工程师合同

　　随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同的使用频率呈上升趋势，它可以保护民事法律关系。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是小编精心整理的工程师合同，希望能够帮助到大家。

工程师合同

工程师合同1

　　1、贯彻执行国家有关政策、法规，具体实施公司的合同管理办法，在项目经理部主管领导和工程管理部部长的领导下具体负责项目的合同管理工作。

　　2、认真执行国家、交通运输部和有关行业的技术标准、规范、规程和业主制定的技术要求及监理规程等技术业务文件。

　　3、熟悉招标文件、合同文件及施工图设计文件，领会文件精神，弄清设计意图，掌握技术质量标准。

　　4、负责项目的合同管理，负责工程分包合同、材料采购合同、机械设备租赁合同的拟定、管理、归类、存查。

　　5、负责项目的`计量支付工作，参加隐蔽工程的检查验收，汇总整理施工技术资料，收集变更、索赔资料。

　　6、负责项目的成本管理工作。

　　7、负责资信情况、履约能力等合同要素情况的调查，并提供相应资料。

　　8、配合项目的审计工作。

　　9、完成领导交办的其他工作。

工程师合同2

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　身份证号码：__________

　　因甲方公司发展需要，需聘用专业级工程师，经过真诚友好协商，甲方同意聘用乙方，并作为甲方公司的兼职高级工程技术人员，具体条款如下：

　　一、聘用期限

　　甲方聘用乙方的期限为壹年。即从签订协议书之__________日起往后推壹年。

　　二、甲方权利与义务

　　1、合同期间，甲方有权使用乙方的职称证书申报甲方公司的.企业资质及年检。

　　2、在证书使用期间，甲方应妥善保管乙方的（工程师证书、毕业证书、身份证等）有关材料。甲方使用完应在三日内交还乙方本人保管，甲方如需使用乙方证书时，甲方需提前七日通知乙方。

　　3、合同期间，乙方工程师证书由甲方代为保管，乙方如需使用乙方证书时，乙方需提前七日通知甲方。

　　4、甲方应根据协议要求，支付乙方的聘用工资。

　　5、签定协议时，甲方应向乙方提供其单位的营业执照、施工资质证、组织机构代码证的复印件。

　　三、乙方权利与义务

　　1、双方签定协议后，乙方应于__________年__________月__________日向甲方提供有关工程师证书及身份证等资质申报所需要的相关材料。

　　2、在甲方办理资质年检及建设行政主管部门的检查时，乙方需配合甲方并及时提供有关身份证、职称证明文件、学历文凭等证明材料。甲方需提前七天通知乙方，乙方有义务及时（7个工作日）向甲方提供相关证件。如因乙方原因影响甲方的工作，须退还相应工资。（甲方需提供建设主管部门的证明材料）

　　3、及时提醒甲方支付聘用工资及提供银行帐号。

　　四、聘用工资及支付方式

　　经双方商定，甲方同意每年支付乙方元整聘用工资（税后）。甲方确认收到乙方证书和签订协议后即支付乙方元整聘用工资。

　　五、解聘

　　1、在协议有效期内，甲乙双方不得擅自单方解除协议，如因此造成损失，由擅自解除协议一方负责。如果甲乙双方在协议期内需要变动协议，应本着相互支持与理解的原则，提前一个月通知对方，以便另一方做好工作安排。

　　2、合同到期后，如果双方同意解除协议，甲方应提前出具解聘证明、并返还乙方留存在甲方处的所有证明文件，不得无故刁难。

　　六、违约责任

　　1、由于甲方原因造成乙方的资格证丢失应负责为乙方补办；甲方须继续支付乙方聘用工资到证书发下来为止，大学文凭（原件）因甲方过失而丢失损毁，甲方应赔付乙方10万元整；

　　2、因乙方自身原因导致后果，甲方概不负责。

　　七、本协议所指金额均为税后金额，如本协议发生缴税情况，均由甲方承担，本协议为劳动合同的附件之一。

　　八、争议解决办法：原则上双方协商解决，协商不成时由人民法院裁决。

　　甲方：（签字盖章）__________乙方（签字）：__________

　　代表：__________代表：__________

　　电话：__________电话：__________

　　签订日期：__________签订日期：__________

工程师合同3

　　1、关于建筑工程一切险的保险期限的表述中，不正确的是(C)。

　　A.建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始

　　B.在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日

　　C.建筑工程一切险的保险责任自保险项目被卸至施工地点时开始生效到工程预计竣工验收交付使用之日止

　　D.建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准

　　2、FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，在工程师颁发(A)后的28d内，将履约保函退还分包商。

　　A.缺陷责任证书

　　B.支付证书

　　C.履约保证书

　　D.工程接收证书

　　3、材料采购合同的质量验收方法中，根据对产品的性能检验目的，可以进行拉伸、压缩、冲击及硬度试验的是(A)。

　　A.物理试验法

　　B.化学试验法

　　C.生物试验法

　　D.强化试验法

　　4、下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的.是(A)。

　　A.施工招标为投标报价最低者

　　B.设计招标应为设计方案最优者

　　C.监理招标应为施工管理和协调能力最优者

　　D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好

　　5、关于继续履行的叙述中，不正确的是(A)。

　　A.承担赔偿金或者违约金责任可以免除当事人的履约责任

　　B.对于金钱债务，违约方必须继续履行，没有别的方式可以替代

　　C.当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬

　　D.继续履行是指违反合同的当事人不论是否承担了赔偿金或者承担了其他形式的违约责任，都必须根据对方的要求，在自己能够履行的条件下，对合同未履行的部分继续履行者

　　6、下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是(B)。

　　A.留置B.抵押C.定金D.质押

　　7、FIDIC《施工合同条件》规定，业主提前占用的工程如果出现施工质量缺陷，则应负有责任的是(C)。

　　A.业主B.政府监督部门C.承包商D.工程师

　　8、履约保函或者保证书是承包人通过银行或者担保公司向发包人开具的保证，在合同执行期间按合同规定履行其义务的经济担保书。保证金额一般为合同总额的(B)。

　　A.3%～5%B.5%～l0%C.10%～l5%D.15%～20%

　　9、工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人在进行自检，并在隐蔽或中间验收前(B)内以书面形式通知工程师验收。

　　A.24hB.48hC.7dD.14d

　　10、下列关于建设工程设计变更管理的表述中，错误的是(D)。

　　A.工程师在合同履行管理中应当严格控制变更

　　B.由于承包人擅自变更设计，发生的费用和因此而导致的发包人的直接损失，应由承包人承担

　　C.施工中承包人未得到工程师的同意也不允许对工程设计随意变更

　　D.由于承包人擅自变更设计，延误的工期给予顺延

　　11、关于抵押效力的表述中，有误的是(C)。

　　A.当事人可以约定抵押担保的范围

　　B.抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值

　　C.抵押权可以与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保

　　D.抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况

　　12、监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修合同，监理人收到监理酬金尾款结清监理酬金后，本合同(A).

　　A.即告终止B.无效C.效力待定D.可变更、可撤销

　　13、当格式条款与非格式条款不一致时，应该(A)。

　　A.采用非格式条款

　　B.采用格式条款

　　C.由提供格式条款的一方决定

　　D.由提供格式条款的相对人决定

　　14、任何一方当事人不履行或者不适当履行合同规定的义务而应当承担的法律责任称为(D)。

　　A.连带责任B.保证责任C.缔约过失责任D.违约责任

　　15、质押可以分为(A)。

　　A.权利质押和动产质押

　　B.权利质押和不动产质押

　　C.权利质押和信誉质押

　　D.动产质押和不动产质押

　　16、非受要约人向要约人做出的接受要约的意思表示是(B)。

　　A.承诺

　　B.要约

　　C.要约邀请

　　D.新要约

　　17、债权人按照合同约定占有对方的财产，当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定享有处置该财产并得到优先受偿的权利称为(B)。

　　A.抵押

　　B.留置

　　C.质押

　　D.保证

　　18、施工图设计完成后，(A)应将施工图报送建设行政主管部门，由建设行政主管部门委托的审查机构进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等内容的审查。

　　A.发包人

　　B.承包人

　　C.设计单位

　　D.工程师

　　19、法人或其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同，除相对人知道或应当知道其超越权限以外，该代表行为(A)。

　　A.有效

　　B.无效

　　C.效力待定

　　D.自始无效

　　20、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包商应于不可抗力事件结束后(B)d内，向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

　　A.7

　　B.14

　　C.28

　　D.34

工程师合同4

　　1、下列合同不适用合同法的是( )

　　A、买卖合同

　　B、借款合同

　　C、委托合同

　　D、收养合同

　　2、甲公司向乙公司提出购买1000吨钢材，每吨价格3000元，乙公司同意供1000吨钢材，但认为价格太低，要求每吨提高到3200元，甲公司表示同意，乙公司的行为属于( )

　　A、要约

　　B、承诺

　　C、要约邀请

　　D、要约引诱

　　3、行为人没有代理权、超越代理权或代理终止后以被代理人名义订立的合同，属于( )

　　A、无效合同

　　B、可撒销或可变更的合同

　　C、效力待定合同

　　D、附生效力合同

　　4、依据《合同法》，合同生效后，当事人就履行费用的`负担不明的，应由( )

　　A、履行义务一方负担

　　B、债权人一方负担

　　C、债权人、债务人平均分担

　　D、由监理工程师裁定

　　5、在行使留置权的过程中，债权人所留置的财产( )

　　A、可以是债务人的任何财产

　　B、只能是本债权债务的标的

　　C、债权人合法占有的财产

　　D、必须是处于债权人控制之一的债务人的所有财产

　　6、我国《合同法》规定的违约责任的归责原则是( )

　　A、过借责任原则

　　B、过失责任原则

　　C、公平责任原则

　　D、严格责任原则

　　7、监理工程师有权反对承包商任何不称职的人员，其依据是( )

　　A、FIDIC条款第16条

　　B、FIDIC条款第17条

　　C、FIDIC条款第37条

　　D、FIDIC条款第63条

　　8、如果监理合同中所包括的文件之间出现矛盾，应以( )

　　A、文件所列次序优先为准

　　B、双方最后确认的文件为准

　　C、监理工程师裁定为准

　　D、主导语言为准

　　9、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是( )

　　A、由业主负责

　　B、由设计单位负责

　　C、由承包商负责

　　D、由业主与承包商各负一半

　　10、FIDIC条款60条是( )

　　A、支付的核心条款

　　B、工程变更的核心条款

　　C、索赔应遵循的程序

　　D、工程延期应遵循的程序

　　1、D 2、A 3、C 4、A 5、B 6、D 7、A 8、B 9、C 10、A

工程师合同5

　　1.下列属于要约的是( )。

　　A.招标公告

　　B.投标书

　　C.寄送的价目表

　　D.招股说明书

　　答案B

　　2.要约人要撤销要约，撤销要约通知应在( )到达对方。

　　A.要约到达对方之前

　　B.对方发出承诺之前

　　C.对方承诺要达要约人之前

　　D.对方承诺生效之后

　　答案B

　　3.如果法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，( )日合同成立。

　　A.要约生效

　　B.承诺生效

　　C.双方当事人签字或者盖章

　　D.附生效期限的合同期限界至

　　答案B

　　4.关于无效合同，下列说法错误的是( )。

　　A.违反了法律规定的条件

　　B.自订立起就没有法律效力

　　C.不受到法律保护

　　D.自宣布无效之日起无效

　　答案D

　　5.合同可变更、撤销的前提是( )。

　　A.损害国家利益

　　B.违反法规

　　C.当事人提出请求

　　D.当事人一方违约

　　答案C

　　6.下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响错误的是( )。

　　A.不影响合同的效力

　　B.合同的权利与义务由合并后的新法人或组织继承，仍有效

　　C.分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利与义务的继承人

　　D.部分影响合同的效力

　　答案D

　　7.A公司欠银行贷款200万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成立B公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题，存在以下意见，其中正确的是()。

　　A.应当由A公司承担清偿责任

　　B.应当由B公司承担清偿责任

　　C.应当由A公司和B公司承担连带责任

　　D.A公司和B公司均不再承担清偿责任

　　答案C

　　8.合同履行的前提和依据是( )。

　　A.有效的合同

　　B.合同法

　　C.诚实信用原则

　　D.合同生效

　　答案A

　　9.履行地点不明确的'，交付不动产时，应在( )履行。

　　A.不动产所在地

　　B.不动产承包人所在地

　　C.不动产发包人所在地

　　D.双方约定地

　　答案A

　　10.按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则( )。

　　A.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行

　　B.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行

　　C.无论上涨还是下降均按新价格执行

　　D.无论上涨还是下降均按原合同价执行

　　答案D

　　11.下列又称为不安抗辩权的是( )。

　　A.同时履行抗辩权

　　B.先履行抗辩权

　　C.后履行抗辩权

　　D.不履行抗辩权

　　答案B

　　12.施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这时发包人可行使()。

　　A.同时履行抗辩权

　　B.代位权

　　C.撤销权

　　D.不安抗辩权

　　答案D

　　13.因债务人无偿转移财产，对债权人造成损害，债权人可行使的撤销权是指( )。

　　A.单方宣布合同终止

　　B.请求政府行使主管部门授予撤销权

　　C.请求法院撤销债务人行为

　　D.请求法院或仲裁机构撤销债务人行为

　　答案C

　　14.关于合同变更下列说法错误的是( )。

　　A.协商一致是必要条件

　　B.仅指合同内容的变更

　　C.一定条件下可变更主体

　　D.合同的变更一般不涉及已履行的内容

　　答案C

　　15.关于合同转让，下列说法错误的是( )。

　　A.转让合同权利、义务约定不明确的，视为未转让

　　B.只可转让权利，不可转让义务

　　C.一般采用书面形式签订转让合同

　　D.可以将权利和义务一并转让

　　答案B

　　16.债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时，( )。

　　A.须经对方同意

　　B.无须经对方同意，但应通知对方

　　C.无须经对方同意，也不必通知对方

　　D.须经对方同意，但要办理公证

　　答案A

　　17.关于违约责任，说法错误的是( )。

　　A.违约产生的后果，应等到合同义务全部履行后才追究违约方的责任

　　B.双方违约的，各自承担相应责任

　　C.表现形式包括不履行与不适当履行

　　D.对预期违约的，当事人也应当承担相应责任

　　答案A

　　18.承担违约责任的条件是采用( )。

　　A.严格责任原则

　　B.限制责任原则

　　C.公平原则

　　D.公正原则

　　答案A

　　19.施工单位承担违约责任常用的方法是( )。

　　A.支付赔偿金

　　B.没收定金

　　C.减少合同价格

　　D.采取补救措施

　　答案D

　　20.下列各项中，承担违约责任的主要方式是( )。

　　A.继续履行

　　B.采取补救措施

　　C.赔偿损失

　　D.支付违约金

　　答案C

工程师合同6

　　1、材料设备采购评标，采用综合评估法的缺点是（）。

　　A、考虑要素较为全面

　　B、难以对要素进行量化

　　C、方法复杂不易操作

　　D、难以合理确定技术性能差异

　　答案：D。

　　解析：综合评估法的好处是简便易行，评标考虑要素较为全面，可以将难以用金额表示的某些要素量化后加以比较。缺点是各评标委员独自给分，对评标人的水平和知识面要求高，否则主观随意性大。投标人提供的设备型号各异，难以合理确定不同技术性能的相关分值差异。

　　2、在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人（）情形属于没有进行实质性响应，其投标将被否决。

　　A、按照招标文件按时交纳投标保证金，但是金额不足

　　B、有法定代表人的签字和盖章

　　C、投标人业绩高于招标文件的要求

　　D、单价计算的结果与总价不一致

　　答案：A。

　　解析：属于没有实质性响应招标文件的情形：（1）未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式或投标保函出证银行不符合招标文件要求;（2）超出经营范围投标;（3）资格证明文件不全;（4）投标文件无法人代表签字，或签字无法人代表有效委托书;（5）业绩不满足招标文件要求;（6）投标保函的有效期不足;（7）不满足技术规格书中主要参数和超出偏差范围。

　　3、勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中不属于发包人的工作是（）。

　　A、修好通行道路、接通电源水源

　　B、勘察现场设备机具的布置和架设

　　C、落实土地征用、青苗树木赔偿

　　D、平整施工现场

　　答案：B。

　　解析：根据项目的具体情况，双方可以在合同内约定由发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件，可能包括：①落实土地征用、青苗树木赔偿;②拆除地上地下障碍物;③处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题;④平整施工场地;⑤修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等。

　　4、勘察费用在合同签订后（）天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金。

　　A、1

　　B、2

　　C、3

　　D、5

　　答案：C。

　　解析：勘察费用在合同签订后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金。

　　5、建设工程勘察合同履行期间，应发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中，正确的是（）。

　　A、勘察工作尚未进行，应全额退还已经支付的定金

　　B、勘察工作已经进行了35%，发包人应按实际完成的工作量支付勘察费

　　C、勘察工作已经进行了40%，发包人应支付预算额100%的勘察费

　　D、勘察工作已经进行了70%，发包人应支付预算额100%的勘察费

　　答案：D。

　　解析：合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费;完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。

　　6、设计合同履行过程中，属于设计人责任的是（）。

　　A、组织对设计文件的审查、鉴定和验收

　　B、办理设计文件的报批手续

　　C、选定设计文件依据的设计规范

　　D、为现场的设计人提供必要的工作条件

　　答案：C。

　　解析：设计合同履行过程中，设计人的责任包括：保证设计质量;各设计阶段的工作任务（包括选定设计文件依据的设计规范）;对外商的设计资料进行审查;配合施工的义务;保护发包人的知识产权。

　　7、在设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由（）承担。

　　A、发包人

　　B、设计人

　　C、发包人和设计人共同

　　D、设计审批部门

　　答案：A。

　　解析：发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险。

　　8、价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，以（）的价格为准，因此应在合同调价条款中予以明确。

　　A、投标截止日

　　B、签订合同日

　　C、基准日

　　D、竣工日

　　答案：C。

　　解析：价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，以基准日的价格为准，因此应在合同调价条款中予以明确。

　　9、根据《标准施工合同》，下列事项属于发包人应承担的义务是（）。

　　A、现场查勘

　　B、提供夜间施工使用的照明设备

　　C、提供施工现场的工程地质资料

　　D、提供工程进度计划

　　答案：C。

　　解析：为了保障承包人按约定的时间顺利开工，发包人应按合同约定的责任完成满足开工的准备工作：（1）提供施工场地。包括施工现场，地下管线及地下设施的相关资料，现场外的道路通行权。（2）组织设计交底。发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人和监理人时提供的施工图纸和设计文件进行交底。（3）约定开工时间。

　　10、按照《建设工程安全生产管理条例》规定，对于深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程的分部分项工程的专项施工，还需经（）以上专家论证方案的安全性和可靠性。

　　A、2人

　　B、3人

　　C、5人

　　D、7人

　　答案：C。

　　解析：按照《建设工程安全生产管理条例》规定，在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。

　　11、在下列行为中，不符合暂停施工规定的是（）。

　　A、工程师在认为有必要时可向承包人发出暂停施工的指示

　　B、暂停施工期间由承包人负责妥善保护工程并提供安全保障

　　C、当工程具备复工条件时承包人应立即复工

　　D、承包人无故拖延复工要承担由此产生的费用和工期延误

　　答案：C。

　　解析：当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知，承包人收到复工通知后，应在指示的期限内复工。承包人无故拖延和拒绝复工，由此增加的费用和工期延误由承包人承担。

　　12、某施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因，已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中，正确的是（）。

　　A、费用由承包人承担，由此延续的工期不予顺延

　　B、费用由承包人承担，由此延续的工期可以顺延

　　C、费用由发包人承担，由此延续的工期不予顺延

　　D、费用由发包人承担，由此延续的工期可以顺延

　　答案：A。

　　解析：工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。在本题中，由承包商采购的材料，虽已经工程师检验，但仍不能免除承包商的责任。

　　13、（）指已标价工程量清单中所列的一笔款项，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的款项。

　　A、暂估价

　　B、暂列金额

　　C、质量保证金

　　D、预付款

　　答案：B。

　　解析：暂列金额指已标价工程量清单中所列的一笔款项，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的款项。

　　14、关于工程量计量的说法，错误的是（）。

　　A、单价子目已完成工程量按月计量

　　B、总价子目的计量周期按批准承包人的支付分解报告确定

　　C、已完成合格工程量计量的数据是工程进度款支付的依据

　　D、通常通过现场计量来获得总价子目表中用于结算的工程量

　　答案：D。

　　解析：承包人在合同约定的`每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向监理人提交进度付款申请单、专用条款约定的合同总价支付分解表所表示的阶段性或分项计量的支持性资料，以及所达到工程形象进度或分阶段完成的工程量和有关计量资料。监理人对承包人提交的资料进行复核，有异议时可要求承包人进行共同复核和抽样复测。除变更外，总价子目表中标明的工程量是用于结算的工程量，通常不进行现场计量，只进行图纸计量。

　　15、施工工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日期应为（）。

　　A、开始进行竣工验收日

　　B、发包人组织竣工验收日

　　C、验收组通过竣工验收日

　　D、承包人提交竣工验收申请报告日

　　答案：D。

　　解析：竣工验收合格，以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期，并在工程接收证书中写明。

　　16、根据《标准施工合同》，（）表明合同终止。

　　A、竣工验收合格

　　B、工程移交

　　C、竣工结算

　　D、结清单生效

　　答案：D。

　　解析：承包人收到发包人最终支付款后结清单生效。结清单生效即表明合同终止，承包人不再拥有索赔的权利。

　　17、根据标准总承包合同通用条款的规定，①专用条款;②通用条款;③承包人建议书;④发包人要求，这四个文件的有效性排序正确的是（）。

　　A、①②③④

　　B、④①②③

　　C、①②④③

　　D、②①④③

　　答案：C。

　　解析：在标准总承包合同的通用条款中规定，履行合同过程中，构成对发包人和承包人有约束力合同的组成文件包括：（1）合同协议书;（2）中标通知书;（3）投标函及投标函附录; （4）专用条款;（5）通用合同条款;（6）发包人要求;（7）承包人建议书;（8）价格清单;（9）其他合同文件—经合同当事人双方确认构成合同文件的其他文件。

　　18、设计施工总承包合同模式下，一般其履约担保需要在（）一直有效。

　　A、竣工验收前

　　B、颁发工程接收证书前

　　C、工程移交前

　　D、竣工后试验通过前

　　答案：B。

　　解析：承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效。

　　19、设计施工阶段监理人应在专用条款约定的期限内批复或提出修改意见，批准的计划作为（）。

　　A、合同进度计划

　　B、合同施工计划

　　C、进度施工计划

　　D、工程进度计划

　　答案：A。

　　解析：承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人提交文件、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用条款约定的期限内批复或提出修改意见，批准的计划作为“合同进度计划”。监理人未在约定的时限内批准或提出修改意见，该进度计划视为已得到批准。

　　20、根据《设计施工总承包合同》，由发包人负责的竣工后试验，应提前（）天将竣工后试验的日期通知承包人。

　　A、7

　　B、14

　　C、21

　　D、28

　　答案：C。

　　解析：根据《设计施工总承包合同》，由发包人负责的竣工后试验，应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。

工程师合同7

　　聘请方：_____(以下简称甲方)

　　受聘方：_____(以下简称乙方)

　　经甲乙双方商议，本着互相信任、平等、自愿、互利的原则，为发展事业，甲方聘请乙方作为甲方的总工程师，双方达成如下聘用协议以资共同信守：

　　第一条、聘用期限

　　聘用期为1年，自20xx年3月18日起至20xx年3月18日止。

　　第二条、聘用职务

　　第三条、聘薪标准

　　乙方在担任_____万元人民币。

　　第四条、福利待遇

　　聘用期间甲方有义务为乙方交纳职工意外伤害保险，保险费由公司承担，并为乙方提供人身保障等措施。

　　第五条、乙方享有每月二至三天的事假日及因甲方放假的节假日，期间不扣除任何费用。

　　第六条、双方义务及职责

　　1、甲方义务及职责

　　负责给乙方提供食宿以及办办场所，按约定的薪酬标准，采用预借的方式支付乙方劳资，合同到期后，付清所有的剩余劳资。

　　2、乙方义务及职责

　　(1)必须保证为甲方要求，为工程提供及时、必要、有效的技术服务;贯彻执行国家有关技术政策、法规和颁部的现行施工技术规范、标准、规程、质量标准以及公司的.施工技术、试验、测量管理办法，确保工程质量达到优良要求。聘用期间，不得以甲方名义对外提供任何担保。

　　(2)负责审核项目单位工程施工组织设计、审批项目专项技术方案，组织施工图自审、参加会审和重点工程、重点施工部位、关键工序及季节性施工方案的技术交底，并监督、检查工程项目施工技术规范的执行情况。

　　(3)负责组织施工过程中设计变更洽商的审工作，组织竣工图、竣工技术资料的审核、移交、上报存档工作。

　　(4)负责解决设计、施工和验收交接过程中出现的重大技术问题和重大质量事故鉴定和处理。

　　(5)负责工程设计、施工、监理、材料、设备采购合同中，关于技术部分的审核、鉴定。

　　(6)在降低工程造价、提高工效、缩短工期、保障安全等方面，担出合理化建议。

　　(7)完成甲方安排的有关工程事项。

　　(8)工作时间可根据工程需要灵活安排，但不能影响工程施工过程中的重大事项的确认。

　　(9)乙方有义务为甲方保守商业和技术秘密，维护甲方

　　(10)如乙方建约，甲方有权追究乙方责任。

　　第七条：乙方有义务对甲方公司提出有利于公司发展的合理化建议，有权向甲方公司领导汇报工作，有权在其职责范围内处分所领导职员的违纪违章行为;甲方人员不得以任何借口给予干涉乙方执行工作。

　　第八条、劳动合同的解除和终止

　　1、乙方尽职尽责做好本职工作，如完不成甲方公司整体目标60%的情况下，甲方有权辞退乙方。

　　2、甲方工资迟迟不能发放的，乙方主动辞职，需在一个月前向甲方提出书面申请，在甲方确定合适人选接替后，新、老人员要交接清楚，方能辞职，甲方不得以各种借口而不予办理，未按规定提前申请，即辞即走，公司将扣除乙方一月工资做为违约金;如自动离职，对未结的工资不予发放;甲方有权解除合同。

　　3、合同期满，甲方需继续聘用乙方，经双方协商同意可续签合同;协商不一致，劳动关系随即解除。

　　4、乙方有下列情形之一的，甲方可以辞退乙方并解除本合同：

　　(1)严重违反劳动纪律或甲方规章制度的;

　　(2)严重失职、营私舞闭弊，对甲方利益造成重大损害的;被依法追究开事责任的;

　　(3)由于乙方的工作失误或职责不到位，造成甲方经济损失的，甲方有权解除本合同，造成甲方经济损失严重的，甲方解除本协议的同时，乙方应承担相应的法律责任。

　　(4)乙方患病或非因公负伤，医疗期满后，不能从事原工作。

　　第九条、本合同一式两份，甲方持一份，乙方持一份，签字后即为生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

工程师合同8

　　第 1 题

　　某材料采购合同中，双方约定的违约金是15万元，由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款30万元(无其他损失)，若停工待料采购方的损失为75万元。供货方应支付的违约金应为( )万元。

　　A.15

　　B.30

　　C.45

　　D.75

　　正确答案：B

　　第 2 题

　　在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应( )。

　　A.以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可

　　B.以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认

　　C.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可

　　D.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认

　　正确答案：D

　　第 3 题

　　通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为( )。

　　A.招标文件要求的天数

　　B.投标书内承包人承诺的天数

　　C.发包人和承包人协商的天数

　　D.承包人提交的施工组织设计中的天数

　　正确答案：D

　　第 4 题

　　甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是( )。

　　A.乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人

　　B.乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可

　　C.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可

　　D.乙、丙公司之间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同承担连带责任

　　正确答案：D

　　第 5 题

　　下列关于代理的叙述，不正确的是( )。

　　A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效

　　B.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销

　　C.无权代理的法律后果由被代理人承担

　　D.代理人只能在代理权限内实施代理行为

　　正确答案：C

　　某工程项目，发包人未能给勘察人员提供必要的生活条件而造成了窝工，发包人支付给勘察人的窝工费金额应当按照( )计算。

　　A.估算平均工日产值

　　B.概算平均工日产量

　　C.预算平均工日产量

　　D.实际平均工日产值

　　正确答案：C

　　第 6 题

　　(20xx年)按照FIDIC《施工合同条件》规定，在( )后，业主应将保留金全部返还给承包商。

　　A.颁发工程接收证书

　　B.颁发履约证书

　　C.签发最终支付证书

　　D.承包商提交结清单

　　正确答案：B

　　第 7 题

　　采购合同履行中，要求变更或解除合同一方应及时将自己的意图通知对方，对方也应在接到书面通知后的.( )天或合同约定的时间内予以答复，逾期不答复的视为默认。

　　A.7

　　B.10

　　C.14

　　D.15

　　正确答案：D

　　第 8 题

　　FIDIC合同条件下，“索赔、争端和仲裁”这一条目属于( )。

　　A.专用条款

　　B.协议书

　　C.通用条款

　　D.合同清单

　　正确答案：C

　　第 9 题

　　在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时，则合同成立的时间为( )目。

　　A.要约生效

　　B.承诺生效

　　C.附生效条件的合同条件具备

　　D.附生效期限的合同期限届至

　　正确答案：B

　　第 10 题

　　某工程使用FIDIC《施工合同条件》订立合同，约定竣工日为10月20日。业主在10月10日提前占用工程，工程师于10月13日颁发了接收证书，承包商于10月30日完成了竣工检验，则该工程的竣工日为( )。

　　A. 10月10日

　　B. 10月13日

　　C. 10月20日

　　D. 10月30日

　　正确答案：A

工程师合同9

　　单选题：

　　1.工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是( )。

　　A.物

　　B.财

　　C.行为

　　D.智力成果

　　答案：d

　　2.担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为( )。

　　A.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务

　　B.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务

　　C.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

　　D.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

　　答案：c

　　3.依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是( )。

　　A.保证

　　B.抵押

　　C.质押

　　D.定金

　　答案：d

　　4.某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由( )。

　　A.保险公司承担全部损失

　　B.保险公司承担除外责任以外的全部损失

　　C.业主自行承担全部损失

　　D.业主和保险公司协商分担损失

　　答案：c

　　5.合同公证与鉴证的相同点是( )。

　　A.目的、法律效力、原则

　　B.范围、性质、目的

　　C.目的、原则、内容

　　D.法律效力、目的、性质

　　答案：c

　　6.依据《合同法》的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是( )。

　　A.传真

　　B.电子邮件

　　C.登记

　　D.信件

　　答案：c

　　7.接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在 ( )到达要约人。

　　A.要约到达受要约人之前

　　B.承诺通知到达要约人之前

　　C.承诺通知发出之前

　　D.承诺通知到达要约人之后

　　答案：b

　　8.执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按( )执行。

　　A.原价格

　　B.新价格

　　C.市场价格

　　D.原价和新价的平均价格

　　答案：b

　　9.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是《合同法》中有关( )的规定。

　　A.债权转让

　　B.债务承担

　　C.由第三人向债权人履行债务

　　D.债务人向第三人履行债务

　　答案：c

　　10.合同生效后，当事人发现部分工程的`费用负担约定不明确，首先应当( )确定费用负担的责任。

　　A.按交易习惯

　　B.依据合同的相关条款

　　C.签订补充协议

　　D.按履行义务一方承担的原则

　　答案：c

　　11、下列关于建设工程合同的说法中错误的选项是( )

　　A、建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同

　　B、建设工程合同不是双务、有偿合同

　　C、建设工程合同是一种要式合同

　　D、建设工程合同是一种诺成合同

　　答案：c

　　12、将建设工程合同按承发包的工程范围划分，分类不正确的是 ( )。

　　A、建筑工程总承包合同 B、建筑工程设计合同

　　C、建筑工程承包合同 D、建筑工程分包合同

　　答案： B

　　13、将建筑工程合同按付款方式不同进行划分，分类不正确的是 ( )

　　A、总价合同 B、单价合同 C、成本合同 D、成本加酬金合同

　　答案：c

　　14、某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元，委托人已按规定比例付给承包人定金。合同开始履行后承包人违约，承包人应返还给委托人( D )。

　　A.20万元 B.10万元 C.2万元 D.4万元

　　答案：D

　　15、建筑工程合同主体一般只能是( )。

　　A.公民 B.法人 C.其他组织 D.公民和法人

　　答案：B

　　16、下列关于业主享有的权利，说法错误的是( )

　　A、业主有选定工程总设计单位和总承包单位，以及与其订立合同的签定权

　　B、业主有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权

　　C、监理单位调换总监理工程师可以不经过业主同意

　　D、业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告

　　答案：c

　　17、( )是经济活动中最常见的一种合同，也是建设工程中需经常订立的一种合同。

　　A、买卖合同 B、货物运输合同 C、保险合同 D、租赁合同

　　答案：A

　　18、租赁合同的形式没有限制，租赁期限在( )以上的，应当采用书面形式。

　　A、一个月 B、五个月 C、六个月 D、一年

　　答案：c

　　19、租赁期间届满，承租人应当返还租赁物。返还的租赁物应当符合按照约定或者租赁物的性质使用后的状态。当事人也可以续定租赁合同，但约定的租赁期限自续定之日起不得超过( )年。

　　A、5 B、10 C、15 D、20

　　答案：D

　　20、( )适用范围比较宽，其风险可以得到合理的分摊，能鼓励承包商提高工效，节约成本。

　　A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金合同 D、计量估价合同

　　答案：B

工程师合同10

　　一、在部长和副部长领导下开展工作。

　　二、依照施工合同，检查承包人的人员、机械设备、试验仪器的进场情况；依照监理合同，检查总监办和驻地办的'人员、车辆设备、试验仪器的进场情况。

　　三、负责审查承包人的工程进度计划，及时掌握工程进度动态，当实际进度与计划进度产生偏离时，督促总监办、项目经理部提出调整计划，并加以落实。

　　四、依照管理权限，审查或批复工程变更、延期、索赔、分包，超出权限的要上报。

　　五、经常检查承包人、驻地办、总监办主要人员、车辆或机械设备、试验仪器在场情况及是否擅自撤离施工现场。

　　六、完成领导交办的其它工作。

工程师合同11

　　第 1 题

　　委托人对合同履行的监督控制权，下列说法正确的是( )。

　　A.可随时要求监理人对重大问题提交专项报告

　　B.监理人调换总监理工程师，须经委托人同意

　　C.监理人转让义务，必须经委托人书面同意

　　D.监理人转让利益，无需委托人书面同意

　　E.监理人转让支付款，必须经委托人书面同意

　　正确答案：ABC

　　第 2 题

　　《合同法》规定的合同有效条件包括( )。

　　A.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力

　　B.当事人意思表示真实

　　C.合同当事人签字或盖章

　　D.合同应当采用书面形式

　　E.不违反法律或社会公共利益

　　正确答案：ABE

　　第3 题

　　下列关于FIDIC合同下的指定分包商和一般分包商的叙述，正确的是( )。

　　A.指定分包商和一般分包商具有同等的合同地位

　　B.指定分包商不损害承包商的利益

　　C.一般分包商由承包商选定

　　D.建设单位和工程师应介入一般分包商的保护中

　　E.一般分包商的违约视为承包商的违约

　　正确答案：ABCE

　　第 4 题

　　在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括( )。

　　A.总监理工程师业绩

　　B.监理大纲

　　C.投标人资质

　　D.监理单位业绩

　　E.监理费报价

　　正确答案：BCDE

　　第 5 题

　　合同不当履行中的保全措施包括( )。

　　A.代位权

　　B.抗辩权

　　C.拒绝

　　D.撤销权

　　E.解除权

　　正确答案：AD

　　第 6 题

　　依据《中华人民共和国合同法》的规定，当合同履行地点约定不明确，且又不能达成补充协议时，( )履行。

　　A.交付不动产的，在不动产所在地

　　B.给付货币的，在给付货币一方所在地

　　C.交付动产的，在接受动产一方所在地

　　D.设备采购，在采购方所在地

　　E.材料采购，在供货方所在地

　　正确答案：AE

　　第 7 题

　　承包人的索赔程序一般分为( )。

　　A.事态调查

　　B.索赔意向通知

　　C.索赔报告递交

　　D.索赔根据

　　E.监理工程师审核索赔报告

　　正确答案：BCE

　　第 8 题

　　以下财产中，可以用作抵押的有( )。

　　A.幼儿园

　　B.房屋

　　C.学校

　　D.土地所有权

　　E.电器

　　正确答案：BE

　　第 9 题

　　根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，委托人对监理人履行合同的监督事项包括( )。

　　A.监理人选择的监理工作分包单位须征得委托人同意

　　B.监理人调换总监理工程师须征得委托人同意

　　C.批准监理人的'监理工作实施细则

　　D.审查监理人提交的监理报告

　　E.要求更换不称职的监理人员

　　正确答案：ABDE

　　第 10 题

　　在FIDIC的《施工合同条件》中，指定分包商与一般分包商的不同之处表现在( )等方面。

　　A.选择分包单位的权利不同

　　B.分包合同的工作内容不同

　　C.分包合同的当事人不同

　　D.工程款的支付开支项目不同

　　E.业主对分包商利益的保护不同

　　正确答案：ABDE

　　第 11 题

　　承诺应具备的条件包括( )。

　　A.承诺只能向受要约人作

　　B.承诺必须由受要约人作出

　　C.承诺的内容应当与要约的内容一致

　　D.承诺必须在承诺期限内发出

　　E.承诺必须受法律约束

　　正确答案：BCD

　　第 12 题

　　以下是有关附条件和附期限合同的生效时间的叙述，其中正确的是( )。

　　A.附生效条件的合同，自条件消灭时生效

　　B.附解除条件的合同，自条件成就时生效

　　C.当事人不正当促成条件成就的，视为条件不成就

　　D.附生效期限的合同，自期限届至时生效

　　E.附终止期限的合同，自期限届满时失效

　　正确答案：CDE

　　第 13 题

　　法人应当具备的条件有( )。

　　A.依法成立

　　B.有必要的财产或者经费

　　C.有3名以上高级管理人员

　　D.能够独立承担民事责任

　　E.有自己的名称、组织机构和场所

　　正确答案：ABDE

　　第 14 题

　　以下对索赔的表述中，正确的是( )。

　　A.索赔要求的提出不需经对方同意

　　B.索赔依据应在合同中有明确根据

　　C.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告 (应该是提交索赔意向)

　　D.工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准

　　E.承包人必须执行工程师的索赔处理决定

　　正确答案：AD

　　第15题

　　甲、乙公司签订合同，甲公司将合同中的部分义务转让丙公司完成，依照《合同法》规定，其法律关系特点为( )。

　　A.甲、乙公司作为合同主体不变

　　B.甲公司可要求丙公司履行转让部分的义务

　　C.丙公司可以对乙公司行使抗辩权

　　D.丙公司不履行义务，应对乙公司承担违约责任

　　E.乙公司不能强迫丙公司履行义务

　　正确答案：ABE

　　第 16 题

　　《建设工程委托监理合同示范文本》中明确的内容有( )。

　　A.工程概况

　　B.合同生效日期

　　C.项目总投资

　　D.酬金支付方式

　　E.可行性研究

　　正确答案：ABCD

　　第 17 题

　　在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括( )。

　　A.被代理人的法人终止

　　B.被代理人取得民事行为能力

　　C.被代理人取消委托

　　D.代理事项完成

　　E.代理期限届满

　　正确答案：ACDE

　　第 18 题

　　建设工程设计合同(一)[GF-20xx-0209]主要条款有( )。

　　A.设计依据

　　B.发包人应提供的有关资料和文件

　　C.双方的责任

　　D.项目投资要求

　　E.委托设计任务的范围和内容

　　正确答案：BCE

　　第19题

　　《合同法》中有关解决合同争议方式的正确表述有( )。

　　A.当事人可以通过和解或调解解决合同争议

　　B.当事人订立有仲裁协议的，当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉

　　C.当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁

　　D.当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请示人民法院执行

　　E.涉外合同当事人只能约定向中国仲裁机构申请仲裁

　　正确答案：ACD

　　第 20 题

　　下列选项中，属于正常监理酬金中间接成本的是( )。

　　A.业务培训费

　　B.图书资料购置费、经营业务费

　　C.固定资产及常用工器具、设备的使用费

　　D.文具、纸张、账表、报刊、文印费用

　　E.监理期间使用与监理工作相关的计算机和设备的摊销费用

　　正确答案：ABCD

工程师合同12

　　第1题

　　依据《合同法》关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是()。

　　A.约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金

　　B.约定违约金高于造成的损失时，应当相应增加违约金

　　C.处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用

　　D.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿

　　正确答案：B

　　第2题

　　《建设工程监理合同》约定的本应由委托人提供设施改由监理人自备设备时，监理人应得到的补偿金额是()。

　　A.设备原值×工程使用年限占折旧年限的比率

　　B.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率+管理费

　　C.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率×设备原值+管理费

　　D.设备原值×设备在工程上使用时间占折旧年限的比率

　　正确答案：C

　　第3题

　　发包人供应的`材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由()负责检查试验，费用由发包人负责。

　　A.工程师

　　B.发包人

　　C.承包人

　　D.供货人

　　正确答案：C

　　第4题

　　FIDIC《施工合同条件》为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第28天为基准日。从此日期起至()止的期间内，有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归建设单位承担。

　　A.开标日

　　B.工程师发布开工令日

　　C.工程师颁发工程接收证书日

　　D.工程师颁发履约证书日

　　正确答案：D

　　第5题

　　依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。

　　A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料

　　B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月

　　C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周

　　D.委托人拒付合理化建议奖

　　正确答案：B

　　第6题

　　工程施工索赔分类中，将承包商的索赔划分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔等，是依据()进行分类。

　　A.索赔事件的性质

　　B.索赔的目的

　　C.索赔的合同依据

　　D.索赔的起因

　　正确答案：A

　　第7题

　　在施工索赔中，工程师处理索赔的决定()。

　　A.承包人必须接受

　　B.不具有强制性的约束力

　　C.仲裁机构应予以认可

　　D.排除了法院的诉讼管辖

　　正确答案：B

　　第8题

　　工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是()。

　　A.物

　　B.财

　　C.行为

　　D.智力成果

　　正确答案：D

　　第9题

　　设备监造是指采购方委托有资质的监造单位对供货方提供合同设备的制造、施工和过程进行监督和协调，但质量监造不解除()对合同设备质量应负的责任。

　　A.发包人

　　B.承包人

　　C.监理人

　　D.供货人

　　正确答案：D

　　第10题

　　如果当事人双方在产品的质量检测中，对试验结果发生争议，应按()的规定，请标准化管理部门的质量监督检验机构进行仲裁检验。

　　A.《中华人民共和国标准化法》

　　B.《中华人民共和国合同法》

　　C.《中华人民共和国质量法》

　　D.《中华人民共和国建筑法》

　　正确答案：A

工程师合同13

　　1、下列关于建设工程合同的说法中错误的选项是(C )

　　A、建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同

　　B、建设工程合同不是双务、有偿合同

　　C、建设工程合同是一种要式合同

　　D、建设工程合同是一种诺成合同

　　2、将建设工程合同按承发包的工程范围划分，分类不正确的是 ( B )。

　　A、建筑工程总承包合同 B、建筑工程设计合同

　　C、建筑工程承包合同 D、建筑工程分包合同

　　3、将建筑工程合同按付款方式不同进行划分，分类不正确的是 ( C )

　　A、总价合同 B、单价合同 C、成本合同 D、成本加酬金合同

　　4、某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元，委托人已按规定比例付给承包人定金。合同开始履行后承包人违约，承包人应返还给委托人( D )。

　　A.20万元 B.10万元 C.2万元 D.4万元

　　5、建筑工程合同主体一般只能是(B )。

　　A.公民 B.法人 C.其他组织 D.公民和法人

　　6、下列关于业主享有的权利，说法错误的是( C )

　　A、业主有选定工程总设计单位和总承包单位，以及与其订立合同的签定权

　　B、业主有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的'认定权

　　C、监理单位调换总监理工程师可以不经过业主同意

　　D、业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告

　　7、(A )是经济活动中最常见的一种合同，也是建设工程中需经常订立的一种合同。

　　A、买卖合同 B、货物运输合同 C、保险合同 D、租赁合同

　　8、租赁合同的形式没有限制，租赁期限在(C )以上的，应当采用书面形式。

　　A、一个月 B、五个月 C、六个月 D、一年

　　9、租赁期间届满，承租人应当返还租赁物。返还的租赁物应当符合按照约定或者租赁物的性质使用后的状态。当事人也可以续定租赁合同，但约定的租赁期限自续定之日起不得超过( D )年。

　　A、5 B、10 C、15 D、20

　　10、(B )适用范围比较宽，其风险可以得到合理的分摊，能鼓励承包商提高工效，节约成本。

　　A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金合同 D、计量估价合同

工程师合同14

　　第 1 题

　　在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则( )。

　　A.发包人无权要求交付工程

　　B.发包人有权要求交付工程

　　C.发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任

　　D.发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任

　　E.承包人可以留置该工程

　　正确答案：BC

　　第 2 题

　　(20xx年)设备安装工程的竣工验收阶段，下列有关组织试车的论述中，正确的有( )。

　　A.单机无负荷试车由发包人组织

　　B.单机无负荷试车由承包人组织

　　C.联动无负荷试车由发包人组织

　　D.联动无负荷试车由承包人组织

　　E.竣工后的试车由承包人组织

　　正确答案：BC

　　第 3 题

　　下列合同中，属于效力待定合同的有( )。

　　A.与限制民事行为能力人订立的合同

　　B.因重大误解订立的合同

　　C.与无代理权人订立的合同

　　D.与行政法人单位订立的合同

　　E.与超越权限的法定代表人订立的合同

　　正确答案：ACE

　　第 4 题

　　根据《合同法》规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有( )。

　　A.要约所处法律效力状态不同

　　B.撤回和撤销的目的不同

　　C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同

　　D.受要约人对要约知晓的情况不同

　　E.对要约人的约束条件不同

　　正确答案：ABCD

　　第 5 题

　　FIDIC合同条件下，关于用于永久工程的设备和材料预付款，下列说法正确的是( )。

　　A.订购物资经工程师确认后，按发票价值的80%作为材料预付的款额

　　B.可以在专用条款内修正这个百分率，通常在60%-90%内

　　C.材料和设备只有进场后，才能将费用计入工程进度款结算支付

　　D.材料的质量和储存条件符合技术条款的要求

　　E.扣除预付材料款金额的.计算方法与预付金额的相同

　　正确答案：ABDE

　　第 6 题

　　(20xx年)工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括( )。

　　A.在原定设计范围内的内容，经发包人同意，设计人可以进行必要的修改和调整补充

　　B.设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工

　　C.经过批准的设计文件需要修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改

　　D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批

　　E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计

　　正确答案：ACD

　　第 7 题

　　招标项目开标后发现投标文件存在下列问题，可以继续评标的情况包括( )。

　　A.没有按照招标文件要求提供投标担保

　　B.报价金额的大小写不一致

　　C.总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致

　　D.货物包装方式高于招标文件要求

　　E.货物检验标准低于招标文件要求

　　正确答案：BCD

　　第 8 题

　　下列情况中，属于额外监理工作的有( )。

　　A.由于变更而需延长的监理工作

　　B.由于承包商延误竣工而延长的监理工作

　　C.业主因承包商严重违约解除合同后，监理人的善后工作

　　D.不可抗力影响消失后，恢复监理业务的工作

　　E.设计变更导致竣工时间延长而延长的监理工作

　　正确答案：CD

　　第 9 题

　　按《合同法》规定的基本原则，因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力，( )。

　　A.不免除迟延履行方的相应责任

　　B.双方的风险责任均不免除

　　C.如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续

　　D.如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续

　　E.保险公司的赔偿不能弥补损失，由合同约定的责任方承担赔偿义务

　　正确答案：ACDE

　　第 10 题

　　依据FIDIC《分包合同条件》，分包商应立即执行的变更指令包括( )。

　　A.工程师直接送达的书面指令

　　B.工程师代表直接送达的书面指令

　　C.承包商代表直接送达的书面指令

　　D.经工程师代表确认承包商代表发出的书面指令

　　E.经承包商代表确认工程师代表发出的书面指令

　　正确答案：CE

　　第 11 题

　　依据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，施工合同发包人的义务包括( )。

　　A.办理临时用地、停水、停电申请手续

　　B.向施工单位进行设计交底

　　C.提供施工场地地下管线资料

　　D.做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护

　　E.开通施工现场与城乡公共道路的通道

　　正确答案：ACE

　　第 12 题

　　(20xx年)甲乙两公司签订的购货合同约定，乙公司应当在8月30日向甲公司交付货物。8月初，乙公司通过铁路运输将货物发运到甲公司所在地车站，此时甲公司享有的权利有( )。

　　A.拒收货物

　　B.接收货物并要求对方承担提前交货的保管费用

　　C.不接收货物并要求对方承担违约责任

　　D.接收货物后不立即付款，仍按合同约定时间付款

　　E.接收货物并不对保管不当造成的损失负责

　　正确答案：ABD

　　第 13 题

　　(20xx年)根据建设工程监理委托合同示范文本的规定，委托人与监理人通过招标程序签订监理合同的，下列文件中，属于合同组成部分的有( )。

　　A.中标函

　　B.监理委托函

　　C.工程监理合同标准条件

　　D.投标保函，

　　E.规范和规程

　　正确答案：ABC

　　第 14 题

　　在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括( )。

　　A.投标人资质

　　B.监理大纲

　　C.总监理工程师业绩

　　D.监理单位业绩

　　E.监理费报价

　　正确答案：ABDE

　　第 15 题

　　某设备安装工程，由于设计原因试车达不到合同约定的验收要求，发包人的责任在( )。

　　A.要求设计单位修改设计

　　B.承担设备拆除的费用

　　C.负责设备重新安装

　　D.承担重新安装的费用

　　E.重新组织单机无负荷试车

　　正确答案：ABD

　　第 16 题

　　在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权力包括( )。

　　A.选定施工合同的承包人

　　B.批准施工合同承包人选定的分包人

　　C.确定工程规模

　　D.主持工程建设有关协作单位的组织协调

　　E.审核承包人的索赔

　　正确答案：DE

　　第 17 题

　　指定分包工作属于承包商无力完成，不属于合同约定应由承包商必须完成范围之内的工作，即承包商投标报价时没有摊入( )的工作，因此不损害承包商的合法权益。

　　A.间接费

　　B.管理费

　　C.人工费

　　D.机械费

　　E.材料费

　　正确答案：AB

　　第 18 题

　　下列解决合同争议的文件中，具有法律强制力的有( )。

　　A.监理工程师主持下发包人和承包人达成的和解协议

　　B.建设行政管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议

　　C.仲裁机构主持下发包人和承包人达成的仲裁调解书

　　D.法院主持下发包人和承包人达成的民事调解书

　　E.合同管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议

　　正确答案：CD

　　第 19 题

　　工程A.师对分包合同的管理包括( )。

　　检查确认分包工程质量

　　B.对分包商索赔的批准

　　C.对分包商发布变更指令

　　D.对分包商资质进行审查

　　E.计量、确认分包商完成的工程量

　　正确答案：ADE

　　第 20 题

　　某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时，下述作法中正确的有( )。

　　A.计量98吨，则应补交2吨

　　B.计量98吨，则应补交1.5吨

　　C.计量99.8吨，则不再补交

　　D.计量99.8吨，则应补交0.2吨

　　E.计量102吨，则退还2吨

　　正确答案：ACE

工程师合同15

　　根据双方合作意向，乙方向甲方提供电脑及网络安全工程师租赁服务，处理甲方计算机及网络系统运行的安全问题、

　　一、甲方的权利和义务

　　1、享受全面周到的&网管及计算机维修&服务、

　　2、享受网络工程师分散或集中服务的服务形式、

　　3、享受乙方网管工程师，每两周一次的全面检修保养、

　　4、全面检修保养：_______

　　逐一检查单台电脑及服务器操作系统是否正常运行

　　互联网与局域网是否畅通无阻，以及其他网络设备是否正常连接、工作

　　如发现问题，在不影响甲方正常工作的前提下，在最短的时间内排除故障、

　　5、享受24小时的&网管及计算机维修&的免费咨询服务，咨询热线：_________、

　　6、享受合同期内免费提供最少_________小时的电脑知识培训、

　　7、在乙方实施服务过程中，甲方应积极协助乙方工作，避免服务中断、

　　8、为保证问题在救援过程中能够快速、及时、准确，在乙方工程师出发前往现场前，甲方有义务准确描述现场情况，并回答乙方工程师所提问题、

　　9、出现不可抗因素阻碍合作业务顺利进行时，双方应以相互理解的态度探讨如何解决问题、

　　二、乙方的权利和义务

　　1、此协议生效后，乙方应保证甲方所投保服务的_________台服务器、_________台交换机、_________路由器、_________台电脑及其他共享网络设备的正常运行、协助电脑附属设备的连接与运行、并在甲方网络或单机电脑出现故障并报警后，在国家规定的工作时间内，不超过_________小时立即上门，维修的'标准达到正常使用、

　　2、免费电话咨询，_________小时提供紧急上门服务的次数不超过_________次/年，以紧急救援结束后乙方签字确认为准、

　　三、乙方服务内容

　　1、硬件服务：

　　乙方保证甲方所投年保的电脑主机、显示器，外设、网络设备的维护、维修，保证硬件设备正常运转、

　　注：如发现硬件损坏，乙方负责硬件维修，对无法维修的硬件，由乙方提出配件的规格、型号和报价，可以由甲方自行采购，也可以由乙方代为您采购、

　　2、网络管理与软件安全服务

　　（1）为每台电脑、外设等建立资料档案及系统驱动档案

　　（2）硬件维修、维护

　　（3）软件安装、调试

　　（4）病毒防护及网络安全

　　（5）网络规划、设计、安装、维护

　　（6）信息数据恢复、备份