精选购销合同七篇

　　现今很多公民的维权意识在不断增强，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是小编精心整理的购销合同7篇，希望能够帮助到大家。

精选购销合同七篇

购销合同篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲、乙双方共同协商，一致同意油漆购销达成以下条款，作为双方履行购销合同之准则：

　　一、产品名称、商标、规格、数量及金额

　　注：1、颜色以甲方确定的样板为标准。

　　2、供货数量以实际为准。

　　二、供货方式

　　由乙方帮助组织送货到甲方指定库房，由甲方负责组织卸车及费用。

　　三、供货期当本合同生效后，甲方发出书面订货单，乙方收到甲方的每次订货单之后7日内按订货单数量供货(不可抗力因素除外)。

　　四、付款方式

　　当本合同生效后，甲方提交要货计划，同时甲方应向乙方支付全部货款的30%做为定金，乙方根据此计划安排生产、送货，货到工地、签收方可卸货，甲方从签收之日起十日内一次性付清全部尾款。

　　五、验收

　　甲方在验收时当场签收(盖章或签字)，作为结算的.依据。甲方指定的现场签收人为

　　六、技术要求

　　甲方在施工之前，乙方对施工操作、注意事项进行指导，并提交有关施工技术、产品性能的详细资料。甲方必须按技术要求施工，如违背施工技术要求施工，造成的质量问题由甲方负责。如乙方出现产品质量问题而造成的相关责任由乙方负责。

　　七、违约责任：

　　甲方如不接受合格的货物，则无权收回已支付货款;如乙方提供的产品不合格，甲方可以拒绝收货并拒付货款。

　　八、解决合同纠纷的方式

　　甲、乙双方以合同内容为依据，本着相互谅解，相互合作的精神协商解决，如协商无效可向有关合同仲裁机关申请仲裁，也可向法院提请诉讼、裁决。

　　九、其它约定事项：

　　十、1.本合同从签署之日起立即生效。

　　2.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份合同，具有同等效力。

　　3.在甲方未付清订单的所有货款前，该订单所列之货物的所有权为乙方所有。

　　4.已调色的产品概不退换。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

购销合同篇2

　　供方：（以下简称甲方）

　　需方：（以下简称乙方）

　　为了增强供需双方的责任感，确保双方实现各自的经济目的，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　一、产品名称、规格型号、产品数量及价格

　　1、产品名称：炼钢生铁。规格型号：L8、L10。

　　2、产品数量：

　　3、产品价格：含税到公司厂内元/吨

　　4、交货时间：款到帐后，货物15内供完

　　二、质量要求技术标准，供方对质量负责的条件和期限：执行YB/T5296—20xx标准。

　　1、炼钢生铁质量标准：Si≤1.25%、S≤0.07%，P≤0.15%，Mn≤1.8%、；当Si>1.25%时，每增加0.1%，单价相应减少50元/吨；当Si>2.5%时，每增加0.1%，单价相应减少100元/吨；当Mn>1.8%，每增加0.1%，单价相应减少10元/吨；当P>0.15时，每增加0.01%，单价相应减少5元，当P>0.25时，每增加0.01%，单价相应减少10元/吨，当P>0.35时，每增加0.01%，单价相应减少50元/吨；当S>0.07%时，每增加0.01%，单价相应减少4元/吨，S>0.1%时，每增加0.01%，单价相应减少10元/吨，S>0、13%时，按退货处理。

　　2、产品表面要求：铁块表面应洁净，如表面附有炉渣和砂泥，应清除掉。

　　3、供方对质量负责的期限：货到需方厂内验收后。

　　三、交货地点：在厂内交货。

　　四、费用负担：装车费用供方负责承担，运杂费、卸车费由供方负责承担。

　　五、计量方法：以需方过磅数量作为生铁的结算数量。

　　六、包装要求：裸装。

　　七、随货资料：供货交货时应将出厂检验报告、发货清单随同产品或运单交予需方。

　　八、验收标准、方法及异议处理期限；根据合同（二）（五）（六）

　　（七）款验收，表面质量验收，交货当天在供方厂内由需方监督方按国标取样，制样及对仲裁样进行封存（一式三份，双方各一份，仲裁样一份），仲裁样保存两个月，由供方负责保存，化验结果在五个工作日内，供方以书面形式通知需方，经双方认可后，作为该批量产品的'结算依据。若在验收或使用过程中出现异议，自需方书面通知之日起5日内，供方派人解决，否则视为认同需方所提出的异议及处理意见。

　　九、结算方式及期限：

　　①先款后货，货款金额的结算单价不因市场价格的变动而变动。

　　②每月25日双方根据约定的过磅单、《质量证明书》、检测报告及开具的增值税发票，按合同签订时间履行完结算，结算以实际数量为准。

　　十、

　　1、若供方不能按时交货，一个月之内应向需方偿付300万货款以及10万元利息款。

　　2、需方因其它原因不能提货时，供方向需方退还300万货款以及10万元利息款。

　　本合同自签订之日内起生效，本合同一式四份，双方各执两份。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

购销合同篇3

　　原告：王xx，女，汉族，现就职于xxxx市劳教所第x大队，电话：xxxxxxxxxxx

　　被告：河北xxx房地产开发有限公司，地址：xx市xx路xx号，法定代表人：张xx，电话：xxxxx

　　诉讼请求

　　1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;

　　2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;

　　3、本案诉讼费用由被告承担。

　　事实和理由

　　原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的位于xx县xxx的一套面积为181.65平方米的商品房，该房屋为听枫苑t11号，交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的.入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：“出卖人逾期超过45日未能交房的，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款50000元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求!

　　此致

购销合同篇4

　　供方：

　　需方：

　　签定地：

　　供需双方经过友好协商，就供需双方供应原料的有关事宜达成一致，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定签订合同。

　　第一条产品的名称：规格、质量要求和供货时间

　　1、产品的名称：矿粉

　　2、产品质量要求：符合GB/T18046—20xx规定；

　　3、产品的供货时间：20xx年9月1日起至20xx年12月1日止；

　　4、月供货量300吨。

　　第二条产品的数量和计量单位，计量方法

　　1、交货数量：以需方开具的磅单为依据。

　　2、产品的计量单位：吨

　　3、计量方法：以需方的电子磅秤称重为准。

　　第三条产品的包装标准，产品的包装方式为散装。

　　第四条产品的交货方法和交货地点

　　供方负责将产品送达需方并泵送输入需方指定筒仓。

　　第五条产品的交货时限

　　供方应于收到需方的电话要货通知起40小时内送达。

　　第六条产品的价格：

　　供方价格为1000元/吨，该价格是供方送达本合同第四条规定的交货点的送到价，且为暂定价，如遇到价格调整，以厂方调价函为依据，双方予以确认。任何一方不接受该价格时，本合同自行终止。终止日起一个月内结清余款。

　　第七条货款的结算程序与支付，款到发货。

　　第八条产品的.质量及验收方法

　　需方按GB/T18046—20xx标准进行验收，供方必须按需方规定提供《质量保证书》。

　　第九条供方的违约责任

　　1、供方逾期交货的，每逾期一日应向需方偿付逾期交货部分货款的5‰违约金。同时，需方有权解除本合同。

　　2、供方所交产品品种、型号、规格和质量不符合合同规定的，由供方承担由此而产生的一切法律及经济责任，同时，需方有权解除本合同。

　　第十条不可抗力

　　双方的任何一方由不可抗力的原因不能履行本合同时，如路政扣车，交警扣车，雾大雪天，厂方停电检修，应及时向对方通报，不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行本合同，并根据情况全部免予承担违约责任。

　　第十一条有关违约金、赔偿费的支付

　　供方按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿费和各种经济损失，需方有权从应付而未付给供方的货款中自行扣减；需方按合同规定应偿付的违约金，在违约责任认定后1个月内支付结清。

　　第十二条购销合同生效

　　本合同自双方加盖公章后生效，供需双方不得随意变更或解除合同。

　　第十三条其他

　　供方的车辆进入需方单位，必须遵守需方规定。

　　第十四条解决争议方法

　　需方与供方友好协商，协商不成的，可向需方住所地法院提起诉讼。

　　第十五条本合同一式二份，供需双方各执一份。

　　供方：需方：

　　代表：代表：

　　地址：地址；

　　电话：电话：

　　开户行：开户行：

　　帐号：帐号：

　　日期：20xx年8月30日

购销合同篇5

　　甲方（卖方）：

　　甲方法定代表人：

　　甲方授权代表：

　　乙方（买方）：

　　乙方法定代表人：

　　乙方授权代表：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则，就乙方向甲方采购钢材有关事宜达成如下协议：

　　一、乙方工程地点及工程名称

　　二、供货数量

　　乙方因工程需要，自本合同签订之日起，不定时、多批次向甲方采购为准。

　　三、交易方式

　　1、口头或书面向甲方订货，有权签收甲方的供货单，乙方对该代表的一切行为均予以认可。

　　2、除上述代表外，乙方未经书面通知甲方，擅自变更上述授权代表、擅自指定其他人员签收甲方供货单的，不论其有无授权或是否加盖乙方公章，乙方均须对该供货单签收的供货承担全部付款义务，并且不得以签收人员变更或无授权等任何原因拒绝付款。

　　3、上述乙方授权代表可以用电话、传真、订货单等形式通知甲方所采购钢材的具体品名、规格、数量等，甲方应当按照乙方的发货通知将乙方所需钢材送达双方指定地点，如有特殊原因无法及时送达的，甲方应及时通知乙方。

　　4、乙方自行提货或在甲方的钢材送达之后，应当场予以清点数量，核对规格、品名、价格等，乙方核实确认后须在甲方送货单或供货单上签字或盖章签收，如有质量问题，乙方应在收到货物之日起3日内书面通知甲方，并提出相关检测报告，否则该批钢材的质量视为乙方确认完全合格。

　　5、乙方确认：乙方完全认可甲方制作的送货单或供货单作为甲乙双方结算的凭证与依据。

　　6、运输方式及费用负担：

　　四、价格及结算方式格为：

　　1、乙方提（收）货时未付款的，双方一致确认按照以下价格结算货款：

　　2、付款方式及时间：

　　五、违约责任

　　1、若乙方未在上述约定付款期限内付清货款的，甲方有权解除合同，并有权自乙方逾期付款之日起，按总货款每日万分之五计算逾期违约金。

　　2、在合同履行期内，若乙方更换供应商，应提前15日通知甲方，并于通知到达甲方之日起五日内向甲方付清所有货款，否则，每逾期一日，乙方应向甲方支付所欠款项万分之五的`违约金。

　　3、甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的，应按逾期提货部分货款金额每日万分之五向乙方支付逾期提货的违约金，并承担乙方代为保管、保养货物所支付的费用。

　　4、因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方可终止合同。乙方应于合同终止之日起五日内向甲方结清所有款项，逾期支付的，每逾期一日，乙方应向甲方支付所欠货款总额的万分之五的逾期违约金。

　　六、争议解决合同履行过程中发生纠纷，由双方协商解决。协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

　　七、其他

　　本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方：（章）

　　乙方：（章）

　　年月日：

购销合同篇6

　　委托方：（以下简称甲方）

　　受委托方：（以下简称乙方）签约地：

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，甲乙双方在友好协商，诚实信用的基础上甲方委托乙方生产产品达成协议如下：

　　一、甲方委托乙方生产的产品（如下表格），在本合同期限内，乙方应按合同制订的质量标准及价格执行，委托二、加工费含税元（含喷码、贴瓶贴、装箱费用）。

　　三、全新透明瓶套每套含元。（瓶子以双方确认的样品为标准）。

　　四、甲方根据销售计划向乙方下达生产订单，乙方根据甲方的生产订单组织在gmp达标厂房组织生产。五、甲方委托乙方加工以“ ”品牌之贴牌产品，有权使用乙方提供的保健食品注册批件。六、乙方应为甲方提供经营所需的乙方营业执照、税务登记证、相关产品的保健食品注册批件复印件、相关产品

　　原料及成分等各项资料，每批次份。甲方应在收货之日起个工作日内完成对产品的验收。验收前乙方应向甲方提交必需的产品资料，包括批文、厂检报告。七、甲方负责条款与责任：

　　1.负责产品标签的设计与制作。

　　2.负责产品设计、投放，宣传资料印刷及销售终端费用。

　　3.负责将包装品运送到乙方公司并由其验收。所有包材因乙方仓储、生产包装过程中造成包材污损的，乙方应按甲方采购价进行赔偿，或者请求甲方在货款中冲抵。八、乙方负责条款与责任：

　　1、乙方在生产过程中须维护甲方公司的形象和名誉，乙方所提供之产品的质量应与报批产品的省市级检验机构的出具的报告书的产品质量相符合。并保证不对第三方泄露甲方的价格及订货数量等商业信息。 2、若乙方生产的'产品，经国家相关部门或第三方检验机构检测确定产品质量不符合国家法律法规要求或相关产品质量标准的，乙方须赔偿甲方相关损失。

　　3、乙方须将每批次收到及加工完后的包材库存清单传真至甲方。九、下单付款及运输方式：

　　1、甲方通过采购单传真至乙方（采购单双方盖章有效），乙方须及时同甲方确认，甲乙双方盖章明确采购事

　　宜，如甲方需增加或减少采购量，或改变采购品种须在乙方生产前及时以采购单书面传真并同乙方确认。 2.甲方根据订货量先交 %定金，余款于到货后个工作日内付清。

　　3.乙方在收到定金和一切所需包材后天内完成甲方定单后，并须将货物发至甲方仓库。

　　4.甲方定金及包材到位后，因乙方原因造成迟延交货的，除甲方同意乙方可迟延交货的天数外，超出七日以上每日向甲方交纳缺货总额1%的滞纳金，超出十五日以上除每日向甲方缴纳缺货总额2%的滞纳金。遇有不可抗力情况的除外。

　　十、合同有效期地：本合同有效期为__年，自双方签字并盖章之日起算。十一、本合同在执行过程中产生纠纷，双方应协商解决，协商不成向法院提起诉讼。十二、本合同一式2份，甲方、乙方各持1份，自双方签字并盖章之日起生效。甲方：乙方：地址：地址：法人代表：法人代表：委托人：委托人：电话：电话：传真：传真：日期：日期：

购销合同篇7

　　石材购销合同

　　购货（甲）方：

　　供货（乙）方：自贡玉龙石材厂（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，甲方正式委托乙方加工制作石材，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，供需双方经友好协商，签定本合同，经双方签字盖章后，即发生法律效力，双方必须严格履行。

　　达成协议如下：

　　一、产品名称、商标、型号、数量、金额、供货时间及数量

　　详见尺寸单

　　二、合同总金额（以实际发生计算）

　　预算总额人民币约（大写）：壹拾壹万壹仟捌佰元

　　（小写）：1111800元

　　三、质量要求、技术标准：

　　1、将符合合同要求的品种、规格、质量的石材，进行封样并按照石材

　　封样供货。

　　2、质量要求均按照规定进行加工：厚度允许误差在+1mm，-2mm，对

　　角线允许误差在±1.5mm。石材的检验标准为抗压强度（mpa）≥100.0；弯曲强度≥11.0；体积密度（g/cm3）≥2.56;吸水率（%）≤0.60。

　　3、石材不能出现掉角及断裂，石纹、石线、石斑和色差等不超过每次

　　供应石材的2%。

　　4、石材厚18mm以上

　　四、交货地点及交货时间方式：

　　1、交货地点为

　　2、石材应于20xx年月日前运至自贡新美国新四号楼，石材在签订合同后个日历天内供至项目工地。

　　3、若乙方未能按时完工，则中标人应负责承担甲方因此造成的一切损失并承担元/天的工期罚款。

　　4、运费由乙方负责。卸货费用由甲方自付。

　　五、验收标准及供货期限：

　　1、乙方必须保证甲方所需货物完好无损。运费及装卸费用由乙方负责

　　并送到甲方指定地点，（包装为木箱）。

　　2、甲方在收到石材后，对于石材的数量、型号、规格进行核对、检验，

　　如发现有不符合合同规定或短缺的石材，应在一周内向乙方提出异议，（除石材色差）。说明不符合规定的石材名称、规格、数量及校验情况和处理意见。

　　3、对于达不到要求的石材，电话通知乙方现场复查，两天内没有到现

　　场视为默认甲方提出的石材问题及处理意见，并在下一次石材进场时无条件更换。

　　4、石材运到现场由甲方、乙方、监理及施工单位的代表共同验收，暂

　　定月日开始供应石材，期限为通知石材

　　进场起内完成石材供应（如遇不可抗拒的天气除外）。

　　5、甲乙双方任何一方由于自然灾害等不可抗力的原因而不能履行合

　　同，应出具相关权利机关的证明并及时通报对方，进行协商处理。

　　6、石材的颜色与自贡新美春天的一号楼的颜色一样，并送样品给乙

　　方。

　　7、

　　六、结算方式及期限：

　　1、石材最终以实际工程量结算，石材单价不变。

　　2、石材分批进场，在施工前由甲方分三个阶段进场，甲方应提前二

　　天明确进场的石材规格、数量，提前一天确定具体的进场时间，并且制定相应的石材进场计划。

　　3、甲方向乙方预付人民币材进场的.进度情况支付工程款，运到现场的石材量达到石材总量

　　的50%、100%时，经甲方、乙方、监理、施工四方共同验收合格后，七日内支付到场石材工程款的元；材料全部运到现场、验收合格后，甲方扣除工程总价的为质保金，支付其余尾款；完成安装后，无质量问题，支付质保金。

　　4、定金在运到现场的石材量达到石材总量的分一次在

　　甲方支付相应石材款时扣回。

　　七、违约责任：

　　1、乙方应按照合同要求，保质保量的按照进度要求供货，如甲方付款不及时，供货时间相应顺延；如乙方不能按时、保质保量的供货，每次将对乙方进行总工程款20%的罚款。如果乙方出现两次以上（含一次）不能按时供货（时间以收到甲方石材进场计划的时间为准），影响甲方工期，甲方有权另外选择石材供应商，剩余工程款不予结算，并赔罚款5万元。 2、需方未按合同规定期限支付货款的，应就拖欠金额按中国人民银行同期贷款利率向供方支付利息。

　　3、因为货物的品种、型号、规格、数量、质量、包装等问题致使未通过交货验收的，视为没有交货，因此造成逾期交货的，按照本合同关于逾期交货的有关规定执行。

　　4、除本合同另有规定外，合同双方必须完全履行本合同，否则，应承担相应的违约责任。

　　八、争议：

　　甲乙双方本着诚信合作的原则，如在合同执行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。当事人不愿意或协商不成的，双方约定由市经济合同仲裁委员会仲裁，或向自贡市人民法院起诉。

　　九、合同生效与终止

　　本合同经甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。本工程货款支付完，即为合同终止。

　　甲方单位名称（章）甲方单位名称（章）

　　单位地址：单位地址：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　时间：

　　法定代表人：委托代理人：时间：