【热门】承包合同锦集5篇
在当今不断发展的世界，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编为大家收集的承包合同5篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。
承包合同 篇1
发包方(以下简称甲方)：公司项目经理部
承包方(以下简称乙方)：模板工程承包班组
甲方承建的模板单项工程，于______年______月______日，由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行：
一、工程内容：按益施工图纸中基础分部±0．000以下所有模板工程项目与设计变更单的所有工作内容。
二、承包造价：以模板与砼接触面积计算工程量，包括所有制、安、拆、运及现场文明施工中的工作内容，并承担所有预埋铁件拉墙筋的安装，每平方米______元(该承包单价已含乙方管理费、各类补贴费用及制安模板所用的铁丝、铁钉在内)。
三、组织领导
1)甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
2)乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。进场时，每人交一寸免冠照片三张，并附花名册一式二份。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。
3)乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。
4)合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。
四、双方责任
1．甲方责任：
1)提供乙方进场人员的生活住宿条件，负责申报临时户口
2)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。
3)提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转(以后由乙方负责)，小型工具由乙方自备。
4)保证材料供应(材料运至现场______米内，但不提供塔吊运输)，如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。工地现场计时工每工日______元。
2．乙方责任：
1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行(施工技术验收规范)。尊重和服从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。
2)严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学习、遵守执行经理部制订的(安全管理暂行规定)(附后)等制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免民生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。
3)提倡文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，若违反，乙方要承担责任。
4)绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场，未经经理同意不准离开工地。应保证足够的施工力量，否则，因此而造成的一切后果均由乙方承担。负责组织工人进退场，其费用由乙方负责。
5)严格按照甲方规定的配合比合下料，、不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收，做到工完场清，不准从楼层上往下倒建筑垃圾。
6)爱惜甲方的一切机械设备和工具，承担本组一切机械设备和工具的.维护与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领(借)用手续，工完退回。
7)模板制、安必须保证几何尺寸准确和牢固，不准出现下垂、胀模、漏浆等现象。每次浇捣砼梁、板、柱的时候，必须派专人跟班，以保证质量。如砼胀模超过允许偏差值，乙方应在拆模后立即负责凿平。在安装及拆模后，应及时将板面及楼面的垃圾、材料清理干净，避免影响下道工序的施工。工程完成后，必须把所有木工用料堆回指定位置。
8)乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求，否则，甲方有权逐项予以罚款处理，所罚款项在结算款中一次扣除，情节严重者则予清除离厂。?
五、工程质量及验收标准
工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失，所有经济全部由甲方负责；由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工，其返工费用由乙方负责，所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。
六、工期
根据项目经理部现场所安排的月、周施工计划的时间、期限，保证按期或提前完成所有本项目的施工任务。
七、付款方法
1)为保持施工生产的稳定、连续性，甲方按乙方所完成的施工进度支付给______%的工款，基础工程完工且验收通过后，十天内结算并付清所有工款。若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、安全及违反国家有关法规而退场，甲方有权拒付工程承包余款，有权单方面解除合同。
2)结算程序：每月底结算当月______-______日(______日)的工作量，乙方根据主管工长签证的分项工程验收单、现场质检证质量等级、下道工序工长签字接收，经项目经理审核，报公司预算部结算核定，总经理签字同意后，财务部在下月十五日左右予以支付。
八、其它
1)由甲方违章指挥或强命工人违章操作造成的伤害，其经济损失由甲方负责，造成终身致残的，视程度予以赔偿，但最高幅度赔偿为一次性______元封顶。
2)由于他人违章作业而造成的伤害，其经济损失由肇事者负责。甲方负责追查伤者费用暂由甲方支付。
3)凡操作者违反操作规程和工地有关规定所造成的伤害，其一切费用全部由乙方负责。
4)伤者费用在______元以内，不管何种原因均由乙方自理。
九、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。
十、甲方对以上各条款负有解释权。
十一、本合同一式四份，甲方执三份、乙方执一份，均具有同等效力，并自签订之日起生效，至合同期完付清所有承包款时失效。
发包方(甲方)：工程公司项目经理部
代表：____________________________
承包方(乙方)：模板工程承包班组
代表：____________________________
承包合同 篇2
被服务方：______________（简称甲方）
服务方：________________（简称乙方）
甲、乙双方本着合理互利互助的原则，就双方进行卫生工作达成如下协议：
一、甲方责任
1、无偿提供保洁工作中所需水电；
2、协调在保洁工作中与相关部门的关系；
3、负责检验保洁质量及时支付乙方保洁费（_________元）
4、如不满意乙方保洁员的服务，可责令乙方及时调换；
二、乙方责任
1、负责提供保洁所需的'设备及清洁原料，保洁员不得少于1人；
2、严格按照乙方所订的清洁卫生要求进行程序化服务；
3、负责按期保质完成甲方要求的清洗保洁工作；
4、乙方每月提供一次本合同清洁范围内擦玻璃、卫生间消毒，日期由甲方通知；
5、因乙方原因造成甲方物品损坏和丢失，乙方要予以赔偿。
三、保洁项目及检验标准
1、日常清洁：办公楼内科室卫生、楼内卫生、楼上楼下厕所，洗手盆及周边下水道，办公楼区域，门窗玻璃等。
2、定期保洁：厕所每日冲洗、消毒、除臭，洗手间每日清扫、擦拭、消毒。
3、提供设备药剂明细：绿色环保用品、用具（品牌），保洁用品要及时更新保证卫生。
4、要求保洁员到指定医院健康体检，甲方要检查结果。
四、费用及付款方式
保洁费每月_________元，每月_________日结算，开发票。
五、作息时间
____________________________________________。
六、违约责任
合同期限内，任何一方有合理原因造成无法履行合同，需在终止合同前十五天书面通知对方。否则终止合同一方，将按执行合同50%支付对方违约金。
七、合同期限
_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
八、合同一式_________份，甲乙双方各执_________份。未尽事宜由甲乙双方协商解决。本合同由双方签字盖章后生效。
甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：_______________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年_______月_______日 _________年_______月_______日
签订地点：___________________ 签订地点：___________________
承包合同 篇3
出让方（以下简称“甲方”）：宁波**日用品有限公司
法定代表人：
指定联系人及联系方式：
通讯地址：
受让方（以下简称“乙方”）：宁波**文化有限公司
法定代表人：
指定联系人及联系方式：
通讯地址：
签订时间：20xx年月日
签订地点：宁波市江北区
甲方就其出品的化妆品的经营权出让给乙方相关事宜，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议，以资遵守。
第一条合同签订双方声明
1、甲方保证对合同项下的产品拥有合法的、自主的、完整的经营权，不存在抵押、质押、再转让等权利瑕疵或权利负担。
2、乙方在订立本合同前对合同项下的产品、相关经营权、行政批准事项及市场前景均已经作了充分的调研、考察，确认对经营合同项下产品所需行业资质、各项条件、行政批准等事项明确知悉，承诺具备相应的行业资质、营业条件、经济能力等。
3、如签订本合同的双方与上述声明不符，由此产生的法律责任由作出虚假声明的一方负责，并赔偿对方一切经济损失。
第二条经营权出让范围及特别约定
1、产品：****面霜、****护手霜、****唇蜜。
2、经营权出让范围及出让方式：乙方有权在中华人民共和国境内（除宁波大市线下以及淘宝、天猫商城、京东商城、聚美优品、QQ商城、微店、唯品会等所有电商平台之外）独家经营。
3、经营权出让费用：经营权转让三年内，为无偿转让，只是收取乙方进货的款项；从第四年度开始，除了按照市场价**%向乙方供货，另乙方经营利润的**%归甲方所有。
4、试经营：试经营期间为20xx.5.1-20xx.8.30。该期间内乙方出货2万盒套组以下（不包含本数），视为试经营失败，双方合同自动终止。该期间内乙方出货2万盒套组及以上，试经营通过，本合同继续履行。
5、经营权出让期限：若试经营通过，甲方向乙方出让经营权的期限为10年，自20xx年月日始至20xx年月日止。
6、乙方进货定价：甲方按照市场价的**%向乙方供货。甲、乙双方一致确认：凝露滋养面霜的市场价为：元/支，可可温润护手霜的市场价为：元/支，水漾滋润唇蜜的市场价为：元/支。
若因生产成本或其他市场因素致产品市场价调整，甲方调整相应产品的市场价后5个工作日内应书面通知乙方，否则该价格调整对乙方无效，乙方仍按上述定价进货。
7、进货量最低限制：考虑到乙方受让方式为独家经营，且进货定价仅为甲方产品市场价的**%；乙方保证，每个会计年度从甲方处购进产品不得低于20万套组。若乙方当年度未完成该数量，在当年度的最后一个月订单量应满足年度20万套组；乙方拒不履行该义务的，甲方有权按照如下方式处理：（1）单方面解除本合同，乙方向甲方支付人民币25万元的违约金并赔偿由此给甲方造成的一切经济损失；（2）或者，甲方同意继续履行合同，当年度乙方已从甲方购进的产品价格调整为市场价的**%，差额部分由乙方在当年度的最后一个月补足；且乙方向甲方支付当年度进货总额30%的违约金。
第三条企业形象、产品品牌、注册商标的维护
1、乙方有权自主经营，不受甲方干涉。但为了维护甲方自身的企业形象，甲方有权对乙方的经营活动进行必要的、合理的监督和管理。乙方在经营活动中不得从事一切有损于甲方的活动。
2、合同期内，甲方应在产品更新、产品功能提升、包装设计、广告宣传等方面作必要投入，以提升产品的竞争力，拓宽经营渠道，提高产品的品牌价值。乙方应在销售团队、经营战略、营销策划、广告宣传等方面作必要投入，以提升产品的'知名度，拓宽经营渠道，提高产品的品牌价值。
3、乙方经营期间，在服务态度、服务效率、服务质量上应当尽可能优化、完善，提升用户体验和产品品牌价值。
4、合同项下产品的注册商标所有权由甲方所有。在合同期内，乙方有权无偿使用相应注册商标，不再另行支付商标使用费。乙方无偿使用上述相应注册商标的范围仅限于甲方向乙方供货方面，乙方不得用于该用途之外的任何用途。
5、乙方不得向甲方产品的生产商或甲方的工作人员打听甲方产品的设计方案、生产工艺等；不得就合同项下的产品制假、售假，并且应当采取一切可能采取的措施防范或制止任何第三方（包括乙方的工作人员或其他任何不特定人员）制假、售假。
6、市场上若出现假冒甲方注册商标的商品或仿制的伪劣产品，甲、乙双方应相互配合，联合维权，共同打击侵权方，以有效整顿市场，维护产品商誉；必要时，甲方可向乙方授权，由乙方向侵权方追究法律责任。
7、若产品流通在市场上后，出现大面积用户使用不良反应时，乙方应及时通知甲方，甲、方双方应相互配合，妥善处理，尽快消除市场上的不良影响，维护产品商誉；必要时，甲方应当依法召回产品。相应损失，由责任方承担。
第四条订单模式、提货方式、货物风险、所有权保留
1、乙方向甲方进货的产品名称、数量、发货期等，应当以电子邮件方式向甲方下订单。甲方指定电子邮箱地址：；
乙方指定电子邮箱地址：；甲、乙双方一致确认各自指定的电子邮箱地址为有效地址，双方往来邮件具有法律效力。
2、提货方式：乙方到甲方厂址或甲方指定地点提货。
3、货物风险：货物装车前的毁损、灭失的风险由甲方承担；自装车开始，在途的毁损、灭失的风险由乙方承担。
4、所有权保留：乙方已提走但未付清全款的当批次货物所有权，仍由甲方享有；乙方未按月清偿相应欠款的，甲方有权将该批次货物取回，乙方不得扣押或阻拦。甲方为取回货物产生的人工费、搬运费、装卸费、运输费等均由乙方承担。
第五条保证金、结算周期及款项支付方式
1、乙方自合同签订日3个工作日内应向甲方支付人民币万元作为履行保证金。
2、结算周期：甲、乙双方每月结算一次，于次月5日对上月进货款项、相关费用等进行结算，7日前乙方向甲方付清上月全款。
3、款项支付方式：乙方应以银行转账的方式向甲方付款，甲方指定收款账户：
户名：开户行：账号：
第六条违约责任
1、甲方无故单方面终止本合同，乙方有权要求甲方继续履行合同，且甲方应当向乙方支付人民币贰拾伍万元的违约金，并向乙方赔偿由此给乙方造成的一切损失。
2、乙方无故单方面终止本合同，甲方有权要求乙方继续履行合同，且乙方应当向甲方支付人民币贰拾伍万元的违约金，并向甲方赔偿由此给甲方造成的一切损失。
3、乙方违反进货量最低限制的，按照第二条第7项向甲方承担违约责任。
4、任何一方违反第三条之约定，违约方应向守约方支付当年度乙方进货总额20%的违约金，并且赔偿由此给守约方造成的一切损失。
5、甲方逾期发货的，每逾期一日应向乙方支付当年度乙方进货总额5%的违约金。甲方逾期60日仍拒不履行发货义务，视为甲方根本违约，乙方有权要求甲方继续履行合同，也有权单方面解除本合同，且不论乙方作出何种选择，甲方均应当向乙方支付人民币贰拾伍万元的违约金，并向乙方赔偿由此给乙方造成的一切损失。
6、乙方逾期付款的，每期一日应向乙方支付当年度乙方进货总额5%的违约金。乙方逾期60日仍未清偿全部欠款，视为乙方根本违约，甲方有权要求乙方继续履行合同，也有权单方面解除本合同，且不论甲方作出何种选择，乙方均应当向甲方支付人民币贰拾伍万元的违约金，并向甲方赔偿由此给甲方造成的一切损失。
7、乙方未清偿上一期欠款的，甲方除有权行使第四条第4项约定之权利，并要求乙方承担上述违约责任之外，有权拒绝发货。
第七条其他约定
1、甲、乙双方确认本合同首页“指定联系人及联系方式”为有效联系人及联系方式，“通讯地址”为有效送达地址；任何一方指定联系人及联系方式或通讯地址发生变化的，应通知对方，否则仍视合同中“指定联系人及联系方式”和“通讯地址”为有效联系人、联系方式和送达地址，不利法律后果由未履行通知义务一方自行承担。交易过程中的书面通知以挂号信或快递方式发出的，该信件或快递交寄两日或乙方签收之日为通知送达时间；通知以电子邮件方式发出的，视系统记录的发送时间为通知时间。
2、本协议自双方签字或盖章之日生效，协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。
3、未尽事宜，另行签订补充协议，补充协议作为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方：乙方：
日期：日期：
承包合同 篇4
发包人(甲方)：
承包人(乙方)：
经甲乙双方充分协商，甲方将 水电站承包给乙方经营。双方的具体权利义务如下：
一、甲方将位于 的 水电站承包给乙方。
二、承包期限：
承包期限为三年，从20xx年 月 日到 年 月 日。承包期满，双方须继续合作，可以另行订立合同。
三、承包费上缴
1、上缴方式：实行税后利润上缴;
2、上缴数额：甲方收取税后利润的51%，作为承包费;乙方获取税后利润的49%，作为乙方承包所得利润。
四、 双方的具体权利义务
(一)、甲方的权利义务
1、负责从 公司进行电费结算，并负责将乙方应取得的49%的利润给乙方进行结算;
2、负责监督乙方进行正常生产，合理使用水电站的机器设备、设施。
本合同履行期间，乙方不能组织正常生产累计达两个月的';或因损坏、丢失、擅自处理机器设备(包括设施)的情形而不能及时修复、增补的，甲方有权单方解除本合同，并按财产移交表的财产价值和甲方应得的承包费向乙方索赔。
本合同生效后，甲乙双方对水电站财产进行移交(具体财产及其价值以移交表为准)。
(二)、乙方的权利义务
1、负责水电站的生产经营事宜;
2、负责合理安排职工、按时为职工发放工资;
3、负责处理和承担职工的工伤事宜;
4、接受甲方的监督，合理使用水电站的机器设备、设施，对设备、设施进行积极的维护、维修，保证水电站正常生产;
5、对外协调好各种社会关系，保证水电站正常生产;
6、保证每年发电不低于 ，不足的情况下，甲方按本条款约定的最低发电量收取承包费;
7、本合同生效后三日内，向甲方交纳保证金3万元，以甲方出具的收条为准。
五、违约责任
本合同签订后，合同双方应严格遵守履行，任一方不履行给守约方造成经济损失的，须向守约方支付违约金(违约金为3万元)。
六、免责条款
因不可抗力原因导致本合同不能继续履行的，合同双方免责。但因不可抗力产生损害结果的，仍按本合同相关条款履行。
七、附件及未尽事宜处理
1、 财产移交表为本合同附件;
2、本合同未尽事宜由合同双方协商签订补充合同，补充合同与本合同有同等法律效力。
八、合同效力
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
承包合同 篇5
发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律法规之规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等自愿协商一致的基础上，本着全面履行合同各项条款，确保工程质量、安全、工期标准化等管理目标，达成以下协议，以资共同遵守。
一、工程概况
1.工程名称：
2.工程地点：
3.承包范围(含施工面积)：
4.承包方式：
5.工期：工程自
6.工程质量(含质保期限)：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(gbg50300-20xx)的规定合格要求，质保期为工程结束验收后五年，如在质保期内有质量问题，乙方须在接到甲方通知次日对其进行免费维修和维护。
7.合同单价：
8.合同价款(人民币大写)：
二、甲方工作
1.开工前向乙方提供经确认的施工图纸或施工说明一份，并向一方进行现场交底，并说明使用注意事项。
2.指派为甲方驻工地代表，负责相关协调及合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收等各项事宜。
三、乙方工作
1.参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
2.指派为乙方驻工地代表，负责相关协调及合同履行，按要求组织施工，保质保量按期完成施工任务，负责乙方各项事宜及相关工作的协调。
3.严格执行施工规定，安全操作规程，按照施工说明和甲方要求进行施工，并做好各项检查记录，参加施工验收。
四、关于工程期限的规定
1.因甲方原因影响工期，工期顺延。
2.因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期及工程交付，每延误一天罚款 元。
五、关于工程质量及验收的约定
1.本工程以施工说明，合同要求，结合现行国家标准《屋面工程质量验收规范》(gb50207-20xx)、《地下室防水工程质量验收规范》(gb50208-20xx)的要求进行相关验收;
2.乙方施工结束后通知甲方进行验收，认定符合要求后，填写工序报验单，进行下道工序施工。
3.如甲方的土建工程不具备施工，乙方应及时与土建单位协商解决。
4.由于乙方原因造成质量事故，乙方需无条件进行修复。
5.验收合格后交甲方，乙方有责任和义务对下道施工工序进行技术交底。
六、关于材料的约定
1.乙方材料进场需提供相应的质保资料，如生产厂家的资料，材料的.出厂合格证、质保书，现场取样复试检测报告等。
七、付款方式
本合同生效后，按以下约定支付工程款和尾款。
八、有关安全生产和文明施工的约定
1.承包人应当遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受发包人及行业安全检查人员依法实施监督，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
九、违约责任和纠纷处理
1.如乙方不能及时完成甲方的施工任务，甲方有权根据合同规定进行罚款。
2.如甲方不按合同付款方式付款，乙方有权向甲方提出付款申请，如不能及时付款，乙方有权停止施工并要求付款。
3.本合同履行期内，双方发生争议，在不影响工作进度的情况下，双方采取友好协商或请相关部门调解的原则解决。
4.当事人不愿通过协商调解或协商调解不成时，本合同在执行中发生的争执双方交由劳动仲裁委员会仲裁，未达成仲裁协议的可向人民法院起诉。
十、合同终止
1.本合同共二份，甲乙双方各执一份，共同签字盖章后生效。
2.本合同履行完成，质保期结束后终止。
甲方(盖章) 乙方(盖章)
授权代表人： 乙方代表：
联系方式 联系方式
日期： 日期：
【承包合同】相关文章：
经典承包合同10-21
承包合同10-31
石料的承包合同02-22
修理承包合同02-17
维修承包合同03-14
长期承包合同03-24
煤矿承包合同04-03
卫生承包合同04-03
加工承包合同04-04
机械承包合同04-03