【推荐】房屋合同模板锦集八篇

　　随着人们法律观念的日益增强，合同的类型越来越多，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么正式、规范的合同是什么样的呢？以下是小编为大家整理的房屋合同8篇，欢迎阅读与收藏。

【推荐】房屋合同模板锦集八篇

房屋合同篇1

　　本协议由以下双方当事人在_________签订：

　　甲方：_________

　　住所：_________

　　身份证号：_________

　　乙方：_________

　　住所：_________

　　身份证号：_________

　　为明确双方本次赠与房屋行为的权利义务，甲乙双方本着诚实信用的原则，并根据有关法律法规，制订本协议，以资共同遵守。

　　第一条甲方决定将位于_________区_________街_________楼_________层_________号的房屋一套，建筑面积_________平方米无偿赠与给乙方;乙方同意接受此赠与。

　　第二条甲方保证其对上述房屋拥有所有权。

　　第三条甲方保证本次赠与并无任何恶意，而且已将其所知的一切包括瑕疵在内的注意事项告知乙方(但甲方不保证本次赠与物完全无瑕疵)，否则，愿意对因此给乙方造成的损失承担赔偿责任。

　　第四条应甲方的`要求，乙方保证将房屋不用于违法(或双方约定的其他事项)等事项。

　　第五条乙方违反第四条的约定，甲方有权收回上述房屋。

　　第六条在本协议生效后，甲方应在_________日内向乙方移交上述房屋;并应在_________日内协助乙方到有关房产管理部门办理有关变更登记的手续。

　　第七条乙方无须向甲方支付任何费用，但与移交上述房屋有关的费用包括到有关房产管理部门办理有关手续的费用以及有关契税应由乙方负担。

　　第八条违反本协议的约定为违约行为，应承担违约责任。

　　第九条违约方应向对方赔偿一切损失。

　　第十条本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。兄妹房屋赠与合同范本。

　　第十一条本协议在双方签字后生效。

　　甲方：(签字)_________ 乙方(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

房屋合同篇2

　　发包人： (简称甲方)

　　承包人： (简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及房屋建筑标准和质量要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方愿意将住宅楼工程施工承包给乙方，双方就本工程建设施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称及地点：私人住宅楼，工程位于翟港路与三胞街交叉处。工程结构：基础为混凝土浇灌桩基础，一至十层为框架结构。二、工程承包形式及承包内容承包形式：包工包料

　　承包内容：乙方按甲方提供的施工图要求施工，其内容为房屋基础工程(正负零以下);(正负零以上)砖混结构主体工程(含女儿墙、顶层楼梯屋)和房屋内外砂浆抹面装修工程;四周明沟散水工程。

　　三、工程质量的'要求

　　工程质量必须达到房屋建设合格工程标准。在施工过程中，乙方必须服从甲方现场施工人员管理，每道工序经甲乙双方验收合格后才进行下一道工序施工，如因施工造成的质量问题，乙方必须无条件返工并承担工程质量的全部责任。

　　四、工程工期要求

　　开工日期因甲方责任或遇不可抗力事件延误施工工期，工期顺延。

　　五、安全生产

　　本工程施工要求按照相关规程进行操作，杜绝安全事故发生，若发生安全事故，一切后果由乙方负责。

　　六、税费缴纳

　　甲方负责“三通一平”及房屋建设相关手续，并承担一切税费(含建安工程税金);乙方只承担施工过程中用的水电费用，除此以外的一切税费均由甲方承担。

　　七、合同价款

　　工程承包面积为平方米，包工包料单价元/平方米(未含建安工程税金)，本工程总投资约为人民币：元。结算时按实际建筑面积结算。

　　八、工程款支付

　　基础完工后，甲方付给乙方元;每层主体工程完工后(各楼层顶板混凝土浇筑结束)甲方付乙方元;内外墙砂浆抹面装修完工后甲方付乙方元。

　　工程完工并交付甲方后，双方结算，除留质量保证金元外由甲方一次性付清工程余款。乙方自房屋竣工验收交付甲方时起，乙方保修期为一年，无质量问题，到期一次性付清质量保证金;保修期内如有房屋漏水，沙灰墙体裂缝等施工问题，乙方接到甲方房屋质量问题，乙方应及时地进行处理，直到甲方满意，否则甲方请人处理，工时及材料从保证金中扣除。

　　如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之____的违约金。

　　九、甲方有义务、责任处理和协调好周边各项关系，并负责承担土地占压费以及与房屋建设管理部门协调关系。乙方施工时应处理好周边关系。

　　十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。其他未尽事宜双方协商解决。

　　发包方：(签章) 承包方：(签章)

　　电话：电话：

　　年月日

房屋合同篇3

　　乙方:谢开茂

　　甲方位于洪水塘房屋外墙装修由乙方包工，为明确双方职责，特订立如下合同，双方共同遵守:

　　一、甲方的义务：

　　1、甲方为乙方的'施工准备好原材料，根据工程进度补充所需原材料。

　　2、甲方为乙方提供装修所需的水电及附属设施。

　　3、甲方为乙方的施工场地打好竹排架子。

　　4、甲方负责协调施工过程中的各种关系。

　　二、乙方的施工范围

　　1、外墙粉糙砂平整墙面。

　　2、外墙按图纸贴文化砖，瓷砖。

　　3、斜面和坡屋面贴波纹瓦或S瓦。

　　4、天花板贴马赛克

　　5、阳台安葫芦

　　三、乙方的义务

　　1、下班或下雨前负责盖好水泥、石灰等，收好易丢易损物品、关好水电。

　　2、砂将配比符合质量要求，节约原料，现配现用，不留过夜砂浆和水泥浆。

　　3、注意安全施工和文明施工，乙方对自已和雇请人员的安全负完全责任，甲方概不负责。

　　四、工程造价：

　　粉刷和贴瓷砖、马赛克和琉璃瓦等等，合并按每平方米42元结帐。

　　五、付款方式：

　　完工后结帐、付款。

　　六、其它约定：

　　1、施工过程中若有变更，双方互相沟通，达成一致意见，再施工。

　　2、合同有未尽事宜，双方协商解决。

　　3、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。双方签字生效。

　　甲方签字：乙方签字：

　　二0***年六月一日

房屋合同篇4

　　工程名称：_________

　　发包人名称：_________

　　承包人名称：_________

　　合同编号：_________

　　(贴印花税票处)

　　根据京国土房管房字[20xx]767号文规定，本合同文本(甲种本)适用于在本市行政区域内工程造价在150万元以上的，已验收并交付使用的各类房屋建筑物、构筑物及其附属设备的修缮、养护、加固、拆改、翻建、安装;按传统作法的文物古建筑的修缮、复建、迁建等，以及随同上述各项工程同时进行的装修工程或单纯进行二次或多次装修工程，但属原工程保修范围的.内容及家庭居室装修工程除外。

　　第一部分协议书

　　发包人(全称)：_________

　　承包人(全称)：_________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本房屋建筑修缮及装修工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：_________

　　工程地点：_________

　　资金_________

　　工程内容及性质：_________

　　工程立项批准文号：_________

　　群体工程应附承包人承揽工程项日一览表(附件一)

　　二、工程承包范围及方式

　　承包范围：_________

　　承包方式：_________

　　三、合同工期

　　开工日期：_________ 竣工日期：_________

　　合同工期总日历天数：_________天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：_________

　　五、合同价款 ￥_________元

　　金额大写：_________元(人民币)

　　六、合同文件的组成

　　本合同组成文件包括：

　　本合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、本合同合同条款、标准、规范及有关技术文件、图纸及作法说明、工程量清单、工程报价单或预算书。

　　双方就本工程签订的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《合同条款》分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同订立时间_________年_________月_________日

　　合同订立地点：_________

　　双方约定本合同自_________生效。

　　第二部分合同条款

房屋合同篇5

　　一、何时购房人能解除房屋买卖合同

　　依据高法的司法解释规定，在开发商存在如下行为时，购房人依法可以解除合同并可以要求赔偿损失：

　　(1)商品房买卖合同订立后，出卖人未告知买受人又将该房屋抵押给第三人

　　(2)商品房买卖合同订立后，出卖人又将该房屋出卖给第三人

　　(3)故意隐瞒没有取得商品房预售许可证明的事实或者提供虚假商品房预售许可证明

　　(4)故意隐瞒所售房屋已经抵押的事实

　　(5)故意隐瞒所售房屋已经出卖给第三人或者为拆迁补偿安置房屋的事实

　　(6)房屋主体结构不合格或存在严重质量问题的

　　(7)面积误差比绝对值超过3%的

　　(8)由于开发商的原因，逾期办理产权证超过一年的。购房人亦可请求解除合同。尽管目前尚无司法解释对上述解约权行使的合理期限作出规定，但是按照《合同法》第九十五条的规定，上述解约权均存在除斥期间，该除斥期间更多的取决于法院的自由裁量。

　　(9)对于房地产商违约，购房人的索赔权同样首先要由购房人提出，如果房地产商对购房人的索赔存有疑义、不肯赔偿，购房人需要通过法律途径解决的则存在诉讼时效问题，《民法通则》第一百三十五条规定：“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年，法律另有规定的除外。”

　　二、解除商品房买卖合同房价损失如何计算

　　我国《合同法》和最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用若干问题的解释》第8条第9条规定，因出卖人的过错导致商品房买卖合同被解除的.，买受人可以请求返还已付购房款及利息，赔偿损失，并可以请求出卖人承担不超过已付购房款一倍的赔偿责任。

　　因此，从立法上看，我国已经确认了商品房买卖合同的解除与损害赔偿请求权能并行而非相悖的制度。但，具体到司法实践中，大部分法院都只支持部分损失，很少有全部损失都支持的。

　　确定房屋的差价损失，一般在法院都是首先主持调解，调解不成申请鉴定按照鉴定价格判决。

　　购房人如对房地产商交房存有疑义的，一定要书面提出，并注意保全证据，如果和房地产商不能通过协商解决又想通过法律程序解决的，要注意千万别错过法院可以接受的诉讼时间。这样才可以拿到我们应该有的赔偿，在必要时，还可以聘请专业律师协助维权。

房屋合同篇6

　　甲方（业主）：

　　单位：职务：＿＿＿＿＿＿＿

　　身份证号：＿＿＿＿＿

　　家庭住址：＿＿＿＿＿＿＿邮编：＿＿＿＿＿＿＿电话：＿＿＿＿＿＿＿

　　甲方（与上述甲方系夫妻关系）：

　　单位：职务：＿＿＿＿＿＿＿

　　身份证号：＿＿＿＿＿＿＿

　　家庭住址：＿＿＿＿＿＿邮编：＿＿＿＿＿＿电话：＿＿＿＿＿

　　乙方（装修公司）：

　　单位：负责人：

　　身份证号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　单位住址：＿＿＿＿＿＿邮编：＿＿＿＿＿＿电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲乙双方就房屋装修事宜达成如下协议：

　　第一条甲乙双方经协商，甲方决定将自己所有的位于濮阳市路与路交叉处小区幢楼第单元楼号房屋将由乙方装修。

　　第二条甲方所要装修的房屋的使用面积共＿＿＿＿＿平方米，共＿室厅卫。（该商品房房屋平面图见本合同附件一）。

　　第三条乙方所要装修的房屋的工程量分为三期如下：

　　第一期：

　　本期工程在年月日之前完工。

　　乙方每逾期一天，支付甲方违约金100元整。

　　第二期：

　　本期工程在年月日之前完工。

　　乙方每逾期一天，支付甲方违约金100元整。

　　第三期：

　　本期工程在年月日之前完工。

　　乙方每逾期一天，支付甲方违约金100元整。

　　第四条甲乙双方约定：装修所需的一切材料由甲方及时提供，乙方负有协助甲方选取装修所需材料的义务。

　　第五条房屋装修工程总金额为共（）万＿＿＿（）千＿＿＿（）百＿＿＿（）拾＿＿＿（）（人民币）元整。（括弧外填汉字大写，括弧内填阿拉伯数字，发生争议以汉字大写为准）。

　　甲方在本合同第一期工程完工之时支付乙方工程总金额的25%；在本合同第二期工程完工之时支付乙方工程总金额的.25%；在本合同第三期工程完工之时支付乙方工程总金额的25%。

　　余款在有关室内装饰质量监督检验部门对装饰工程进行验收合格或者甲方居住满一年之日付清。

　　甲方超过上述付款日期付款，第超过一天则支付乙方违约金100元整。

　　第六条乙方承诺在房屋装修期间决不会在该房屋内发生装修公司工人自杀等有违社会道德、违法事件、不会发生恶性伤人等违法案件、以及发生其他使社会一般人居住在该房产生精神紧张、惊恐等不利益的不法事件，否则乙方构成违约，须支付甲方违约金50000元整。

　　第七条鉴于甲乙双方订立本合同的目的，即友好地履行本合同。因此，甲乙双方认可本合同所约定的违约责任系惩罚性违约金，只要甲乙双方任何一方构成违约行为，不以给对方造成损失为必要，对方即可依本条追究违约方之违约责任。

　　第八条本合同之附件均为本合同不可分割之一部分。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

　　本合同任何一处修改须经甲乙双方在修改处签名捺手印认可，否则所作修改无效。

　　第九条本合同经甲、乙双方签字之日起生效。

　　第十条本合同连同附件共＿2＿页，一式＿3＿份，甲、乙双方各执一份，均具有同等效力。

　　甲方（签章）：乙方（签章）：

　　＿＿＿＿年＿＿月＿＿日签于＿＿年＿＿月＿＿日签于＿＿＿＿＿

　　我保证甲方以后不会违约，如果甲方违约，我承担保证责任。

　　甲方保证人：身份证号：单位：

　　**年月日

　　我保证乙方以后不会违约，如果乙方违约，我承担保证责任。

　　乙方保证人：身份证号：单位：

　　**年月日

房屋合同篇7

　　甲方（开发商）：

　　乙方（塑钢门窗）：

　　丙方（供货商）：

　　经甲乙丙在平等自愿的基础上达成如下协议：一、经甲、乙、丙三方同意，甲方以所建工程的小区1116号楼房屋折抵乙方工程款，乙方转抵丙方，丙方同意乙方以抵顶的房屋小区号楼抵顶塑钢门窗费用，该房屋面积46.8平米，每平米价格18000元，总房价元。

　　二、在本协议签订后，甲方认可丙方享有与房屋预售合同中的购买人相同的.权利，甲方与其他购买人签订的制式房屋预售合同中规定的双方权利和义务的条款，同样适用于本合同三方当事人。

　　三、本协议签订后，在甲方为所有购买人办理房屋产权证完毕之前，丙方可以随时变更购买人姓名。

　　四、甲乙双方因履行建筑施工合同中发生争议与丙方无关。

　　五、本协议在生效后15日内，由乙方协助丙方与新疆合生创展房地产开发有限公司签订《商铺房买卖合同》乙方承诺丙方抵押房屋不存在其他事由被查封、抵押或出售等权利瑕疵；乙方保证抵债的房屋无产权上的争议，并在未征得丙方书面告知的情况下，不得出售所抵债房屋。有关此商铺的具体情况，由丙方与新疆合生创展房地产开发有限公司签订的《商铺房买卖合同》中予以详细约定。

　　六、本协议签订后，乙方必须负责协助丙方办理所有有关该住房的手续及相关证件，并配合丙方办理房产手续，相关费用由丙方承担，与甲、乙方无关。因办理房屋产权变更的所有事宜，均由乙、丙双方自行协商，与甲方无关，丙方不得就此向甲方主张任何权利。

　　七、本合同三方签字后即生效，合同履行期内三方均不可违约，如任何一方发生违约均按合同交纳总价的20%违约金。

　　八、甲乙丙三方发生合同纠纷时，可友好协商解决，如协商不成，由当地人民法院裁决。

　　九、本合同签字盖章后生效。

　　其他约定：

　　开发商（甲方）盖章：

　　签字：

　　电话：

　　塑钢门窗（乙方）盖章：

　　签字：

　　电话：

　　供货商（丙方）盖章：

　　签字：

　　电话：

　　签订日期：年月日

房屋合同篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致订立本合同，以资共同遵守。

　　一、甲方已经签署了一份动迁补偿合同（以下简称合同），根据该合同，甲方将20 年月日获得动迁房一套。甲方是动迁合同规定的该动迁房及该房屋占用范围内的土地使用权（以下简称房地产）的权利人。

　　该房地产具体状况如下（如果本款所表述的房地产之条件与实际情况不符或者不详尽，以该合同的记载内容为准，且双方同意不再另行签订补充合同予以变更或者确认）：

　　1、座落

　　2、房屋类型结构

　　3、房屋平面图和四至范围

　　4、土地使用权

　　5、室内装修情况

　　6、随房屋同时转让的设备（非房屋附属设备）

　　7、是否已经设立抵押抵押权人

　　8、是否已经设立租赁

　　9、合同约定的交房日

　　在本合同有效期间，甲方不得设立任何抵押、其他租赁关系，也不得迁入任何户口。

　　二、甲方同意自房地产交付入住之日起，将房地产租赁给乙方使用。租期20年。租赁期间届满，乙方有权要求依照原租赁合同的条件续订租赁合同，甲方应当签订。依次类推。

　　自甲方获得房地产产权证，并且该房地产根据国家或者地方的动迁房政策，可以依法转让登记之日起，甲方应当将房地产转让给乙方（租赁合同相应自然终止）。甲方应当自可以转让之日三个工作日内，和乙方签订《上海市房地产买卖合同》（或者当时房地交易主管机关推荐的示范文本），并在此期间内和乙方一起赴房地产所在的房地产交易中心（或者当时有权的类似组织）办理房地产产权过户手续。

　　根据第二条第二款签订的买卖合同应当不违反本合同所述的交易条件；买卖合同约定不明确的，本合同所述的交易条件构成买卖合同的一部分。

　　双方可以另行签署租赁合同，租赁合同应当不违反本合同所述的交易条件；没有另行签署租赁合同或者租赁合同约定不明确的，本合同所述的交易条件构成租赁合同或者租赁合同的一部分。

　　任何一方都不得主张不合理的买卖、租赁条件。如果任何一方主张的条件，在当时国家主管机关推荐的买卖、租赁示范文本（如果有）上没有示范条款的约定的，或者属于空白可以自由约定的，而另外一方在本合同约定的期限内无法同意的，视为该方的主张不合理；双方应当对该条件不再进行讨论，也不做约定（双方可以约定“未尽事宜，依法处理”）；任何一方不得以此为由不履行本合同。

　　三、本合同所述的交易，总价款为人民币元整，另加第二款所述款项。

　　1、乙方应当，自本合同签订之日起三日内，支付人民币万元整给甲方。

　　2、乙方应当，自甲方将房地产交付乙方租赁使用之日起三日内，支付人民币万元整给甲方。

　　3、乙方应当，自房地产产权过户给乙方之日起三日内，支付人民币万元整给甲方。

　　乙方在支付本条第一款所述第3期价款时，乙方应当支付如下款项给甲方，其计算方式如下：

　　（人民币万元）X（自交付租赁使用之日起至房地产产权过户之日所跨的`时间）X （同期人民银行同期定期存款利率）

　　四、无论在租赁期还是房地产转让时，应当由甲方支付给有关国家、公司、其他组织的维修基金、电话初装费、煤气初装费、有线电视开通费等均已包括在本合同所述价款之内，由甲方自行支付，不再与乙方另行结算；但是，

　　1、租赁期间，水、电、煤、电话的使用费由乙方承担，甲方应当提供缴纳费用的便利；

　　2、房地产转让时，甲方双方应当共同完成以上各项的更名手续，更名费用由乙方承担。

　　五、无论在租赁期还是房地产转让时，该房地产内的附属设施、设备以及装修的价格均以包含在本合同价款之内，并由该房地产转让之时一并转让给乙方。

　　六、甲方承诺户口

　　七、自房地产交付给甲方入住使用之日起，甲方没有将房地产交付乙方使用的，从交付给甲方之日起第15天起，乙方有权选择：

　　要求甲方支付本合同第三条所述房价款（扣除第三条第二款所述价款）的10%作为违约金，并解除合同；或者要求继续履行合同，甲方每迟延一日（从房地产交付给甲方之日起计算），应当支付100元作为违约金。

　　在房地产交付给甲方入住使用之日起，在甲方通知到乙方，但是乙方没有租赁房地产的，从通知到乙方第15天起，甲方有权选择：要求乙方支付本合同第三条所述房价款（扣除第三条第二款所述价款）的10%作为违约金，并解除合同；或者，要求继续履行合同，乙方每迟延一日（从甲方通知到乙方之日起计算），应当支付100元作为违约金。

　　乙方开始租赁使用之后，甲方单方解除租赁关系，或者拒不签订房屋买卖合同、或者拒不办理房地产过户手续的，乙方有权选择：要求甲方返还已经支付的所有款项，并且支付本合同第三条所述房价款（扣除第三条第二款所述价款）的20%作为违约金，甲方无权主张任何租金；或者要求继续履行合同，并赔偿乙方因此导致的损失。

　　乙方开始租赁使用之后，乙方单方解除租赁关系，或者拒不签订房屋买卖合同，或者拒不办理房地产过户手续的，甲方有权选择：要求乙方支付本合同第三条所述房价款（扣除第三条第二款所述价款）的20%作为违约金，乙方已经支付的款项，在扣除同期市场合理租金之后予以返还；或者要求继续履行合同，并赔偿乙方因此导致的损失。

　　八、本合同系双方在平等自愿的基础上经过充分协商达成的一致意见，任何一方在未征得其他方同意的前提下不得擅自变更本合同内容。

　　由于本合同签订时甲方未取得以甲方为权利人的该房地产之产权证，而且本合同履行期限较长，双方确认对此情况有充分认识。双方对各自的权利、义务清楚明白，并愿按本合同约定严格履行。如任何一方违反本合同，另外一方有权按本合同约定索赔。

　　甲方：

　　日期：

　　乙方：

　　日期：

【房屋合同】相关文章：

房屋的合同12-09

租赁房屋的合同04-19

房屋合同模板04-18

房屋租赁的合同04-04

关于房屋合同04-02