××××项目1#～13#住宅楼及底商(含人防部分)，地下车库，泵房，水源热泵机房、外管线及水源热泵用井。
(二)、系统设置、系统说明
1、系统设置
本小区设供热系统、送排风及防排烟系统。
2、系统说明
(1)、供热系统：本小区采用水井加水源热泵机组供热。本小区住宅及商业部分均采用地板辐射采暖方式。
(2)、送排风及防排烟系统：本小区根据设计规范要求设置送排风及防排烟系统。
(三)、泵房，水源热泵机房及外管线
1、小区泵房，水源热泵机房集中设于地下车库内，
2、 外管线工程材料
(1)、供热系统外管线：焊接钢管、无缝钢管
(2)、埋地部分保温：聚胺脂
(四)、1#～13#住宅楼及底商，地下车库
1、地板辐射采暖系统及散热器采暖系统
(1)、供热方式：本小区住宅部分采用地板辐射采暖方式，住宅内卫生间采用地板辐射采暖方式，厨房内不采暖。底层商业采用地板辐射采暖方式。
(2)、计量方式：一户一表，热量表设于水暖井内。住宅热量表采用红外卡式。商业部分在热力入口处设热量表，费用由用户均摊。
(3)、安装要求：分集水器在卫生间内明装。
(4)、工程材料：地板辐射采暖系统立管及主干管采用焊接钢管，入户
管至分集水器采用PP-R热水管，管道等级S3.2，地暖管采用PE-RT管。保温采用橡塑材料，埋地部分保温采用聚胺脂。
2、送排风与防排烟系统
(1)、系统设置：本工程设机械送排风及防排烟系统，并且排风系统与排烟系统合用，平时排风，火灾时排烟。商铺每户送风与排风均设调节阀。
(2)、安装要求：风管紧贴梁底敷设
(3)、工程材料：车库内风机采用低噪声箱式风机。风管材料采用玻璃钢材料。
设计委托书 篇12
福州____工程设计有限公司：
根据20__年110千伏项目前期工作计划表，拟计划建设___电厂～尼葛脱开___电厂改接入兴平变110kV线路工程、___电厂～___牵引变脱开___电厂改接入兴平变110kV线路工程及西洋牵引变间隔工程、西洋牵引变间隔工程，为了确保此项工作能按时完成，特委托贵公司进行工程的可行性研究、初步设计及施工图设计工作。
___电力勘察设计有限公司
二〇________年八月十日
设计委托书 篇13
XXXXX设计分所：
兹委托你单位进行XXXXX项目的勘察、设计工作。
工程地址：XXXXX
工程规模：XXXX
设计单位需根据我方要求及国家有关标准和地方供电局相关规定进行施工图设计并编制工程预算。
设计单位应根据福建省电力有限公司相关文件及电力工程设计取费标准收取设计费。
特此委托!
委托单位：XXXX有限公司
20xx年X月X日
建筑设计委托书具体详解
今委托XXX建筑设计研究院有限公司进行我公司XXX项目的总图规划及单体工程施工图设计。
一、工程概况：
1、建设单位： 。
2、项目名称： 总建筑面积约为 ㎡。
3、建设地点： 。
二、总图规划：
1、规划建设用地为 ㎡。
2、本厂区建筑密度为 、建筑容积率 、绿化率 。
3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准。
三、单体工程名称及结构类型：
1、单体类型及结构类型：
1)、1#厂房，采用 结构; 2)、2#厂房，采用 结构;
3)、3#厂房，采用 结构; 4)、宿舍楼，采用 结构。
2、单体平面以双方最终认可的平面图为准。
四、设计条件：
1、提供的有关设计资料清单见附表1;
2、各专业的'具体设计要求详见附表2~8(表中打“√”者为设计首选内容)。
3、各专业设计应符合国家及地方有关部门规范、标准的要求。
五、附表1~8作为设计合同的一部分，不详之处双方协商解决。
委托单位： (盖章)
日 期： 年 月 日
设计委托书 篇14
建设单位:___（简称甲方）
设计单位:___（简称乙方）
甲方委托乙方承担本协议所列设计业务，为分工协作，共同完成空间（电影院室内空间方案）设计任务，经双方同意签订本协议，具体议定事项如下：
1、甲方委托乙方设计下列工程
1.1工程名称：___
1.2建筑面积：___
1.3项目：___方案设计
2、进度要求
2.1自方案设计（建筑框架图）被建设单位批准（并提交乙方后，乙方）后于___年___月___日前完成电影院室内空间设计方案。
3、设计费和付款程序
3.1乙方按深圳星海太平洋影业投资有限公司专业影院设计收费标准收费。空间设计收费标准为：深圳星海太平洋影业投资有效公司影院设计标准取费（附件一）。
3.2按深圳星海太平洋影业投资有限公司设计费取费标准计算该项目的设计取费为元，经甲乙双方友好协商，设计费最终优惠价为___元（大写:___万元）。
3.3签定协议后，甲方向乙方付设计费，共计人民币___元（大写: ___万元）。签定协议后预付50%，计人民币元（大写:万元）。设计图完成后并通过甲方审核同意及相关部门审批后，甲方向乙方再付50％，计人民币___元（大写:___万元），乙方向甲方提供全套方案图叁份，全套电子方案图壹份。
4、双方分工
4.1甲方负责：
4.1.1设计委托书及有关资料予以明示。
4.1.2土建工程设计前，组织一装设计单位，乙方进行专业设计技术交底。
4.1.3工程竣工后通知乙方参加竣工验收。
4.1.4负责组织在施工图施工阶段乙方与施工图设计单位的沟通与协调。
4.2乙方负责：
4.2.1根据甲方提出的使用要求、设计范围（电影院及相关配套商业）及设计院提供的建筑框架图，保质、保量地完成影院的专业影院方案设计。设计深度到达能够指导一装设计院完成建施设计。
4.2.2方案设计图正式出图送交甲方和设计院后，配合设计院进行影院各工种施工图设计，完整及时地提供影院设计所需地基础资料及技术参数，以保证整个项目的设计进度。并对施工图（在施工图正式出提交）进行审核并在10个工作日内反馈书面审核意见。
4.2.3依据甲方的需要参加必要的现场协调会及设计审查会。对影院的'施工提供技术支持，并帮助协调相关事宜。
4.2.4影院空间方案设计图的设计名誉权归乙方所有，其它任何设计单位不得引用该影城的空间设计名誉权并为之宣传所用。
5、设计依据资料（乙方提供）
5.1电影院建筑方案图（DWG电子文件）；
6、设计范围及深度
6.1电影院室内空间概念性方案，电影院平面布置、立面概念性方案，以及交通规划意向。
6.2图纸要求
6.2.1方案的规划设计理念说明；
6.2.2电影院平、剖面、影厅放映工艺设计图，能指导土建设计院设计一装施工图；
6.2.3电影院交通组织分析图；
7、影城总体规划设计要求
7.1电影院建筑规划为___层。影厅数为___个。
7.2售票大厅除了售票的核心功能外，还需要具有产品形象展示功能，如楼盘展示，商品展示等。
8、违约责任
8.1如甲方未尽其责（合同4.1条），乙方有权终止合同，并要求甲方给予乙方经济补偿，其额度为合同总金额的10%。
8.2如乙方未尽其责（合同4.2条），甲方有权终止合同，并要求甲方给予乙方经济补偿，其额度为合同总金额的10%。
8.3由不可抗拒的因素导致合同无法履行，甲乙双方互不承担违约责任。
9、其他约定
9.1影院空间方案设计图的设计名誉权归乙方所有，其它任何设计单位不得引用该影院的空间（方案）设计名誉权并为之宣传所用
9.2本合同未列事宜由甲、乙双方协商解决。
9.3本合同正本陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。
9.4合同执行过程中，甲乙双方如有违约行为，根据《合同法》有关规定，由违约方承担赔偿责任。
9.5本合同自双方签字、盖章之日起生效。
甲方签章：___乙方签章：___
【设计委托书】相关文章：
暖通设计的委托书02-07
设计委托书03-17
设计委托书08-16
设计委托书【荐】06-26
设计委托书【热】06-23
项目设计委托书06-24
设计委托书范本12-13
项目设计委托书05-06
设计委托书精选15篇06-21
设计委托书 15篇01-22