委托的合同【推荐】
在不断进步的社会中，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小编为大家整理的委托的合同，希望能够帮助到大家。
委托的合同1
甲方：____________________________
乙方：____________________________
经友好协商，甲乙双方就乙方承办/代理甲方之_Bisotoun项目设计院、厂家技术协调 _会议事宜达成如下协议，双方共同遵守执行。
一、甲方主办的 _Bisotoun项目设计院、厂家技术协调_会议全部交由乙方承办。具体时间地点由甲方通知。
二、合同价格及乙方服务范围：
1、甲乙双方约定此次会议服务合同价格为人民币￥150,000.00(壹拾伍万元整)，此价格包含此次会议服务期间所有费用，除此之外，乙方不得向甲方收取任何其他费用。
2、乙方服务范围包括但不限于：
1)礼仪及接待;
2)会议交通;
3)会场布置;
4)会议餐饮安排;
5)会议秩序维持;
6)会议秘书服务;
7)会议代表住宿安排;
8)会务考察安排;
9)往返票务服务及站场接送;
10)财务协助。
以上服务范围内具体事宜，由乙方根据甲方指令具体办理，且乙方应及时、无条件执行，否则甲方有权根据甲方延误、耽搁情况在总合同价中予以扣除。
三、双方确认，以上预定及服务属于不可撤销约定。自双方签字、盖章之日起协议立即生效。
四、双方确认，所有服务费用由甲乙双方核算认可，甲方在会议完成后7日内将款项支付给乙方
五、仲裁 双方约定，如果对本协议执行出现争议，将协商解决。
六、生效 本协议自双方共同签章后生效。
甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________
代表人(签字)：________________ 身份证号码：____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
委托的合同2
委托方（甲方）：__________
联系地址：_____________________
联系人：________________ 联系电话______________
服务方（乙方）_________________
联系地址：__________________
联系人：___________ 联系电话____________
鉴于乙方是经xxx卫生厅核准的持有医疗机构执业许可证医院，具备检验、病理的检验能力，现为了更好的促进医疗资源共享，发挥良好的社会效益，甲乙双方在平等互助、互惠互利的基础上协议共同开展医疗检验服务，现达成以下条款：
一、委托期限
1、___ 年____月___日至___ 年____月___日，为期_____年。
2、合同届满前二个月，任一方如无书面通知他方终止合同，本合同顺延___年。
二、委托范围
在委托有效期间，乙方向甲方提供甲方委托的医学检验、病检服务项目。
三、双方的权利与义务
甲方：
1、负责组织医生开检验单、病检单，检验科负责采样，院感科协助。医生和护士进行样本的采集，交至检验科，收集检验标本及病检标本，签收报告单，并负责运送标本。
2、按青海省物价xxxx年核准的《xxxx省医疗服务项目价格》的收费标准向病人收费。
3、甲方按乙方要求的细菌培养、环境卫生学的监测、多重耐药的监测，病理检查的要求进行采样和提取病理组织，包括样品的状态、数量及检测方法的说明，并应将病人的'常规个人资料、临床诊断、医生和院方的必要信息、特殊要求在申请单上填明。甲方如不按乙方要求采样的，乙方可以要求甲方重新采样。
4、甲方同意将委托范围内业务项目交给乙方检验和检测。
5、乙方工作人员送达结算发票时，接收发票的甲方工作人员要履行签收义务。 乙方：
1、甲方不定期向乙方送达标本，乙方负责接收。
2、乙方有为甲方保密的义务，在未经甲方同意或授权前提下，乙方不得向甲方检
验科室、医务科、临床科室工作人员以外的任何单位或个人，泄露甲方委托的检测项目、内容及检测结果。
3、乙方按照相应规范进行规范检验。
四、利益分配
在甲方检验项目收取检验费后，乙方同意按xxxx省物价xxxx年核准的《xxxx省医疗服务项目价格》x级医院收费标准收取检验费。
五、付款方式
检验收入每半年结算一次，甲方凭乙方开出的检验单统计总额并开具相应的发票，甲方按发票金额在一月之内以银行转账方式结算，以账款到达乙方账户时间为准。甲方未按规定期限内将钱款汇入乙方账户的，乙方可以暂停服务，直到收到该款项为止。
六、协议终止
双方同意在发生以下情况时，本协议终止：
1、甲方不按乙方的规定提供检验样本，经双方多次协商后仍不予改正。
2、乙方因国家政策或其他原因不能提供相应的服务。
七、违约责任
如果任何一方未能按照本协议规定执行，另一方有权要求违约方赔偿又造成的损失。
八、其他
未尽事宜及在合作过程中出现争议，由双方再进行友好的协商解决。协商解决不了的，任何一方可以向青海仲裁委员会申请仲裁，该裁决是终局性的，对双方都具有约束力。
九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章后生效。
甲方：__________________ 乙方： __________________
代表：__________________ 代表：__________________
______ 年_____月 ____日 ______ 年_____月 ____日
委托的合同3
甲方：
乙方：
达成协议如下：
一、乙方接受甲方委托，指派管东平律师担任甲方代理人。
二、乙方应依照法律维护甲方合法权益，所指派的律师如因故中途不能执行职务，应负责另行指派律师接替，乙方指派的.律师必须对委托事项认真负责，尽忠职守，自委托之日起完成下列第1、调查取证2、申请仲裁3、提前介入4、法律帮助5、刑事辩护6、本案一审项工作：7、本案二审8、申请执行纠纷一案，聘请乙方律师担任该案代理人，现经双方协商一致，
三、甲方必须真实地向律师陈述案件事实，提供本案有关证据，乙方接受委托后，如发现甲方有捏造事实、弄虚作假的行为，有权终止代理，所收费用不予退还；甲方如无正当理由解除委托合同，所交的费用不予退还。
四、甲方以下列方式交纳律师代理费：一次性支付律师费元于月日之前支付。
五、甲方选择的收费方式确定后，无论乙方通过何种途径（包括诉讼或非诉讼）为甲方追收回债款或维护了甲方的合法权益（即不限于法院执行，包括债务人主动还款等），均应视为乙方已完成了甲方所委托的工作，甲方应按双方商定的收费方式支付律师代理费。
六、本委托合同一式三份，自签订之日起即具有法律效力，至双方约定的委托事项完结之日终止。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
委托的合同4
甲方：
乙方：
甲乙双方遵循平等自愿，诚实信用，公平合法的原则，按照国家和地方政府有关劳动人事政策规定，就甲方委托乙方代理劳务保障事务，经协商一致达成如下协议。
一、合同目的
经双方协商一致同意乙方许可证范围内的经营项目。
二、合作基本条件
1、甲方是由当地省市劳动行政部门批准经工商行政部门注册登记，具有就业服务和人才资质的人力资源服务型企业。
2、甲乙双方必按本协议约定诚信履行各自的义务，违约不履行义务的要承担相应的法律和经济责任。
3、甲方保证委托代理事项符合国家和地方法律法规和规章制度的规定并负责向乙方及时提供代理服务所需有效相关的证件资料，乙方保证按照。国家及当地劳动保障事务的办事规定认真及时办理甲方委托各项事务。
4、甲方所需委托代理费按工程劳务费总额的______%收取资质委托代理服务费。
三、本协议期限为年月至______年______月______日。
协议期满，甲乙双方无异议，结清劳务服务费后本协议自行废止。
四、委托服务事项
1、乙方用甲方的资质招聘劳务务工人员，为劳务人员购买意外伤害险和工伤保险和日常的管理购买保险费用由乙方负责缴纳办理。
2、乙方将购买保险单复印件交甲方备案。
3、乙方将招聘劳务人员按进度计划给甲方提供劳务登记卡和人员花名册以便随时掌握劳务人员的信息状态，确保劳务人员工资发放。
五、劳务费用的'支付
1、应根据乙方完成的工程量为依据，按乙方应得劳务费和施工进度支付劳务费，按协议约定支付给劳务人员。
2、支付的方法，按乙方提供上报劳务人员花名册，人员工资表、联名举荐书、不拖欠员工工资承诺书，意外伤害险，工伤保险单由甲方负责发放到务工人员手中。
3、非在册人员和没有办理劳务登记卡的人员所发生的一切问题均由乙方负责承担由此造成的一切经济损失甲方不承担任何责任。
4、工程验收合格后甲方按协议约定扣除委托代理费后支付劳务承包人应得费用。
六、违约责任
1、甲乙任何一方违约且给对方造成经济损失，违约方必须按有关规定，根据实际情况大小补偿守约方相应的经济损失。
2、甲方按进度收不到资质挂靠委托代理费，没有按时支付劳务费造成的工资延迟发放，甲方不负任何责任。
本协议未尽事宜，甲乙双方协商解决，协商补充附件与协议具有同等的法律效力，协商解决不成可向所在地，人民法院提起诉讼。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份经双方签字盖章后生效。
甲方：______（盖章）乙方：______（盖章）
法定代表人：______法定代表人：______
______年______月______日
委托的合同5
青海省鹏程城建有限责任公司(以下简称委托人)与西宁佳铭建设工程技术咨询服务有限公司(以下简称咨询人)经过双方协商一致，签订本合同。
一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：
1.项目名称：西宁经济术开发区立义医院室内装饰工程
2.服务类别：对委托人提供的新增工程量图纸及工程量签证单进行结算、对量
二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。
三、下列文件均为本合同的组成部分：
1.建设工程造价咨询合同标准条件;
2.建设工程造价咨询合同专用条件;
3.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。
四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。
五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。
六、本合同的'建设工程造价咨询业务自20xx年9月27日开始实施，至20xx年10月7日终结。
七、本合同一式二份，具有同等法律效力，双方各执一份。
委托人：(盖章)
咨询人：(盖章)
年月日：
委托的合同6
项目名称：____________
项目委托人：____________
项目代建人：___________
项目使用人：_________
根据《中华人民共和国合同法》、《北京市政府投资建设项目代建制管理办法（试行）》，为保证市政府投资建设代建项目的顺利实施，充分发挥政府投资效益，严格控制投资概算，经委托人、代建人与使用人三方协商同意，签订本合同。
一、项目概况项目名称：___________项目总投资：_________（万元）（以批准的投资概算为准）建设地点：_________建设规模：_______建设内容：____________
二、代建项目管理范围和内容：__________________
三、代建项目管理目标投资控制金额：__________________（万元）（以代建人投标报价为准）工程质量标准：__________________代建管理期限：__________________个日历天
四、代建管理费金额（大写）：__________________元人民币￥：__________________元
五、本合同由以下文件组成
三方认可的有关工程的变更、洽商等书面文件或协议修正文件
2.委托代建合同书
3.专用合同条款
4.通用合同条款
5.中标通知书
6.投标书及其附件
7.招标文件及其附件（或描述代建项目的技术性文件）
8.初步设计文件及其审查批复文件
9.标准、规范及有关技术文件构成本合同的文件若存在歧义或不一致时，则按上述排列次序进行解释。
六、本合同中的有关词语含义与本合同中赋予它们的定义相同。
七、委托人承诺，遵守本合同中的各项约定，为代建人提供项目建设的必要条件。
八、代建人承诺，遵守本合同中的.各项约定，按照代建工作范围和内容，承担代建任务。
九、使用人承诺，遵守本合同中的各项约定，协助代建人完成代建工作。
十、本合同一式____份，具有同等法律效力，三方各执____份。
委托人：（签章）____________
代建人：（签章）____________
使用人：（签章）____________
法定代表人：（签章）________
法定代表人：（签章）________
法定代表人：（签章）________
地址：______________________
地址：______________________
地址：______________________
邮编：______________________
邮编：______________________
邮编：_____________________
电话：______________________
电话：______________________
电话：______________________
委托的合同7
委托人(甲方)：____________
受托人(乙方)：____________
甲方因涉嫌请乙方律师担任该案侦查阶段/审查起诉阶段/一审阶段的代理人/辩护人。经双方协商，达成如下协议：
一、乙方接受甲方委托，指派律师担任该案的代理人/辩护人。乙方律师必须依法尽职尽责为当事人服务;
二、根据律师服务收费的相关规定，甲方应在本合同签订时一次性向乙方支付律师费差旅费和其它必要的办案费用;
三、乙方律师担任辩护人，应当根据事实和法律，提出犯罪嫌疑人/被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的材料和意见，维护犯罪嫌疑人、被告人的合法权益。被告人如有其它要求，在不违法的前提下，律师要尽量协助;
四、甲方(包括本案的`犯罪嫌疑人或被告人，下同)应如实陈述案情，及时提供真实合法的证据材料，并按受案法院以及涉案相关部门的规定和乙方要求及时履行各项配合协助义务，否则，视为甲方主动终止或放弃委托事务，乙方有权单方解除合同，终止代理/辩护，所收费用不予退还，由此造成的一切损失和责任均由甲方自行承担;
五、乙方接受委托后，若发现委托事项违法、甲方捏造事实、隐瞒案情、弄虚作假、利用律师提供的服务从事违法活动、或者甲方提出其他不合理要求，致使律师无法正常履行职务的，乙方有权终止代理/辩护，已收取的费用不予退还，由此引起的后果由甲方承担;
六、乙方就该案讨论过程中对案件结果的预判，是基于甲方提供的案件情况所作出的初步判断，该判断不代表乙方对该案件处理结果的保证;
七、甲方有权终止委托，但乙方无过错时，所收费用不予退还;
八、本案以判决或裁定、调解、和解、撤诉、终(中)止审理、移送其他机关处理等方式结案的，均视为委托事务的完成;
九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份;
十、本合同自双方签字盖章并交纳律师费用后生效，有效期限至一审阶段终结时止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日-_________年____月____日
委托的合同8
出租方(甲方)：签订地点：年月日
承包方(乙方)签订时间：年月日
第一条，经甲、乙双方协商一致，签订土地经营权租赁合同事务。
第二条，其租赁权限与具体要求：
1、租赁地界和面积
乙方租赁脱甲村____________小组部分耕地，面积为_________亩。
2、租赁期限
租赁期限为_______年(_____年)，从__________年_____月_____日至_______年______月___日止。在租赁期内，乙方对租赁土地拥有全部使用权、经营自主权。每年每亩租赁费为________元。
3、甲方责任
(1)做好土地的规划、丈量、调整工作，向乙方提供合法有效的甲方土地，在本合同生效之日起五日内将土地移交乙方使用。
(2)认真帮好周边群众工作，处理好因农民土地问题引的一切问题，有责任对发生的问题作出合法、公正、及时、有效的处理，以确保乙方项目的生产、经营工作的有序进行。
(3)允许乙方在租赁地区内修建工作路面、排水系统、灌水系统等生产经营需要和基础设施以及临时配套设施，并协助办理有关国土水利等手续。
(4)按租赁前已有状况及整体规划提供乙方基地生产生活用水、用电和道路出入方便，提供原有水利、电力设施给乙方灌排水、用电。若甲方故意限制排灌、用电或在未经乙方同意的前提下改变给排水设施、给排水路线，在乙方书面申请而甲方未及时解决的情况下，造成乙方生产经营受损，全部损失由甲方负责赔偿。
4、乙方责任
(1)搞好租赁地的生产经营，积极组织项目的实施。
(2)认真落实生产经营计划，自由安排田地。
(3)按时缴纳土地租赁金，及时维护和维修租赁地的所有水利设施和田硬。
(4)加强租赁地内部管理，不损害周边农户的利益。配合处理好周边关系，确保生产、经营、生活的正常进行，如对周边农户及环境造成损害，由乙方自行承担。
5、土地租金及支付
土地租凭金___________年______月____日——________年____月____日每年每亩按人民币__________元(￥：_______)计算。
每年度于当年______月_____日一次性付清。乙方每年付清土地租赁金后，不再支付任何农用地面积和人口摊派的任何费用，甲方不得以任何形式向乙方摊派任何费用。
6、其他
(1)若国家公路、铁路等重点工程建设必须征用乙方租赁地范围内的部分土地，则这部分被征用也可以解除租赁关系，但征收单位国家有关征收补偿办法给予的青苗及其他乙方所建的附属物的补偿归乙方所有。除国家征用土地外，甲方不得以任何理由在乙方租赁期内收回、占用乙方所租赁的土地或干涉乙方在租赁地上自主生产经营。
(2)在遵守乙方规章制度、符合乙方用工要求的同等条件下，乙方用工优先考虑甲方村民。
(3)甲方有责任承担与乙方周边关系的协调和矛盾、纠纷的调处，如甲方村民对乙方的生产经营及生活进行干扰或无理取闹，甲方负责承担相应的责任。
(4)甲方有义务协助乙方及时处理任何突发事件。
(5)乙方在租赁地上的建设，由乙方按国家有关政策规定确定施工单位。甲方不得阻碍施工单位进行施工。
(6)公路两边建房用地属国家集体征用，不受本合同制约。
(7)合同期满后，租田归还甲方，必须保障能够正常耕作。
(8)原属国家对农民的任何政策补偿归农户所有。
7、违约责任
双方必须共同遵守本合同条款。任何一方违约的，必须承担赔偿对方损失的责任。若甲方违约，甲方除赔偿乙方所有投入外(以中介机构评估为准)，并需按乙方上交甲方的当年租赁金额的.以倍向乙方支付违约金。若乙方违约，造成本合同无法执行，除乙方在租赁地上所建设施无偿赠与甲方或甲方要求恢复原状，并需按乙方上交甲方的年租凭标准的双倍向甲方支付违约金。
8、附则
未尽事宜，须经双方协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等的法律效力。
本合同有效期限内不得因双方人事变动和单位名称变更而影响合同效力以及本合同补充规定的效力。
合同履行中发生纠纷，双方协商不能解决的，向有管辖权的人民法院起诉。甲方行政主管机关即金井镇人民政府为监督执行单位。督促甲方履行本合同及与本合同有关的补充规定。
本合同自签订之日起生效。
本合同一式五份，其中甲、乙双方各执二份，鉴证机关一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
委托的合同9
客户:_________________________
受托人:___________________
经双方协商，就委托事项达成如下协议:
第一委托事项
委托人委托受托人处理下列事务:
第二条权限和要求
受托人处理委托事项应当符合下列要求:
1.范围:___________________
2.质量:___________________
3.金额:___________________
4.其他要求:委托人对委托事项有其他要求的，受托人应当根据委托人的要求执行。
第三条委托期限
从___________________________到___________________________。
第4条转授
1.关于受托人是否可以委托，双方同意按以下第1种方式处理:
1)受托人不能处理第三方委托的事项；
2)受托人可以将下列事项委托给第三方，其他事项由受托人自行处理:
3)受托人可以将委托事项委托给第三人。
2.对于本协议约定受托人可以委托第三方的事项，受托人仍需承担该事项的责任。
第五条报告
受托人有义务向委托人报告受托事务。具体的报告方法有:
1.报告方法:
2.报告时间:
3.委托人有权随时了解委托事务的处理情况和进展，受托人应予以配合提供。
第六条处理委托事务所取得的财产
1.处理委托事务所的.财产和收入归委托人所有，包括但不限于以下内容:
2.受托人将处理委托事务所取得的财产转让给委托人的时间、地点和方式:
第七条报酬
1.委托人应当向受托人支付报酬。具体标准如下:
1)薪酬标准:
2)支付时间:以内支付。
2.受托人处理委托事项发生的费用，按照下列方式处理:
1)由受托人承担；
2)委托人据实报销，但仅限于以下范围:
第八条解散和终止
1.双方可协商解除本协议；
2.有下列情形之一的，本合同解除:
第九条违约责任
1.逾期付款的，每逾期一天，违约方应向收款方支付0.1%的违约金；
2.受托人超越委托权限或者违反委托要求的，应当赔偿委托人损失。
3.其他:
第十条争端解决
因履行本合同发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，按以下方式解决:
1)提交仲裁委员会仲裁；
2)依法向本合同签订地(市区)人民法院提起诉讼。
第十一条其他
1.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2.补充:
委托人(签名或盖章):
在_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
受托人(签名或盖章):
在_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
委托的合同10
委托方： （以下简称甲方）被委托方： （以下简称乙方） 甲、乙双方在自愿基础上，经平等协商，根据诚实信用原则，依据《中华人民共和国合同法》之规定，订立本委托书。
一、委托事项
甲方自愿将在远安盛世中央所购买 层 号的商铺委托交由乙方招商。
二、委托期限
委托期限 年，自 年 月 日起至 年 月 日止。委托期满后，乙方将商铺的使用权及经营权无条件归还甲方。
三、委托权限
1、在本委托书第二条所约定的期限内，为市场培育期，甲方全权委托乙方进行上述商铺的招商，并代表甲方与租赁户签订《租赁合同》。甲方就 号商铺的经营所得在上述期限内不再做任何诉求。
2、在本委托书第二条所约定之期限内，乙方有自由选择合法承租人的权利。
3、合同期满后，如甲方仍继续出租商铺，同等条件下，乙方或者原经营方拥有优先承租权。
四、甲方的权利和义务
1、本委托书约定期满后，甲方有按时收回商铺的权利。
2、在本委托书所约定的合作期内，甲方不得擅自解除本委托书。
3、本委托书有效期内，甲方若转让本委托书约定商铺的所有权及产权，应与受让人约定继续履行本委托书为转让该商铺所有权及产权的.附属条件，或受让人向乙方书面承诺继续履行本委托书；因丧失民事行为能力者，其继承人、法定代理人仍应继续履行本委托书。
4、根据乙方的要求提供该商铺有关证件和资料，并协助乙方办理能合法经营之证照。
5、在本委托书有效期内，甲方不得干预乙方合法使用本商铺的权利。
五、乙方的权利和义务
1、在本委托书所约定的委托期内，乙方有权选择该商铺自己经营、转让、与他方合作经营之权利。
2、本委托书所约定的商铺在本委托书约定之期限内之物业管理费、水费、电费、治安费等由乙方负责。
六、违约责任
1、若因甲方原因致使乙方不能实施或经营方不能充分实施本委托书，其法律责任由甲方承担。因此致使乙方受到经济损失的，甲方应在乙方实际受损之次日按乙方实际损失额赔偿乙方；若甲方延期支付赔偿，则按乙方实际损失额的日千分之一计算滞纳金。如造成经营方损失的，由经营方向乙方提供真实证明，一切损失由甲方按实际损失额承担。
2、若因乙方不能按时支付物业管理费、水费、电费、治安费或不遵守商场的管理规定等原因，致使甲方受损，乙方按甲方实际损失额赔偿甲方。
七、本委托书的订立、效力、履行、终止、解释、纠纷解决均适用中华人民共和国法律。
八、本委托书双方签字盖章之日起生效。
九、本委托书拟定一份，双方签字后由乙方持有。
甲方（签章）： 乙方（签章）：
代 表： 代 表：
联 系 电 话： 联 系 电 话： 年 月 日 年 月 日
委托的合同11
甲方：
乙方：
甲、乙双方经友好协商，就甲方委托乙方对“______”项目进行前期策划研究和提供销售代理服务事宜，双方协议如下：
一、委托事项
1、甲方全权委托乙方对其开发的“ ____”（暂定名）项目进行市场调查研究、前期策划和销售代理工作。乙方同意接受甲方委托。
2、合同标的：
A：本项目全程策划销售代理；
B：甲方开发的“____ ”项目全部可售物业；总建筑面积：约____万平米，可售面积____平方米；项目地点：____。
3、委托事项分三个阶段工作：
第一阶段：市场调研和前期策划阶段，自本合同签订之日起一个半月内；
第二阶段：销售前期准备阶段，自第三阶段开始前一个半月开始至第三阶段开始止；
第三阶段：销售代理阶段，自公开发售之日起十二个月内为销售代理阶段。
二、甲方权利与职责
（一）甲方权利
1、确定各阶段销售策略与价格，并有权根据市场动态进行调整；
2、审议并确定乙方提出的营销方案、单项工作方案；
3、按照本合同要求对乙方工作进行监督；
4、若乙方有意违约，可提出解除合同，并追究乙方违约责任。
（二）甲方职责
1、在本项目正式销售前，需出示“土地使用权证”、“建筑许可证”、“开工许可证”以及“销售许可证”等相关证件（复印件）给乙方确认，并保证所提供证件合法性；
2、负责协助乙方开展前期市场调查、客户访问等工作；
3、派员详细介绍标的物业相关情况，并提供工作所需图文资料；
4、审定各工作阶段乙方提交的工作方案，在收到乙方提交报告后十日内审定乙方提交的报告，并以书面形式回复乙方；
5、确定工作方案和各阶段销售价格，有权根据市场动态适时进行调整；
6、审议并确定乙方提出的.营销方案和广告策划方案；
7、负责工程按期施工、竣工，并保证工程质量；
8、承担广告宣传、招商、售楼处、示范单位建议布置等销售过程中的相关费用；
9、广告费用控制在总销售的左右（预算方案另列）；
10、负责按合同协商之条款规定给乙方结算策划费、招商费及代理费等相关服务费；
11、派专人负责楼宇销售定金楼款的收款和签订买卖合同。
三、乙方权利与职责
（一）乙方权利
1、要求甲方提供全部可销售物业相关资料；
2、全权负责本项目的市场调研、项目策划、销售顾问工作；
3、根据合同约定，按时收取服务费用；
4、若甲方有意违约，可提出解除合同，并追究甲方的违约责任。
5、在所有项目营销推广活动中，全部宣传物料、媒体及展览会中均需标注乙方公司全称之代理的内容。
（二）乙方职责
1、向甲方提供有效代理资质证明文件（复印件），并保证其合法性；
2、按照甲方提出的调研目的，编制调研和策划纲要，报甲方审定；
3、依据甲方所审定之调研和策划纲要，按阶段要求开展市场调研、前期策划工作，并在本合同签订生效并收到甲方合同定金之日起一个月内，提交合同标的项目调研及前期策划报告；
4、参与本项目建筑方案改进工作，并从市场有效需求之角度提出建设性意见，供甲方参考；
5、在第二工作阶段，跟踪服务，进一步编制与修改营销策划报告，会同甲方组织开展销售前准备工作；
6、于营销推广阶段，在认真研究甲方委托物业，分析市场状况及走势的基础上，制定操作性强、切实可行的整体阶段性营销方案和广告方案，经甲方确认后组织落实。
7、根据甲方提供的资料，价目及合同条款代为出售委托物业，节假日照常运作（春节除外）。
8、全权负责管理销售表，负责销售的管理工作及合法性。
9、主理一切查询及有关销售的具体工作。
10、按时定期（每个月）向甲方提供本楼宇的销售情况分析报告，内容包括：前一时期销售状况、客户心态、客户层次、主要的付款方式、市场动态、价格走势等，并提出建议以便于甲方根据市场状况适时作出调整。
四、服务取费标准与付款方式
（一）服务取费标准
销售代理阶段：住宅部分按销售率分段收取代理费，具体为：销售率0%——30%阶段，按销售额的0.6%代理费；销售率30%——60%阶段（含30%），按销售额的0.7%代理费；销售率60%——80%阶段（含60%），按销售额的0.8%代理费；销售率达到90%以上阶段（含90%），按销售额的1%代理费；
（二）付款方式
代理费每月结算一次，即次月5日结算上月已完成销售合同额之代理费。其依据以已签订合同并交了首期款为准。
五、违约及合同的解除
1、乙方按本合同第三条的各条款认真工作，如果乙方的工作不负责任或造成甲方的工作脱节或损失时，甲方有权即时解除本合同；
2、乙方工作人员不得泄露甲方的经营秘密和经营策略，一经查明，甲方有权视情节和影响程度提出解除本合同；
3、乙方应按照本合同要求按时完成相应报告，在无正当理由及外力不可抗拒因素情况发生下，乙方如迟交报告15天后，甲方有权提前终止合同，同时乙方每天按乙方应收取咨询费1%的滞纳金补偿给甲方；
4、若甲方未按合同规定时间支付策划与销售代理费，超过15天后，乙方有权提前终止合同，甲方除应付清余款外，还应自逾期之日起每天按乙方应收取咨询费1%的滞纳金补偿给乙方。
六、本合同自签订即日起生效，生效后十日内双方开始工作。
七、本合同一式四份，经甲、乙双方代表签字生效，双方各执两份，具有同等法律效力。
八、本合同未尽事宜由双方协商补充。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
委托的合同12
发包人：
承包人：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就发包人(江苏天宇建设集团工程有限公司)承接唐山市恒和房地产开发有限公司楼的测量放线施工劳务合作事项协商一致，订立本合同。
1、劳务承包工程基本情况
工程名称：主楼地下2层地上17层、18层，车库地下1层、商业地上2层，测量放线工程(以下简称“本工程”)
工程地点：唐山市古冶区京华路南侧，富贵路东侧，振兴道北侧
承包范围：楼的测量放线
劳务作业内容：楼的测量放线包括基槽开挖线、导引定位桩控制点，绝对高程点的引测，水平抄测标高的全面控制，各楼层的墙体定位放线(墙边线、控制线)洞口线、楼梯的放线，各楼层抄测建筑50控制线，包括室内砼墙上的建筑50线的放线，主楼外大角100mm控制线的放线，屋面女儿墙的建筑50线，屋面墙及其他构件的放线，沉降观测点的布置安装测量，二次施工的阳台栏板、凸窗栏板、空调隔板的放线，放线洞的回复封堵，文明施工的清理，等所有的主体范围的作业内容。
承包方式：包工包小型材料包括镜子。
劳务作业人数至少：________人，必须满足生产进度要求。
2、合同价款
本承包合同劳务费承包综合单价为：4元/M2(本工程综合单价以河北省________年预算规则计算建筑面积m2包干，除建筑面积变更外其它洽商变更不调整单价，按模板实际接触面为计算依据，劳务费综合单价中包含内容为：承包人为完成本分包范围内所有施工内容而发生的所有人工费、工具费、措施费、劳保费、安全文明施工费、不可预见费(如停水、停电所造成的窝工及设备闲置、夜间施工)、冬雨季施工、进出场费等所有费用。
3、工作要求及控制
开工日期：____年____月____日，完工日期：____年____月____日。
乙方必须服从项目部各专业工长的统一管理和安排，完成每月、每周的进度计划(进度计划双方签字作为合同附件)，按时完成每天的工作内容，确保按进度计划完成。每段工程量要在规定时间完成，需要晚上加班时，必须安排工人加班，完成每天的工作，保证施工人员稳定，满足现场人员需求。乙方必须保证本工程要求的进度计划执行，合理调配人员确保每段流水作业面放线工序，在进度计划内放线工序不给于时间的安排，没有项目部允许，不能随便撤人，放假服从项目部统一安排，不能私自放人放假。如乙方每层每段工程未按时间完成，影响下道工序无法进行时，将受到1000元/段罚款，如每层因乙方原因影响工期，乙方承担其它班组的损失，如乙方人员不足，多次出现延误工期，乙方负责每段流水放完线不许复查合格后上报验收，因乙方造成放线错误将处罚20xx元以上罚款，出现无法挽回的严重错误乙方将负全责，必要时甲方有权更换本班组。主体验收完成后乙方负责移交给二次结构施工队并且办理交接手续由项目部三方确认。乙方因人力、财力、质量、不足造成退场原因甲方将按总工程款的80%结算。必须服从项目部的管理如有不服从管理发生打架斗殴现象一次处罚5000元以上罚款，严重的直接交给国家政府出理由当事人自行承担。
4、质量标准
质量标准：合格。执行一般验收标准。
5、材料、设备机具、构配件供应
(1)劳务发包人供应现有的仪器、对讲机、及现有的测量构配件，满足不了乙方使用时由乙方负责采购。
(2)劳务承包人应妥善保管、合理使用劳务发包人供应现有的仪器、设备机具及构配件。因保管不善发生丢失、损坏，劳务承包人应进行赔偿，并承担因此造成的经济损失。
(3)施工中所需的小型材料承包人提供，但承包人的作业人员手头工具、铅笔、墨斗、小线、线锥、等所有的使用材料由承包人自备。
6、劳务发包人、承包人权利义务
发包人：劳务发包人委派项目负责人全面处理双方劳务承包合作事宜。
(1)、提供劳务人员住宿、食堂(费用自理)
(2)、(辅材自理)
(3)、对劳务提供技术交底施工方案和检查监督。
(4)、对承包人违反项目管理的行为处罚1000元以上罚款;
(5)、承包人负责仪器的保养维修及检测。
承包人身份证号码：，全面承担施工过程中双方一切劳务施工管理事宜，自负盈亏。并负责做好以下工作：
(1)、组织好劳务人员，做好合同范围内容;
(2)、听从发包人管理不得违反发包人管理规定。
(3)、自带相应的工具等，做到安全文明施工。
(4)、进场前签订好安全协议，进场人员要经过三级安全教育。
(5)、劳保用品自理，包括安全帽、安全带等。
(6)、特殊工种须持证上岗
(7)、组织工人入场前办理入场手续及签定承诺书，未签订承诺书人员不得入场作业。
7、合同价款的支付
(1 )劳务承包人生活费自筹，在________年底施工进度到地上5层，并有每人的亲笔签字并按手印确认，送到发包人备查，并拨付工人工资的50%其他自筹，达不到进度计划年前人工工资、及其他费用自筹。________年主体到10层拨付工程款%，主体封顶后上报工程量由项目部审核20天内拨付工程款的`%工程竣工验收后结清工程尾款。
8、工程结算
(1)、劳务作业工作完成，劳务承包人向劳务发包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式进行计算。
(2)劳务发包人收到劳务承包人递交的结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。劳务发包人确认最终结算价后按双方约定的支付方式支付剩余尾款。
(3)所有增加费用的合同外工作内容必须在施工完成后7日内由承包人报发包人确认费用，发包人在收到费用申请单后14日内作出费用确认，以发包人委托代理人签字为准，承包人在约定的时间内未及时申报费用，视为此施工内容属于技术类变更洽商，不引起费用增加。
9、违约责任
(1)劳务承包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，劳务发包人可以要求劳务承包人返工，劳务承包人无法完成的，劳务发包人可以委派其他劳务企业完成，由此产生的劳务费用和造成发包人材料等损失的由劳务承包人承担;并在当月的劳务费中扣除。
(2)如因劳务承包人在施工人员数量、施工人员能力等方面的欠缺，致使工程质量、安全与工期确实无法达到要求时，劳务发包人有权向劳务承包人发出通知解除合同。合同解除后，劳务承包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，并在接到发包人书面通知后3日内做完移交程序撤离现场。劳务承包撤场后双方对已完工程量的合格部分按照本合同约定的综合单价的80%进行结算，不合格部分不计费用。承包人在办理完料具退库等手续后发包人按最终结算额(包括扣、借款)付清其劳务费，劳务承包人不按时或不按要求退场，给劳务发包人造成经济损失的由劳务承包人承担。
10、安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
(1)安全施工：发包人、承包人必须贯彻执行国家和政府、主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工，因承包人不服从管理和违反安全操作规程所造成的事故，由承包人自行承担责任。
(2)重大伤亡及其他安全事故处理：按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时应按政府有关部门的认定处理。劳务承包人要积极配合劳务发包人做好事故处理工作，及伤亡人员家属的安抚工作，避免过激行为的发生。
11、其他条款
(1)、文明施工要求：
(2)、本合同附件作为合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
12、合同生效
合同订立时间：____年____月____日，合同订立地点：唐山市古冶区、江苏天宇建设集团有限公司项目部
本合同经双方签字盖章或签字按手印后生效，完成约定事项后自动终止。本合同正本两份，具有同等效力，由劳务发包人和劳务承包人各执一份;
劳务发包人：联系电话：
劳务承包人：联系电话：
____年____月____日
委托的合同13
委托方(以下简称甲方)：
法定代表人：
地址：
联系方式：
生产方(以下简称乙方)：
法定代表人：
地址：
联系方式：
甲乙双方本着平等、自愿的原则，经友好协商就甲方委托乙方生产下列食品达成如下协议，望共同遵守并执行：
第一条、双方的资质及合作方式
本协议中的甲方承诺其具备销售委托生产海参食品的销售许可资质，乙方承诺其具备生产海参食品的生产许可资质，双方在被许可的有效期限内，以委托生产方式进行合作;
第二条、每月委托订单数量、内容、期限
1、甲方须提前3天通过传真或邮件等书面方式给乙方落实订单数量，订单内容及提货时间等信息。
2、乙方在收到上述书面文件后，必须在3内以传真或邮件等书面方式向甲方确认上述信息。
第三条、甲方的权利和义务
1、甲方应在法律允许生产食品的范围内向乙方提出委托生产食品的委托要求，甲方提供的原材料或包装物应符合国家相关法律法规的规定;
2、甲方有权监督乙方生产的全过程，并有权对委托生产的食品进行验收，对乙方生产的不符合国家或地方食品安全标准或行业标准的产品有权拒收，;
第四条、乙方的`权利和义务
1、乙方应在法律允许的范围内接受甲方的委托生产要求，按照甲方的要求自行组织生产并报告委托事务的进展情况;
2、本委托产品的销售权归甲方所有，未经甲方同意，乙方不得将该产品投放市场;
第五条、委托生产食品内容明细
第六条、委托生产食品的标签要求
标签应严格按照《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《中华人民共和国产品质量法》等法律法规、食品安全标准、产品标准和相关技术规范的要求标注，并如实标明委托双方的名称、委托关系、地址、联系方式和相关食品生产许可证号等事项。
第七条、委托生产食品的质量和包装要求：
1、甲方提供符合要求的原材料和包装材料;
2、乙方按甲方订单要求生产符合食品安全标准的产品;
第八条委托生产食品的验收标准、方法、期限及地点：
1、乙方生产完毕3天内通知甲方派人验收，甲方指定进行验收，验收地点双方协商决定，甲方须3天内完成验收，不得无故拖延验收。
2、验收标准参照国家、地方的食品安全标准或行业标准。
第九条委托生产费用、结算方式及期限：
(1)委托生产费用按每斤人民币计算，甲乙双方按此价格据实结算。
(2)甲乙双方对账无误后由甲方按乙方实际生产数量开据增值税发票(含税价)给乙方。
(3)货款每月结算一次，货款结算时间为每月的15日。甲方以银行转账的形式将货款一次性支付给乙方。
乙方银行信息如下：
公司名称：
开户行：
帐户：
(4)本协议合作期限为年，自 年 月 日至 年 月 日止，合同期满前一个月甲乙双方协商续约事宜，重新签订委托协议。
第十条、交货方式：
甲方指定对委托加工的产品检测认定验收后，甲乙双方指派的代表在确认书上签字即视为乙方交货合格。
甲方须到乙方工厂提货，乙方负责安排工人装车，由此而产生的运输费由甲方承担。
第十一条、本合同解除的条件：
有下列条件之一的，当事人可以解除合同：
1、因不可抗力致使不能实现合同目的的;
2、合同履行期限届满;
除上述条件解除合同外，甲乙双方也可协商解除合同。否则任何一方不得擅自解除或变更合同。
第十二条、合同争议的解决方式：
本合同在履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成，任何一方有权向原告住所地人民法院提起民事诉讼。
第十三条、本合同一式四份，经甲乙双方法定代表人签字并盖章之日起生效，双方各留两份，以供备案之用，四份合同均具有同等法律效力。
在本合同履行过程中，如有未尽事宜，甲乙双方可达成补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力，。
委托方(签字并盖章)：受委托方(签字并盖章)：
组织机构代码：组织机构代码：
营业执照编号：营业执照编号：
法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：
委托代理人： 委托代理人：
签订时间： 年 月 日签订时间： 年 月 日
签订地点：
委托的合同14
甲方：
乙方：
双方在平等互利、协商一致的基础上，经充分协商，就育苗基地委托管护事宜签订本合同。
一、委托种植的苗木幼苗名称、数量
苗木幼苗名称及品种：白蜡、垂柳、山桃、榆树、新疆杨等共计36亩；
二、甲方责任
1.甲方负责提供幼苗种类、数量；
2.甲方负责提供无病害、健康的苗木；
3.甲方负责协调苗地、水源等存在的矛盾；
三、乙方责任
1.乙方负责管护期内的幼苗浇水、修剪、除草等日常抚育工作；
2.乙方负责管护期内幼苗病害防治工作；
3.乙方负责看管幼苗工作，防止丢失、人为破坏、牲畜啃食、火灾等情况发生
四、管护时间及结算方式
1.管护期为： 年 月 日至 年 月 日，共月，每月元，共计元（大写：）。
2.结算方式：甲方在结束管护日期验收合格后一次性给乙方结算。
五、违约责任
1.乙方因管护不力导致苗木损失，由乙方向甲方赔偿；
2.因甲方未协调矛盾导致苗木损失的.由甲方承担；
3.因自然灾害（不含火灾）等不可抗逆的因素导致苗木损失的乙方不承担责任。
六、本合同自双方签字盖章之日起生效。
本合同一式二份，合同双方各执一份。本合同未尽事宜，按照《合同法》等国家有关规定，经合同双方协商，作出补充规定附后。
甲方：
年 月 日
乙方：
年 月 日
委托的合同15
甲方：_________
地址：_________
乙方：_________
地址：_________
电话：_________
根据国家有关法律、法规，经双方在平等、自愿的基础上共同协商，就甲方委托乙方进行维修服务事宜，达成合意，订立本合同。
一、维修物名称、型号价格、数量、金额、维修标准等
维修物名称：_________
品牌型号：_________
单价单位：_________
数量金额：_________
维修标准：_________
备注：_________
二、合同期限
合同有效期：_________年_________月_________日始至_________年_________月_________日止，如需续约，合同期满前一个月双方签订续约合同。
三、维修期限
免费保修期_________年，自乙方维修完毕经甲方验收合格之日起计算。
四、付款时间与方式
自合同签订之日起，每_________个月10日与乙方结算上个月发生的费用。乙方应向甲方提供当月实际发生维修款的发票，具体结算数额以送货单为准。甲乙双方根据结算数额安排每三个月进行一次付款。
五、双方的权利与义务
1、甲方在发现问题以后及时通知乙方，乙方在接到通知后12小时内，派人赶到维修现场，如果维修物不需要提走的，乙方应在第一时间内修复完毕，如果维修物需要提走的，自提走当日起48小时日内维修完毕并返还甲方，由此发生的一切费用已含在本协议的价款中；
2、乙方应当每2个月对维修完毕的维修物，免费检修一次，对发现的隐患应当及时排除；
3、乙方应当出具《授权委托书》指派维修人员到甲方指定地点进行维修，如需要提走的，需填写提收单；
4、甲方应当按照合同的约定履行向乙方支付款项的义务；
5、甲方不得在合同期内将维修设备交给第三方进行维修；
6、乙方维修甲方的维修物应当严格按照双方约定的标准，没有约定按国家标准，确保维修质量和安全。
六、违约责任
1、乙方未能按照合同的约定修缮设备或者在质保期间维修物不能正常使用或有安全隐患的`，乙方应该按照每次结算额的%作为对甲方的违约金，因为维修物不能正常使用或者安全事故造成甲方经济损失的，乙方承担赔偿责任；
2、乙方在维修期间发生维修器材丢失的，应当照价赔偿；
3、因不可抗力造成乙方不能正常履行合同的，乙方不承担违约责任。
七、争议的解决
双方因履行本合同产生纠纷，应协商解决，协商不成，双方同意将争议提交合同签订地（天津市南开区卫津南路76号）人民法院诉讼解决。
八、双方约定的其他事项：
九、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，本合同经双方签字盖章后生效。
甲方（盖章）：_________
乙方（盖章）：_________
甲方授权代表：_________
乙方授权代表：_________
签约日期：_________
签约日期：_________
【委托的合同】相关文章：
委托的合同11-05
委托书和委托合同11-16
委托培训合同01-19
委托居间合同04-14
委托建设合同03-29
委托见证合同10-30
委托代销合同11-13
委托发布合同12-05
委托印刷合同11-30
委托招商合同12-15