消防合同

时间:2023-05-17 15:22:42 合同书 我要投稿

消防合同锦集八篇

  随着人们对法律的了解日益加深,关于合同的利益纠纷越来越多,它也是减少和防止发生争议的重要措施。知道吗,写合同可是有方法的哦,下面是小编为大家整理的消防合同10篇,欢迎阅读与收藏。

消防合同锦集八篇

消防合同 篇1

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方经过共同协商,本着互利互惠、平等交易、共同发展的原则,就乙方向甲方提供产品及服务等有关问题达成一致意见,为明确双方的权利义务,特签订本协议并共同遵守。

  一、合作内容

  乙方向甲方提供消防器材及灭火器的换药及维修服务,乙方对甲方所购消防器材及维修的灭火器实行全程跟踪。

  二、产品质量要求

  协议中产品质量及灭火器的换药及维修服务应符合国家相关法律规定的质量要求。乙方并保证能通过消防验收。

  三、交货

  1、乙方供货时须提供《供货清单》并加盖公司印章,详细填写所有产品名称、数量、单价和金额。

  2、乙方应将货物运至甲方指定的交货地点。

  3、甲方收到乙方货物时,如发现错装、缺件以及其他缺陷时,应及时通知乙方,乙方收到通知后应在2日内无偿更换及补齐,以达到协议中的`标准。

  四、报价和结算

  1、乙方所供产品价格依据双方确认的价格表执行。

  2、双方约定以人民币支付,支付方式为__________形式,乙方同时提供等额合法发票。

  3、结算方式:货到验收后,甲方在7个工作日内甲方向乙方支付全部结算价款。

  、协议的生效和期限

  1、本协议壹式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份,经双方授权代表签字并盖章后生效。

  2、协议期限为 贰 年,从 年 月 日至 年 月 日止。

  、合同的变更和解除

  1、本协议经双方协商同意可以变更,就变更事项,双方应另立补充协议。

  2、本协议经双方协商一致可解除。

  3、协议中一方有以下违约行为,则另一方有权解除合同,并要求违约方赔偿经济损失或承担违约责任。

  (1)乙方无故单方面终止协议,中途停止供货或未经甲方书面同意停止供货的。

  (2)乙方供货的产品有质量缺陷,经甲方通知后,未在有效期内及时更换的。

  (3)甲方无故终止协议,给乙方造成损失的。

  、质保期及售后服务

  1、本协议产品质保期自通过验收之日起24个月。如由于乙方责任需要更换或修理部分的质保期从再次验收合格之日起计算,期限为24个月。

  2、乙方为甲方提供优质服务,对甲方在乙方所购消防器材及维修的灭火器实行全程跟踪服务,每年至少上门协助检查壹次。甲方如有需求可随时电话预约,乙方在一个工作日内到达。

  3、甲方在乙方所购消防器材均免费送货上门;换药、维修的灭火器乙方上门提取,换药、维修后及时送还到甲方。

  4、甲方须严格按照灭火器使用说明书正确使用、保管、储存灭火器;经常检查压力表,一经开启,即使喷出不多或压力表低于绿线区必须及时重新充装维修;必要时可通知乙方上门指导。

  5、甲方享受乙方签约单位干粉灭火器维修的配件费用全免待遇。

  、不可抗力

  1、本协议中所指不可抗力是指签订本协议时不能预见、不能避免或不能克服的事件。

  2、 甲乙任何一方由于不可抗力的原因不能履行协议时,应及时向对方通报不能履行或延期履行的理由,并在十五日内提供书面证明,经双方协商是否变更或延期执行协议。

  3、因不可抗力造成的损失,双方协商解决。

  、违约责任

  1、乙方如延期交货或交货数量不足者,乙方应偿付甲方此批货款总值1%的违约金。

  2、乙方所发产品有不合规格、不符合质量要求等情况,甲方有权拒绝办理收货手续,且无代为保管责任,因此所发生的一切费用损失,由乙方负责;

  3、在产品保质期内,乙方所供产品存在质量问题或发生损坏,乙方负责无偿修复或更换,但甲方非正常使用或人为原因导致的除外。

  4、甲方根据本协议第7.3条的约定解除协议的,乙方必须在收到甲方解除协议的通知后一周内退还甲方已付全部款项,设备已经交付的,乙方在返还货款后一周内自行取回设备。

  十、争议解决

  所有因本协议或执行本合同引起的争议,双方友好协商解决,协商不成,则任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

  甲方(签章): 乙方(签章):

  代理人: 代理人:

日期:

消防合同 篇2

  本合同合作各方就共同参与研究开发_________项目事项,经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》的规定,达成如下协议,并由合作各方共同恪守。

  第一条项目名称

  _________________________________________。

  第二条技术内容、范围和要求

  1.技术内容:

  (1)新技术;

  (2)新产品;

  (3)新工艺;

  (4)新材料。

  2.技术范围:______________________________

  3.技术要求:______________________________。

  第三条研究开发计划

  本合同合作各方在研究开发项目中,分工承担如下工作:

  1.甲方:

  (1)研究开发内容:________________________

  (2)工作进度:____________________________

  (3)研究开发期限:________________________

  (4)研究开发地点:________________________

  2.乙方:

  (1)研究开发内容:________________________

  (2)工作进度:____________________________

  (3)研究开发期限:________________________

  (4)研究开发地点:________________________

  第四条研究开发经费的数额及其支付、结算方式

  (一)合作各方确定,按如下方式提供或支付本合同项目的研究开发经费及其他投资:

  1.甲方:

  (1)提供或支付方式:_________________________

  (2)支付或折算为技术投资的金额:_____________

  (3)使用方式:_______________________________

  2.乙方:

  (1)提供或支付方式:_________________________

  (2)支付或折算为技术投资的金额:_____________

  (3)使用方式:_______________________________

  (二)研究开发经费总额:_________元(大写:人民币)。经费来源:本合同约定,项目开发经费由_________提供,或者双方按比列_________分担提供。

  (三)支付

  支付方式为:______________________________

  (1)一次总付:_________元,时间:_________

  (2)分期支付:_________元,时间:_________

  (3)按利润_________%提成,期限:_________

  (4)按销售额_________%提成,期限:_________

  (四)结算方式

  经费的结算包括经费包干和经费实报实销,合同约定采用下列第_________种方式结算:

  (1)合同经费包干使用的,合同完成后经费出现剩余时,结余经费归受托人所有,经费不足,不足由受托人自行解决。并且受托人的报酬应包含在结余的研究开发经费中,委托人不另行支付报酬。双方未约定结算方式的,按包干使用处理。

  (2)经费实行实报实销的,研究开发经费不足时,委托人应补充支付,经费剩余时,受托人应如数返还。

  第五条利用研究开发经费购置的设备、器材、资料的财产归属

  属于甲方的设备、器材、资料:______________________

  属于乙方的设备、器材、资料:______________________

  同属于双方的设备、器材、资料:____________________

  第六条履行的期限、地点、方式

  1.履行期限

  第一阶段:从_________年_________月_________日到_________年_________月_________日止

  第二阶段:从_________年_________月_________日到_________年_________月_________日止

  第三阶段:从_________年_________月_________日到_________年_________月_________日止

  2.履行地点:_____________________________________________

  未约定履行地点或约定不明确的,推定在研究开发人所在地履行。

  3.履行方式:_____________________________________________

  第七条技术情报和资料的保密

  1.甲方:

  (1)保密内容(包括技术信息和经营信息):_______________________

  (2)涉密人员范围:_____________________________________________;

  (3)保密期限:_____________________________________________;

  (4)泄密责任:_____________________________________________。

  2.乙方:

  (1)保密内容(包括技术信息和经营信息):_____________________

  (2)涉密人员范围:____________________________________________

  (3)保密期限:_____________________________________________;

  (4)泄密责任:_____________________________________________。

  3.甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_______年。

  4.保密条款不应与法律、行政法规相抵触,当事人双方未就保密条款进行约定的,按《合同法》规定,合同双方当事人亦应履行法定的保密义务,否则,将承担法律责任。

  5.无论合同是否被撤销、变更、解除或终止,无论合同是否生效,合同之保密条款不受其限制而继续有效。

  第八条风险责任的承担

  1.在本合同履行中,因出现在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难,导致研究开发失败或部分失败,并造成一方或双方损失的,双方按如下约定承担风险损失:双方确定,本合同项目的技术风险按_________的方式认定。认定技术风险的基本条件是:

  (1)本合同项目在现有技术水平条件下具有足够的难度;

  (2)乙方在主观上无过错且经认定研究开发失败为合理的失败。

  (3)一方发现技术风险存在并有可能致使研究开发失败或部分失败的情形时,应当在_________日内通知另一方并采取适当措施减少损失。逾期未通知并未采取适当措施而致使损失扩大的,应当就扩大的损失承担赔偿责任。

  2.认定风险责任标准为:

  (1)课题在现有技术水平下具有足够的难度;

  (2)研究开发人在研究开发工作中是否充分地发挥了主观能动性;

  (3)其同行业专家的鉴定结论认为研究开发工作的失败属于合理失败。

  3.风险责任应由受托人或双方共同承担风险责任,承担方式为:_______________

  4.在未作约定或约定不明确时,由双方协议补充,不能达成补充协议的,按照合同有关条款或交易习惯确定。仍不能确定的,风险责任由双方合理分担。

  第九条技术成果的'归属与分享

  合作各方确定,因履行本合同所产生的最终研究开发技术成果及其相关知识产权权利归属,按第_________种方式处理:

  1._________方享有申请专利的权利。

  2.按技术秘密方式处理。有关使用和转让的权利归属及由此产生的利益按以下约定处理:

  (1)技术秘密的使用权:____________________________________;

  (2)技术秘密的转让权:____________________________________;

  (3)相关利益的分配办法:____________________________________。

  3.合作各方对因履行本合同所产生的最终研究开发技术成果及其相关知识产权权利归属,特别约定如下:________________。

  4.专利权取得后的使用和有关利益分配方式如下:____________________

  第十条验收的标准与方式

  验收时,双方都有权取得实施技术成果所必要的技术资料、试验报告和数据,并要求另一方给予必要的技术指导和保证所提供的技术成果实施的条件。但合同终止后仍需上述服务的,应另行订立技术咨询或技术服务合同。

  1.验收标准:

  项目名称:_______________________________

  标准号:_________________________________

  发布日期:_______________________________

  技术指标:_______________________________

  技术参数:_______________________________

  2.验收方式:验收可采用技术鉴定会、专家技术评估。验收方出具的验收证明及文件,作为合同验收通过的依据。

  第十一条为确保本合同的全面履行,合作各方确定,采取以下方式对研究开发工作进行组织管理和协调:________________。

  第十二条合作各方确定,各自为本合同项目的研究开发工作提供以下技术资料和条件

  (一)甲方:

  1.技术资料清单:_________________________

  2.提供时间和方式:_______________________

  3.其他协作事项:_________________________

  (二)乙方:

  1.技术资料清单:_________________________

  2.提供时间和方式:_______________________

  3.其他协作事项:_________________________

  本合同履行完毕后,上述技术资料和条件按以下方式处理:___________

  第十三条合同变更

  本合同的变更必须由合作各方协商一致,并以书面形式确定。但有下列情形之一的,合作一方或多方可以向其他合作方提出变更合同权利与义务的请求,其他合作方应当在_________日内予以答复;逾期未予答复的,视为同意:

  1.________________________________

  2.________________________________

  3.________________________________

  第十四条合同转让

  方:

  乙方:___________ 库房号:_____________

  为加强库房及库区的消防安全管理,避免因发生火灾造成公共及私人的财产损失,特制订本协议,请租赁商户按照本协议执行。内容如下:

  库房内不准使用碘钨灯、和超过60w以上的白炽灯等高温照明灯具,库房提倡使用安全防爆灯。灯具应安装固定在库房走道的顶部,灯具距离货垛、货架应大于50厘米(灯具下方50厘米范围内不允许摆放货物)。

  库房内严禁私接乱拉临时电源线,严禁在库房顶内架设线路,并做到人走灯灭。

  库房内不准安装使用:电熨斗、电炉、电热杯、电烙铁等电热器具。

  库区为重点防火部位,严禁吸烟,严禁存放易燃易爆物品,严禁私自使用蜡烛等明火照明及作业。

  库房内严禁住宿,严禁在库区公共通道内堆放货物。

  库房租赁户应对自己库房内的货物自行投保。

  库房租赁户必须服从库区管理人员管理,违者将依照市场有关规定予以处置。

  库房不准私自转租转借他人,违者市场将无条件将库房收回。

  本《协议》一式两份,甲乙双方各一份。

  保费: 商户电话:

  保额:

  甲方: 乙方:

  日期: 日期:

  摊位号:

消防合同 篇3

  需方: 地址:

  法定代表人: 营业执照编号:

  供方: 地址:

  法定代表人: 营业执照编号:

  依照《中华人民共和国合同法》、《消防法》等相关法律,供、需双方在互惠互利、友好协商的基础上,就消防器材的供给与服务等相关内容达成合意。供方根据需方的需要,按时、保质、保量的`向需方供应消防器材。具体要求如下: 一、

  二、质量标准:

  供方提供的商品质量(技术、计量、包装等)必须符合国家相关标准,同时还应能满足需方的使用目的;否则,供方必须在 3个工作日内调换,由此产生的一切费用(运费等)由供方承担。经两次调换后仍不符合要求的,需方可以要求供方退还货款。 三、交货方式、地点、付款方式等

  1、供方负责货物的运输,送货上门。供方将货物运到需方指定地点后,需方进行验收。供方需随货配送合格证、出厂批次等相关资料。

  产品相关信息:(详见材料表)

  2、供方在接到需方送货(下单)通知后,应在3天完成送货;遇特殊情况应及时通 知需方,经需方同意后另行约定延期交付时间。

  3、货到检验后,按双方规定时间货款以转账或现金方式支付给供方。 四、违约责任:

  供方提供的消防器材在使用中(非人为损害)前提下,出现质量问题,供方要在3天内赔付该器材的货款。如超过3次因器材质量问题而影响需方正常使用,需方有权终止合同,并追究供方责任。

  五、因履行合同产生的纠纷,双方协商解决;协商不成的,双方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。

  六、本合同一式两份,供、需双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。

  需方(签章): 供方(签章):

  年 月 日 年 月 日

  开户银行: 开户银行:

  银行帐号: 银行帐号:

消防合同 篇4

  甲方: 乙方:

  甲乙双方在平等、自愿、互利的`基础上,根据《中华人民共和国合同法》的规定,为明确甲乙双方在履行过程中的权利和义务,经甲乙双方充分协商一致,订立本合同。

  一、 产品规格、型号、价格及数量:

  二、 总价款为:大写:XXXXXXXXXXX元整(XXXXX元整) 三、 于20xx年12月15日货运到工地

  四、 付款方式:签订合同后付款XXXX元整(¥XXXX),余款在发货前全

  部付清。

  五、 结算方式:供货方将货物运到施工现场后由甲方按实际数量检验合格后

  签字和盖章的单据为结算依据。

  六、 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,如有违约,通过当地城区法院解决,

  本合同自签字之日起生效。

  甲方: 单位名称:法人代表:电话: 年 月

  单位名称: 法人代表: 电话:

  年 月 乙方: 日 日

消防合同 篇5

  甲方(需方): 乙方(供方):

  供需双方本着平等互利、协商一致的原则,签订本合同,以资双方信守执行。

  一、商品单价及合同总金额

  二、商品质量标准

  附商品样本,作为合同附件。

  三、商品质量由双方议定。

  四、包装方式及包装品处理(按照各种商品的不同,规定各种包装方式、包装材料及规格。包装品以随货出售为原则;凡须退还对方的包装品,应按铁路规定,订明回空方法及时间,或另作规定。)

  五、验收方法:由现场施工人员验收

  六、付款方式:签定本合同即付30%货款,余款50待设备进入施工现场后即付,剩余20%待安装调试后付清。

  七、违约责任

  1.需方延付货款或付款后供方无货。使对方造成损失,应偿付对方此批货款总价2%的违约金。

  2.供方如提前或延期交货或交货不足数量者,供方应偿付需方此批货款总值2%的违约金。需方如不按交货期限收货或拒收合格商品,亦应按偿付供方此批货款总值2%的违约金。任意一方如提出增减合同数量,变动交货时间,应提前通知对方,征得同意,否则应承担经济责任。

  3.供方所发货品有不合规格、质量或霉烂等情况,需方有权拒绝付款(如已付款,应订明退款退货办法),但须先行办理收货手续,并代为保管和立即通知供方,因此所发生的一切费用损失,由供方负责,如经供方要求代为处理,并须负责迅速处理,以免造成更大损失,其处理方法由双方协商决定。

  4.约定的违约金,视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或者预先赔偿额的计算方法的,损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的.因违反合同可能造成的损失。

  5、当事人一方因不可抗力不能履行合同时,应当及时通知对方,并在合理期限内提供有关机构出具的证明,可以全部或部分免除该方当事人的责任。

  八、本合同在执行中发生纠纷,签订合同双方不能协商解决时,可向人民法院提出诉讼。

  九、合同执行期间,如因故不能履行或需要修改,必须经双方同意,并互相换文或另订合同,方为有效。

  甲方:_____(盖章) 法定代表人:_____(盖章)

  乙方:______(盖章)法定代表人:____(盖章)

  年月日

消防合同 篇6

  甲方: (以下简称“甲方”)

  乙方: (以下简称“乙方”)

  甲乙双方经过共同协商,本着互利互惠、平等交易、共同发展的原则,就乙方向甲方提供产品及服务等有关问题达成一致意见,为明确双方的权利义务,特签订本协议并共同遵守。

  第一条 合作内容

  乙方向甲方提供消防器材及灭火器的换药及维修服务,乙方对甲方所购消防器材及维修的灭火器实行全程跟踪。

  第二条 产品质量要求

  协议中产品质量及灭火器的换药及维修服务应符合国家相关法律规定的质量要求。乙方并保证能通过消防验收。

  第三条 交货

  3.1 乙方供货时须提供《供货清单》并加盖公司印章,详细填写所有产品名称、数量、单价和金额。

  3.2 乙方应将货物运至甲方指定的交货地点。

  3.3甲方收到乙方货物时,如发现错装、缺件以及其他缺陷时,应及时通知乙方,乙方收到通知后应在2日内无偿更换及补齐,以达到协议中的标准。

  第四条 报价和结算

  4.1乙方所供产品价格依据双方确认的价格表执行。

  4.2 结算方式: 货到验收后,甲方在15天内将货款汇入乙方指定账户。

  公司全称:

  开户行地址:

  帐号:

  第五条 采购内容及价格

  第六条 协议的生效和期限

  6.1 本协议壹式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份,经双方授权代表签字并盖章后生效。

  6.2 协议期限为 年,从 年 月 日至 年 月 日,签订日起立即生效。

  6.3 乙方包年检一次,即第一次出厂年检时间到期后,免费年检一次,不收取任何费用 (非人为)。之后甲方如需要乙方继续为其年检, 乙方按实际情况收取年检费用。

  第七条 合同的变更和解除

  7.1 本协议经双方协商同意可以变更,就变更事项,双方应另立补充协议。

  7.2 本协议经双方协商一致可解除。

  7.3 协议中一方有以下违约行为,则另一方有权解除合同,并要求违约方赔偿经济损失或承担违约责任。

  ①乙方无故单方面终止协议,中途停止供货或未经甲方书面同意停止供货的。

  ②乙方供货的产品有质量缺陷,经甲方通知后,未在有效期内及时更换的。

  ③甲方无故终止协议,给乙方造成损失的。

  第八条 质保期及售后服务

  8.1本协议产品质保期自通过验收之日起12个月。如由于乙方责任需要更换或修理部分的质保期从再次验收合格之日起计算,期限为12个月。

  8.2乙方为甲方提供优质服务,对甲方在乙方所购消防器材及维修的灭火器实行全程跟踪服务,每年至少上门协助检查壹次。甲方如有需求可随时电话预约,乙方在一个工作日内到达。

  8.3甲方在乙方所购消防器材均免费送货上门;换药、维修的灭火器乙方上门提取,换药、维修后及时送还到甲方。

  8.4甲方须严格按照灭火器使用说明书正确使用、保管、储存灭火器;经常检查压力表,一经开启,即使喷出不多或压力表低于绿线区必须及时重新充装维修;必要时可通知乙方上门指导。

  第九条 不可抗力

  9.1 本协议中所指不可抗力是指签订本协议时不能预见、不能避免或不能克服的'事件。

  9.2 甲乙任何一方由于不可抗力的原因不能履行协议时,应及时向对方通报不能履行或延期履行的理由,并在十五日内提供书面证明,经双方协商是否变更或延期执行协议。 9.3 因不可抗力造成的损失,双方协商解决。

  第十条 违约责任

  10.1乙方如延期交货或交货数量不足者,乙方应偿付甲方此批货款总值1%的违约金。

  10.2 乙方所发产品有不合规格、不符合质量要求等情况,甲方有权拒绝办理收货手续,且无代为保管责任,因此所发生的一切费用损失,由乙方负责;

  10.3 在产品保质期内,乙方所供产品存在质量问题或发生损坏,乙方负责无偿修复或更换,但甲方非正常使用或人为原因导致的除外。

  甲方(签章):

  乙方(签章):

  法定代表人(签章):

  法定代表人(签章):

  年 月 日

消防合同 篇7

  20xx年7月15日,原告武某与被告山东省日照市某家电公司签订房屋租赁合同一份,合同约定,日照市某家电公司将自己有权对外转租的位于日照某路段沿街楼房B座一层的房屋租赁给原告武某,用于开电玩城,租期10年,租金每年30万元,第二年至第十年每年租金递增比例为上一年度的5%,合同还约定了其他条款。合同签订后,被告即将该涉案房屋交付给原告。次日,原告即开始对涉案租赁房屋进行装修。此后原告多次要求被告提供该涉案房屋的整体消防验收合格手续,被告一直未能提供。同年8月6日,被告法定代表人张某给原告出具承诺书一份,内容为:承诺于20xx年8月31日前将消防备案手续到位,过期承担一切损失。到期后,被告仍未提供涉案房屋的消防验收合格手续。20xx年9月3日,原告武某与被告法定代表人张某签订终止房屋租赁合同,合同约定,因出租方到约定期间(20xx年8月31日前)未给承租方提供消防备案书(消防验收合格证),造成承租方无法正常经营,给承租方造成损失,承租方现要求终止租赁合同。给承租方造成的一切经济损失由出租方承担,自20xx年9月3日起出租方不向承租方计算房租。后被告迟迟不返还原告预交的租金并拒绝赔偿原告的损失。原告遂诉至法院要求被告返还租金并赔偿损失100余万元。

  【分歧】

  案件审理过程中,存在两种不同意见:

  第一种意见是:本案所涉房屋未经消防验收合格即对外出租,违反法律的强制性规定,且不能实现合同目的,该房屋租赁合同应为无效合同,因合同无效而给原告造成的损失应由被告承担赔偿责任。

  第二种意见是:依法成立的合同受法律保护,对双方当事人均具有约束力,双方当事人应当按照合同约定履行各自的义务。本案中原被告在平等自愿的基础上签订的房屋租赁合同,系双方当事人的真实意思表示,该合同应合法有效。因被告无法提供涉案房屋的消防验收手续直接导致原告不能实现合同目的,双方自愿达成解除合同的意思表示,应当尊重当事人的意愿,但导致合同解除过错在被告,被告应当返还原告租金及押金并赔偿原告损失。

  【律师评析】

  同意第二种意见。

  根据《最高人民法院答复云南省高级人民法院<关于未经消防验收合格而订立的房屋租赁合同如何认定其效力的函复>》第二条“租赁合同涉及的房屋不属于法律规定必须经过消防机关验收的,人民法院不应当以该房屋未经消防验收合格为由而认定合同无效”,第三条“租赁房屋用于开设经营宾馆、饭店、商场等公众聚集场所的,向当地公安消防机构申报消防安全检查的义务人为该企业的开办经营者,但租赁标的物经消防安全验收合格,不是认定房屋租赁合同效力的必要条件”的规定,原告所租赁的房屋不属于必须要按照国家工程建筑消防技术标准进行设计的对象,双方在签订合同时,也未将租赁房屋经消防验收合格约定为合同生效条件,故原被告签订的房屋租赁合同不具备合同无效的情形,双方签订的房屋租赁合同应属有效合同。

  虽然租赁房屋未经消防验收合格不是租赁合同生效的必要条件,但租赁房屋的消防验收是原告开办电玩城不可或缺的前提条件之一,因被告家电公司在承诺期限内未能提供涉案房屋的消防验收手续,导致原告无法办理电玩城开业前所需手续,致使原告签订合同的目的不能实现。原告提出解除合同,被告家电公司亦同意解除,经原被告双方协商一致达成的解除房屋租赁合同系双方当事人的真实意思表示。因此,导致双方签订的租赁合同解除的责任在被告,被告应当返还原告所交租金及押金并赔偿原告的各项经济损失。

  最终,法院依法判决被告返还原告租金及押金165 068元并赔偿原告损失268 865元。判决后原被告均未上诉,该判决已发生法律效力。

消防合同 篇8

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  为完成双方商定的建筑安装(消防)工程,明确相互权利、义务和责任,双方本着平等互利的精神,参照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等原则,经双方友好协商,一致同意签订本合同。

  第一条 工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  工程内容:

  承包方式:

  第二条 工程期限

  本合同所列消防工程,施工时间自 年 月 日至 年 月 日结束,并达到交付使用要求,在施工过程中,如遇下列因素而影响施工周期,经甲方同意,工期应酌情顺延。

  1、根据总包方实际工期情况并经甲方认可的延期原因。

  2、因重大变更设计而影响正常工期的。

  3、非人力能抗拒的自然灾害。

  4、因甲方未按合同拨付工程款。

  第三条 工程价款

  本合同所列工程预算总价为人民币大写: 元整(暂定价)。 工程量因设计变更、施工情况有增减,则按现场实际工程量进行调整,并甲、

  乙双方确认。最终结算价以审计价为准。

  本合同工程预算编制以上海市×××版定额及补充文件为计算依据。

  第四条 工程结算与支付

  合同签订后一周内,甲方支付乙方合同总价的30%。当安装量完成时,甲方付款达合同总价的70%时,后停止付款,当通过上海市有关消防监督部门验收后,甲方再支付合同总价的25%。余款留5%等一年保修期满,一次付清。本合同工程竣工验收后,甲方必须将双方确定的工程尾款,在七天内解入乙方银行帐户,逾期付款按银行存款利息逐日计息。

  第五条 工程材料

  凡工程所需各种材料品种,质量等级均应适应、符合设计要求和国家消防现行有关标准的规定,并具有出厂合格证及其它质量保证资料。若使用不合格或劣质材料,由此造成的损失,由乙方负责。

  第六条 施工准备

  甲方应在开工前办妥临时施工场地占用手续及其他前期工作,并清除施工现场的各种障碍物,具备三通一平的'施工环境。

  甲方在合同开工前十天将施工现场交给乙方。

  甲方应具备平面布臵图、系统图施工及有关技术文件。

  甲方应组织设计单位、施工单位进行工程图纸会审和技术交底。

  甲方应提供施工现场就近水、电临时设施、施工人员及堆料房各一间。 乙方在开工前应编好施工组织设计,并做好各项施工准备工作。

  乙方在施工前对图纸进行深化设计,根据规范要求提出书面意见,并由设计单位确认。

  第七条 工程管理

  甲方委托 同志为本工程项目负责人,全权实施甲方现场管理职权,乙方委派 同志为工程项目经理,全权负责乙方施工权限。

  甲、乙双方应共同把好质量关,严格按照国家标准消防规范及施工验收规范。施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应及时以书面形式通知甲方,甲方应及时会同设计单位研究确定修改意见出具设计变更通知,乙方应按变更后的设计文件进行施工。甲方应按实际情况给予签证,调整合同造价(开口价)或另行结算。

  凡因乙方施工不符合验收标准造成的返工,以及竣工后一年内发生的属于乙方原因造成的质量问题,由乙方负责修复,并承担其费用。

  乙方应严格按照《建筑企业施工安全条例》进行施工,在施工过程中,乙方应加强安全教育,执行安全施工规则,如发生人为安全事故,由乙方负责。

  本项工程要和其它工种的施工交叉进行,因此甲、乙双方必须从整个安装工程的施工程序,做到相互协调,不能违反程序,盲目施工。

  乙方在施工前必须提供操作工人的照片、身份证复印件,配合甲方办理上岗证、暂住证等证件,费用由乙方承担。

  乙方在施工期内必须服从总包方的现场管理制度,做到文明施工、安全生产。

  第八条 关于工程质量及验收的约定

  甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,不经验收或验收不合格不得进入下道工序,对发生质量问题要负责及时返工。

  由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。

  工程竣工后,乙方应提供齐全相关资料文件[竣工图,设计变更文字记录,

  施工记录(包括隐蔽工程验收记录)检验记录系统调试记录,竣工报告,同时提供三套齐全相关资料文件给配合方,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知后十五日内组织验收,并办理验收、移交手续,如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期,但甲方应承认竣工日期。

  第九条 双方责任

  甲 方:

  全面履行合同,确保乙方正常施工。

  工程开工前办妥施工所涉及的各种申请、批件等手续,由乙方进行现场校验。向乙方提供准确的施工场地、层面和部位以及图纸。

  收到乙方隐蔽工程验收通知后的24小时内组织监理、乙方进行验收,并督请监理办理隐蔽工程验收证明。

  及时办理经济或技术签证,按时支付工程款。

  工程中因停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施或减少损失,同时赔偿承包方由此造成的停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料配件积压实际损失。

  消防工程未经验收,发包方不得擅自动用,否则由此发生的质量和其他问题由发包方承担责任。

  乙 方:

  全面履行合同,严格按照国家标准及甲方提供的施工图纸和设计要求,精心组织施工。

  遵守安全操作规程,安全组织施工。

  做好施工现场建筑物管线和邻近建筑物构筑物的保护工作,做好周围环境工作,并按安全文明施工的规定和要求进行工程施工。

  编制工程施工组织设计、进度计划,提交甲方备审。

  按要求参加开工前设计交底会和工程施工中的施工协调会。

  工程竣工后一个月内提交竣工验收资料。

  第十条 有关安全施工防火的约定

  甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

  乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防法》和其它相关的法规、规范。

  由于乙方在施工生产过程中违反有关操作规程,消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此产生的一切经济损失。

  第十一条 违约责任

  合同签订后,双方均需认真执行,如有一方违约,须向对方赔偿5%的合同违约金。

  因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方办理合同终止事宜,由此造成的经济损失由责任方承担。

  第十二条 合同的约定

  本合同所列条款如与中华人民共和国新颁法规(或工程所在地地方法规)相抵触时,按新颁法规执行。

  本合同一式肆份,正本二份,副本二份,甲、乙双方各执两份。

  本合同自双方签字盖章后生效。至工程竣工款项付清后,除保修条款外失效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

【消防合同】相关文章:

消防的合同02-07

消防施工合同11-13

工程消防合同01-04

消防维修合同03-30

消防服务合同08-02

消防安装合同08-05

关于消防的合同03-26

消防安装合同04-12

有关消防的合同02-07

消防管道合同02-13