钢材合同汇总8篇

　　在人们愈发重视契约的社会中，合同对我们的帮助越来越大，它也是实现专业化合作的纽带。那么相关的合同到底怎么写呢？以下是小编精心整理的钢材合同8篇，希望对大家有所帮助。

钢材合同汇总8篇

钢材合同篇1

　　一、双方当事人

　　供方：(以下简称甲方)

　　需方：(以下简称乙方)

　　二、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量求进行送样检测，检测合格后方可投入使用。

　　三、交货地点、方式：供货方将材料运至江晖景苑1#楼施工现场。

　　四、运输方式及费用负担：供方负责运输，运输费用含在材料单价中。

　　五、合理损耗及计算方式：货到现场双方清点计量。

　　六、验收标准、方法及提出异议：以宜昌市质量检测中心报告为验收依据。

　　七、结算方式及期限：第一批30T不结算，第二批30T结算第一批货款，依次类推，主体完工后一个月内结清余款。

　　八、如需提供担保，另立合同担保书，作为合同附件：无。

　　九、违约责任：

　　1、供货方提供不合格材料进场，需方有权不收，退场费用由供方负责;

　　2、供方按需方计划数量供货，如因供方材料延误工期损失由供方负责;

　　十、其它约定事项：

　　1、上述表中单价根据市场单价行情可作调整。

　　2、结算时提供货款发票。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

钢材合同篇2

　　甲方(卖方)：

　　甲方法定代表人：

　　甲方授权代表：

　　乙方(买方)：

　　乙方法定代表人：

　　乙方授权代表：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则，就乙方向甲方采购钢材有关事宜达成如下协议：

　　二、供货数量

　　乙方因工程需要，自本合同签订之日起，不定时、多批次向甲方采购为准。

　　三、交易方式

　　口头或书面向甲方订货，有权签收甲方的供货单，乙方对该代表的一切行为均予以认可;

　　2、除上述代表外，乙方未经书面通知甲方，擅自变更上述授权代表、擅自指定其他人员签收甲方供货单的，不论其有无授权或是否加盖乙方公章，乙方均须对该供货单签收的'供货承担全部付款义务，并且不得以签收人员变更或无授权等任何原因拒绝付款;

　　3、上述乙方授权代表可以用电话、传真、订货单等形式通知甲方所采购钢材的具体品名、规格、数量等，甲方应当按照乙方的发货通知将乙方所需钢材送达双方指定地点，如有特殊原因无法及时送达的，甲方应提前三天通知乙方; 4、乙方自行提货或在甲方的钢材送达之后，应当场予以清点数量，核对规格、品名、价格等，乙方核实确认后须在甲方送货单或供货单上签字或盖章签收，如有质量问题，乙方应在收到货物之日起 7日内书面通知甲方，并提出相关检测报告，否则该批钢材的质量视为乙方确认完全合格。

　　5、乙方确认：乙方完全认可甲方制作的送货单或供货单作为甲乙双方结算的凭证与依据。

　　6、运输方式及费用负担：产品运输费、产品包装物以及所产生的包装费由甲方提供及承担。

　　四、价格及结算方式

　　3、付款方式及时间：

　　五、违约责任

　　1.若乙方未在上述约定付款期限内付清货款的，甲方有权解除合同，并有权自乙方逾期付款之日起，按总货款每日万分之五计算逾期违约金;

　　2.在合同履行期内，若乙方更换供应商，应提前15日通知甲方，并于通知到达甲方之日起五日内向甲方付清所有货款，否则，每逾期一日，乙方应向甲方支付所欠款项万分之五的违约金;

　　3、甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的，应按逾期提货部分货款金额每日万分之五向乙方支付逾期提货的违约金，并承担乙方代为保管、保养货物所支付的费用;

　　4、因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方可终止合同。乙方应于合同终止之日起五日内向甲方结清所有款项，逾期支付的，每逾期一日，乙方应向甲方支付所欠货款总额的万分之五的逾期违约金。

　　六、争议解决合同履行过程中发生纠纷，由双方协商解决;协商不成，可向乙方所在地人民法院起诉。

　　七、其他

　　本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

钢材合同篇3

　　供方：签订地点：

　　需方：

　　二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限：供方提供符合需方要求的钢筋及型材

　　三、交(提)货地点、方式：合同生效后十天内送货至需方指定地点

　　四、运输方式及到达站港和费用负担：供方负担

　　五、验收标准、方法及提出异议期限：按国家标准验收结算方式及期限：预付总价(贰拾玖万捌仟元整)的30%，即人民币(捌万玖仟肆佰元整)合同生效,供方按需方要求的时间提供符合需方要求的钢筋及型材，方组织验收,需方验收合格后,供方提供全额增值税发票后，需方10个工作日内付清余款。

　　六、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。

　　七、违约责任：由违约方负责。

　　八、解决合同纠纷的`方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商

　　不成，双方可向需方所在地的人民法院起诉。

　　九、本合同一式两份，双方各执一份。

　　十、其他约定事项：供方提供的发票内容需填写为钢制构件。

　　需方：供方：

　　地址：地址：

　　电话：电话：

　　传真： 6 传真：

　　开户行：中开户行：

　　帐号：帐号：

　　税号：税号：

　　代表人：代表人：

　　(签章) (签章)

钢材合同篇4

　　20xx年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的厂房建设工程，其工地负责人Z某、C某以该公司名义与原告上海某钢材物资有限公司签订《钢材购销合同》，Z某和C某在合同落款处签名，被告公司未盖章，建筑钢材买卖合同。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程，约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150元作为成交价，又约定以送货单确定的单价和总金额为结算依据，也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的日千分之二支付违约金。原告至20xx年底依约送货，共计货款金额为520万余元。被告通过Z某、C某陆续付款计360万元，余款160万余元逾期不付。原告多方与Z某、C某协商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答复。此时适逢金融危机，原告经受极大资金压力，遂委托律师代理诉讼。

　　我们接受委托后，经周密调查，掌握Z某被告的工程项目经理、C某为被告该项目工程的`内部承包人，原告有理由相信他们有权代表被告签订买卖合同，该合同相对方应为被告公司，同Z某和C某以个人身份自愿对被告货款承担共同付款责任，律师代理原告上海某物资有限公司起诉被告上海某建筑工程公司支付钢材货款160万余元、违约金17万元，并起诉Z某、C某为共同被告，要求两人对被告的货款义务承担共同清偿责任，同时向法院申请诉讼保全，全额冻结了被告公司的银行账户，保证了债权的实现。

　　诉讼中，被告以货款金额计算有误和违约金过高为由提出抗辩，并以原告交付钢材质量不合格为由提起反诉，要求赔偿被告损失50余万元。

　　因双方考虑各自在本案中是法律风险，我方在保障根本利益得到顺利实现的前提下愿与对方和解，经法院主持调解，双方达成调解协议，被告公司于和解当日支付145万元货款。

　　因诉讼目的已经实现，我方遂申请撤诉。

钢材合同篇5

　　甲方(卖方)：甲方法定代表人：甲方授权代表：

　　乙方(买方)：乙方法定代表人：乙方授权代表：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则，就乙方向甲方采购钢材有关事宜达成如下协议：

　　一、乙方工程地点及工程名称

　　二、供货数量

　　乙方因工程需要，自本合同签订之日起，不定时、多批次向甲方采购为准。

　　三、交易方式

　　口头或书面向甲方订货，有权签收甲方的供货单，乙方对该代表的一切行为均予以认可;

　　2、除上述代表外，乙方未经书面通知甲方，擅自变更上述授权代表、擅自指定其他人员签收甲方供货单的，不论其有无授权或是否加盖乙方公章，乙方均须对该供货单签收的供货承担全部付款义务，并且不得以签收人员变更或无授权等任何原因拒绝付款;

　　3、上述乙方授权代表可以用电话、传真、订货单等形式通知甲方所采购钢材的具体品名、规格、数量等，甲方应当按照乙方的发货通知将乙方所需钢材送达双方指定地点，如有特殊原因无法及时送达的，甲方应及时通知乙方;

　　4、乙方自行提货或在甲方的钢材送达之后，应当场予以清点数量，核对规格、品名、价格等，乙方核实确认后须在甲方送货单或供货单上签字或盖章签收，如有质量问题，乙方应在收到货物之日起 3 日内书面通知甲方，并提出相关检测报告，否则该批钢材的质量视为乙方确认完全合格。

　　5、乙方确认：乙方完全认可甲方制作的送货单或供货单作为甲乙双方结算的凭证与依据。

　　6、运输方式及费用负担：

　　四、价格及结算方式格为：

　　2、乙方提(收)货时未付款的，双方一致确认按照以下价格结算货款：

　　3、付款方式及时间：

　　五、违约责任

　　1.若乙方未在上述约定付款期限内付清货款的，甲方有权解除合同，并有权自乙方逾期付款之日起，按总货款每日万分之五计算逾期违约金;

　　3、甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的.，应按逾期提货部分货款金额每日万分之五向乙方支付逾期提货的违约金，并承担乙方代为保管、保养货物所支付的费用;

　　六、争议解决合同履行过程中发生纠纷，由双方协商解决;协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

　　七、其他

　　本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方：(章) 乙方：(章)

　　年月日：

钢材合同篇6

　　买受人(以下简称“甲方”)：

　　出卖人(以下简称“乙方”)：

　　使用方向(项目名称)：

　　第一条标的、数量、价款及交(提)货时间：

　　第二条质量标准：按国家现行标准执行，盘条圆钢执行GB1499.1-20xx,螺纹钢执行GB1499.2-20xx，以及相关国家标准。

　　第三条乙方对质量负责的条件及期限：乙方对所提供的产品质量全权负责。甲方应在在收到钢材7天内，对乙方所提供的产品规格型号、数量进行检验，如出现规格型号或数量不符合甲方需要，乙方在接到甲方书面通知后应立即无条件调整更换。

　　第三条包装标准、包装物的供应与回收：按照国家标准捆扎，包装不散捆，不回收。

　　第四条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：质量证明书随出库单及货走。

　　第五条合理损耗标准及计算方法：螺纹钢、圆钢按理论重量结算，盘圆以过磅重量结算。

　　第六条标的物所有权自交付之日起转移。标的物所有权转移前的全部风险由乙方承担。第七条交(提)货时间、方式、地点：乙方收到甲方下达的计划后，在3日内送至甲方指定的**地点。

　　第八条供应范围、数量及相关补充：乙方负责运输范围由*至*；本合同使用量约计*吨，具体按照实际供货数量结算。

　　第九条运输方式及到达站(港)和费用负担：汽车运输至甲方施工指定地点，费用由乙方承担，工地卸车费用由乙方承担。

　　第十条检验标准：按照国家现行标准进行检验。

　　第十一条结算单价的确定及内容：结算单价 =阿里巴巴钢材网公布单价+ 运杂费单价 + 业务加价；结算单价包括材料费、运费、装卸费、税费、利润等落地单价。

　　第十二条关于阿里巴巴钢材网公布单价的约定：

　　1、阿里巴巴钢材网公布单价是指需方下达计划当日的阿里巴巴钢材网公布的钢材市供方供应的钢材的厂家在阿里巴巴钢材网当天未公布的，则执行阿里巴巴钢材网当日公布的相应规格中的.最低单价。

　　3、如果需方下达计划中部分规格在当日没有公布单价，则按照以下规格间价差规律进行相应调整。[(1)HRB335φ12mm单价=HRB335φ32mm及以上规格单价=HRB335φ14mm单价+50元=HRB335φ16-25mm单价+100元；(2)盘条φ6.5mm单价=盘条φ8mm单价=盘条φ10mm单价；(3)圆钢φ12-14mm单价=圆钢φ16-32mm单价-80元。]4、需方对生产厂商有要求时，供方必须优先满足需方要求。

　　第十三条结算方式、时间及地点：货到现场，经验收合格后日内付结算货款的80%，剩余20%一个月内付清。如甲方资金困难

　　第十四条担保方式(也可另立担保合同)：无。

　　第十五条本合同解除的条件：

　　第十六条违约责任：

　　1.工业品品种、规格、质量不符本合同规定时，乙方应负责产品的调换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值 3‰ 计算向甲方偿付逾期交货的违约金并承担不能按时交货而给甲方造成的经济损失。甲方有权解除合同。

　　2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的 3% 的违约金。甲方工程结束若有部分剩余产品，按本合同价退货，退货运费由甲方承担。

　　3.产品交货时间不符合合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款3‰的违约金。

　　4. 产品价格如须调整，必须经双方协商，在双方未达成协议前或双方不能达成新的协议,仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货价款的3‰作为违约金付给甲方。

　　5. 甲、乙任何一方如要求全部或部分解除合同，必须提出充分理由，经双方协商一致后方能施行，提出解除合同的一方须向对方偿付因解除合同带来的经济损失。

　　6. 本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝收货或供货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

　　7. 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行、延期履行或部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。

　　8.甲方逾期付款应支付乙方相应的经济损失。

　　第十七条合同中约定的双方权利与义务不得转让。如一方转让，另一方有权解除本合同或要求对方承担因此而给其造成的损失。

　　第十八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商或调解不成的，双方约定依法向甲方法人工商住所地有管辖权的铁路运输法院起诉。

　　第十九条本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲、乙双方协商，另订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规执行。

　　第二十条本合同一式份，甲乙双方各执份，自双方签字盖章之日起生效。

　　第二十一条其他约定事项：

　　甲方(章)：乙方(章)：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　开户银行：开户银行：

　　账号：账号：

　　邮政编码：邮政编码：

　　签订地点：签订地点：

　　签订时间：签订时间：

钢材合同篇7

　　买受方(以下称甲方)：

　　出卖方(以下称乙方)：

　　根据【中华人民共和国合同法】及有关规定，为明确买卖双方的权利义务关系，经双方协商一致，订立本合同。

　　第一条钢材情况

　　第二条合同价款

　　2.1 钢材价格定价时间

　　2.2 暂订合同总价款(人民币)：小写：万元，大写：伍佰陆拾万元;钢材总量计：吨(以实际供应单据为准)。

　　第三条价款支付

　　3.1支付方式：

　　3.2前甲方付清当月货款的80%，以此类推。余款20%在倒班宿舍楼封顶后(预计在十月三十日)一个月内，甲方需向乙方付清所欠货款，如逾期，则按余款总额每天加收1‰材料款，最终结算日不得超出15天。

　　第四条钢材的运输，运费、履行地点

　　4.1钢材运输由：负责。

　　4.2采用：方式运输。

　　4.3运输费由：承担。

　　4.4项目施工地址：。

　　4.5本合同履行地为乙方营业机构所在地，不因送货方式及甲方指定之收货地点而改变。

　　第五条钢材的质量

　　第六条钢材的验收

　　6.1验收方式：

　　6.2 验收时间：

　　6.3甲方的验收人员：乙方的验收人员：

　　6.4甲方不按合同约定验收，并接受乙方所售钢材，视为质量验收合格。

　　6.5甲方在收受乙方供应的.材料时，需在乙方开具的送货清单结算联上加盖项目部公章，每月对账在核实无误的对账单上加盖项目部公章。

　　第七条双方的义务

　　7.1 甲方的义务

　　7.1.1甲方须提前三个工作日以短信、传真、E-mail的形式向乙方报送钢材供应单。

　　7.1.2按合同约定对钢材进行验收。

　　7.1.3按合同约定支付钢材价款。

　　7.1.4若所需钢材情况发生变化，及时将变化后的各项要求以书面形式通知乙方。

　　7.1.5在乙方向甲方供应钢材期间，不得有第三方供应钢材。如违约，则按合同总价款的15%向乙方支付违约金。

　　7.2 乙方的义务

　　7.2.1按合同约定的时间和地点供应钢材。

　　7.2.2按合同约定的质量和数量供应钢材。

　　7.2.3交付钢材时提供材质证明书和磅码单，钢材出厂质量证明书，钢材试验报告单，合格证等一式壹份。

　　第八条违约责任

　　8.1 甲方的违约责任

　　8.1.1未按合同约定进行验收，甲方拒收货物，须赔偿因此给乙方造成的损失。

　　8.1.2未按本合同约定支付钢材价款，每延迟一日，应按甲方延期付款总额的付材料款，直至货款全部付清之日止。分批次供货的，前期款项没有结清，乙方可以停止供货，经催告后 3 天内，甲方仍不能结清货款，乙方有权解除合同并要求甲方承担违约责任。

钢材合同篇8

　　购货单位：_____________（以下简称需方）

　　供货单位：_____________（以下简称供方）

　　担保方：_____________

　　根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，遵循平等、公平和诚信的原则，经自愿协商，双方就“_________”项目工程钢材购销事宜，达成如下协议：需方保证保证具有_________施工项目所需钢材的采购权，供方为需方提供施工项目五栋楼的所需全部钢材，在供方按合同有能力继续提供其他楼号钢材时，需方首先满足供方的供货权，双方再签订其他楼号供货合同。

　　一、产品名称、数量、价格及交货时间

　　1、供方向需方提供鞍钢或济钢生产的螺纹钢、线钢，按需方提供的料单规格、型号、数量并积极供货。

　　2、价格依据《我的钢铁》网当日_____价格为准。（不含开票）

　　二、质量标准及供方对质量负责的条件和期限

　　1、供方所提供钢材必须达到国家标准，送货随带出厂化验报告单（材质书）。

　　2、货到工地需方需取样化验后方可使用，对质量问题有争议的，应在化验报告出来后三天内提出异议，需方若在化验报告出来后三日内未提出异议，则视为所送钢材合格。若出现钢材规格型号与需方料单不一致的，供方应在需方提出异议五日内进行退货或更换，未在该期间退货或更换的，除需方有权解除合同另购其他钢材外，供方应承担违约赔偿。若出现质量问题而影响大楼质量的话，供方将承担由此造成的一切后果。

　　三、计算方式及验收标准

　　1、货物在送往工地验收后由需方出具收货凭据并在进货价格确定函上签字，出现数量、品种规格异议应及时通知供方协商解决，螺纹直条按理论检测验收，线材、盘螺按实际过磅验斤验收。

　　2、货到工地先化验后使用，确属钢材质量不合格的，需方应及时通知供方，供方应保证在三日内进行调换。若需方不化验使用的，出现质量问题造成的扩大损失由需方承担。

　　3、需方因使用、保管、保养不善造成的钢材质量下降与供方无关。

　　四、交货方式、地点及费用

　　1、按需方料单计划供货，汽车运输、运费每吨地后所产生的一切卸货费用由需方承担。

　　2、交货地点为__________

　　五、结算方式

　　1、价格按《我的钢铁》网价（不含税价）。供货方在送货当日随车提供两份《出库单》及两份《进货价格确定函》，《出库单》以备需方点数，货到工地需方指定收货人开具收货凭证或在其中一份《出库单》上签字“货已收到，但未验收”并交供方人员；《进货价格确定函》（等同欠条）由需方指定人员签字、并注明货款未付，由供需双方各执一份，结算货款时以做凭证之一。

　　2、需方在结算货款时，必须把款打入供方所指定的`银行卡或对公账户，指定银行卡为：_________对公账户为：_________。

　　3、

　　（1）货物送往工地后需方应在验收合格之日起，第一次付款为高层十层时（或5个月），多层六层半时（或4个月），之日起_____日内付清货款。第二次付款为每_____天之日起_____日内付清供货货款。结构封顶后，

　　（2）垫资钢材量最多为吨，五栋楼总量为吨，达到数量后，再发货时，需方必须先付款后发货，否则供方可以不再为需方供货（续签五栋楼以外项目供货合同除外）。

　　（3）需方应付供方的钢材款，按照_____%月利率向供方计付自每批钢材到乙方工地之日至实际付款之日止期间的利息。

　　（4）按上述付款日期到期未付货款，需方将支付违约金，除月利率外，需方将按拖欠时间，追加违约金，违约金按所欠货款金额的千分之三作为每日的违约金，直至货款清算完为止。

　　（5）按上述规定违约金不按时结清，供方垫付资金未达到合同约定，方有权停止供货。

　　六、违约责任

　　1、供方所供钢材款项，需方应按合同规定积极组织付款，若不能按时付款，视为违约。需方自愿承担所欠货款总额千分之三的日违约金。

　　2、供方所供钢材，若连续出现次质量不合格或延期供货超过天的，需方有权解除合同，供方需向需方支付万的违约金，并赔偿需方全部窝工、误工、返工等损失。

　　3、需方若自行采购，供方有权解除合同，需方在一个月内结清所有欠款及

　　七、解决纠纷的方式