【荐】工程的合同

　　在不断进步的社会中，合同出现在我们生活中的次数越来越多，它可以保护民事法律关系。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是小编精心整理的工程的合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

【荐】工程的合同

工程的合同1

　　7.7.1 合同的概念和特征

　　（1）合同的概念

　　合同，又称契约、协议，当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。合同作为一种民事法律行为，是当事人协商一致的产物，是两个以上的意思表示一致的协议。

　　1. 广义——泛指发生一定权利义务关系的协议

　　2. 狭义——专指双方或多方当事人关于设立、变更、终止民事法律关系的协议。 3. 民事法律关系——由三部分组成，权利主体、权利客体、内容。

　　4. 权利主体——指签订及履行合同的双方或多方当事人，又称民事权利义务主体。 5. 权利客体——指权利主体共同指向的对象，包括物、行为和精神产品。 6. 内容——权利主体的权利和义务。（2）合同的法律特性

　　①合同是法律地位平等的当事人意思表示一致的协议。 ②合同以设立、变更或终止债权债务关系为目的。

　　③合同是一种民事法律行为，即以设立、变更、终止民事权利和民事义务为目的具有法律约束力的合法民事行为。

　　合同的法律约束主要体现在两个方面：不得擅自变更或者解除合同；违反合同应当承担相应的违约责任。

　　（3）合同的基本原则 1）平等原则 2）自愿原则 3）公平原则 4）诚实信用原则

　　5）遵守法律法规和公序良俗原则

　　7.1.2 合同的类型

　　（1）计划合同与非计划合同（2）双无合同与单务合同（3）承诺合同与实践合同（4）主合同与从合同（5）有偿合同与无偿合同（6）要式合同与不要是合同（7）格式合同与非格式合同

　　7.1.3 合同的主要内容和形式

　　（1）合同的内容

　　1）当事人的名称或姓名和住址

　　2）标的 3）质量和数量 4）价款或酬金 5）履行期限 6）履行地点和方式 7）违约责任 8）解决争议的方法（2）合同条款 1）合同的主要条款 2）合同的普通条款（3）合同的形式

　　合同的形式，又称合同的方式，是当事人合意的表现形式，是合同内容的外部表现，是合同内容的载体。我国《合同法》规定：“当事人签订的合同有：书面形式、口头形式和其他形式”。

　　7.1.4 合同的履行、变更、转让和终止

　　（1）合同的履行 1）履行合同的概念

　　是指合同当事人双方依据合同条款的规定，实现合同各自享有的权利，并承担各自负有的义务。 2）合同履行的原则 ①全面、适当履行原则。 ②诚实信用的原则。

　　③公平合理、促进合同履行的原则。（2）合同的变更 1）合同变更的概念

　　是指合同依法订立后，在尚未履行或者尚未完全履行时，当事人依法经过协商，对合同的内容进行修订或者调整达成协议。

　　2）合同变更需要满足的条件： ①原合同已经设生效。 ②原合同未履行或未完全履行。

　　③当事人需要协商一致，即对变更的内容协商一致。 ④当事人对变更合同的内容约定明确。 ⑤遵守法定程序。（3）合同的转让 1）合同转让的概念

　　是指当事人一方将其合同权利、合同义务或者合同权利义务，全部或者部分转让给第三人。 2）合同转让的分类

　　①合同权利的'转让，是指不改变合同权利的内容，由责权人将权利转让给第三人。 ②合同义务的转让，是指债务人经债权人同意，将合同的义务全部或者部分转让给第三人。 ③合同权利和义务的概括转让，权利和义务一并装让又称概括转让，是指合同一方当事人将其权利和义务一并转让给第三人，由第三人全部承担这些权利和义务。

　　3）合同转让的批准或登记（4）合同的终止

　　有下列情况的，合同终止： ①债务已经按照约定履行。 ②合同解除 ③债务相互抵消

　　④债务人依法将标的物提存

　　⑤债权人免除债务，指债权人放弃自己的债券。

　　⑥债权和债务同归于一人，指由于某种事实的发生，使一项合同原本由一方当事人享有的债券，而由另一方当事人负担的债务，同归于一方当事人，使得该当事人既是合同的债权人，又是合同的债务人。

　　⑦法律规定或者当事人约定终止的其他情形。

　　任务7.2 建设工程施工合同

　　7.2.1 建设工程施工合同的概念及特征

　　一、建设工程施工合同的概念

　　（1）建设工程施工合同是指发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程施工任务，为明确双方的权利、义务关系而订立的协议，其核心是发包人提供必要的施工条件，并支付价款，承包人完成建筑产品。

　　（2）建设工程合同是指在工程建设过程中发包人与承包人依法订立的、明确双方权利义务关系的协议。（3）建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。二、建设工程施工合同的作用

　　1. 施工合同明确了在施工阶段承包人和发包人的权利和义务 2. 施工合同是施工阶段实行监理的依据

　　3. 保护建设工程施工过程中发包人和承包人权益的依据。三、建设工程合同的特征

　　1）建设工程合同的标的具有特殊性 2）建设工程合同的当事人具有特定性； 3）建设工程合同具有一定的计划性和程序性； 4）建设工程何荣是要式合同 5）合同履行的长期性

　　7.2.2 建设工程合同的分类

　　为了便于更好的认识建设工程合同，建设工程合同还可以按其他方式进行分类。（1）按照工程建设阶段分类 1）建设工程勘察

　　是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工勘察文件的活动。

　　2）建设工程设计

　　对建设工程所需的技术、经济、资源和环境条件等进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的活动。

　　3）建设工程施工合同

　　对建设工程进行新建、扩建、改建的活动。（2）按照承发包方式（范围）分类 1）勘察设计或施工总承包合同

　　将全部勘察、设计或施工的任务分别发包给一个勘察设计单位或者一个施工单位作为总承包人，经发包人同意，总承包人可将勘察、设计或施工任务的一部分分包给其他符合资质的分包人。

　　2）单位工程施工承包合同

　　将专业性强的单位工程发包给不同的承包人，与承包人分别签订土木工程合同、电气与机械工程承包合同等，这些承包人之间为平行关系。

　　3）工程项目总承包合同

　　是指建设单位将包括工程设计、施工、材料和设备采购等一系列工作全部发包给一家承包单位，由其进行实质性设计、施工和采购工作，最后向建设单位交付具有使用功能的工程项目。

　　（3）合同价格形式 1）单价合同

　　只指合同当事人约定以工程量清单及综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内单价不做调整。

　　2）总价合同

　　在约定范围内合同总价不做调整。 3）其他形式合同

　　合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。（4）按签约方承包关系 1）总包合同

　　发包人将工程项目建设全过程或其中某个阶段的全部工作，发包给一个承包单位总包，发包人与总承包人签订合同称为总包合同。

工程的合同2

　　立协双方：

　　朱XX (以下简称乙方)

　　湖塘街道办事处 (以下简称甲方)

　　一、工程概况

　　1、工程名称：湖塘街道农贸市场钢棚

　　2、工程地点：湖塘街道XX

　　3、工程内容：搭钢棚300平方，每平方160元，计48000元。

　　二、工程承包范围：本工程为施工图范围内包工包料，一次包定。

　　三、工程工期：从年____月____日起到年____月____日止。

　　四，工程质量及技术要求：

　　本工程严格按照施工图纸规范施工，质量必须达到合格及以上。

　　五、工程款的结算及支付

　　本工程为合同价(大写)：肆万捌仟元，人民币：48000.00元，工程完工并经验收合格后一次性付清。

　　六、本合同一式二份，双方各执一份，自双方签字盖章后生效，希双方共同信守。

　　甲方(盖章)：代表(签字)：

　　乙方(盖章)：

　　签订日期：年____月____日

工程的合同3

　　甲方：_______________联系电话：____________________________

　　乙方：_______________联系电话：____________________________

　　经甲乙双方协商，甲方将______承包给乙方施工，为使工程能够顺利进行，特订立此协议，双方共同遵守。

　　一、承包方式本工程采取大包干做法(发放乙方工程量由甲方安排为准)。以承包临时便道的路面结构及两侧排水沟施工以及工期、质量、安全、文明施工的方式承包，并自行办理相关作业手续，施工期间乙方所发生的所有费用由乙方自行支付并完成，

　　二、工期从________年______月______日________年______月______日，共计____天。

　　三、甲方责任派驻现场代表负责工程管理和协调工作，甲方现场代表定为：___

　　项目负责：_____________联系电话：_____________业务负责：_____________联系电话：_____________施工负责：_____________联系电话：_____________。

　　四、乙方责任

　　派驻现场代表负责工程管理和协调工作，乙方现场代表指定为：___

　　项目负责：_____________联系电话：_____________业务负责：_____________联系电话：_____________施工负责：_____________联系电话：_____________。

　　服从甲方指挥，接受甲方监管，按质量完成工作;

　　对施工安全负全部责任，对乙方人员的安全负全部责任;

　　遵守法纪，文明施工;

　　负责提供自乙方施工用水、电接口以后的所有乙方自用临时水、电设施设备的提供，安装和使用维护管理;

　　负责乙方施工用水电的水电费;

　　负责乙方所有人员的吃、住、交通安排;

　　负责乙方自用临时设施的搭建、自用工具设备的管理;

　　道路起点接________公司路口便道，终点在一号中。

　　路面结构采用________mm碎石面层(______cm厚)，级配开山石基层(______cm厚)，路面宽______米。

　　临时路面的平整度必须严格按设计及施工验收规范要求施工。

　　路面的密实度达到________%.

　　临时路两边各修一排水明沟，明沟内不允许出现倒坡积水等，边坡要求机械拍打。

　　负责(______)年的工程质量保证维护。乙方承担工程完工后(______)年内的.质量保证和质量维护，保质期内发生事故，乙方需在接到甲方电话或书面通知后24小时内赶到现场维修，若发生需立即抢修、无法等乙方到来的情况，甲方也可委托第三方抢修。事故维修或抢修的费用，若事故属施工质量问题引至，由乙方负责。

　　五、处罚责任

　　因甲方未能及时提供其责任范围的施工条件或其他甲方责任造成误工时间工期顺延。

　　因乙方责任发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失的，乙方承担一切责任，赔偿损失，并罚款____元/次，属重大安全事故的，甲方并有权终止责任书。

　　因乙方未能遵守安全文明施工规定，不听从甲方劝阻的，罚款____元/次，在安全文明施工检查中被政府有关部门处罚的，乙方除需承担所处罚金额外，并罚款______元/次，被登报点名批评的，甲方并有权终止责任书。

　　因乙方责任工程未能按合同工期完工，乙方除需承担甲方因此受到罚金外，并罚款____元/天，造成甲方总工期延误超过____天的，甲方有权终止本责任书。

　　保质期内，乙方未能按时对工程进行维护，或发生事故时乙方未能在规定时间到场维修，罚款____元/次。

　　工程途中所有机械设备以及承包方人员不得退出，不得讨价还价。否则，全部工程量不予结算，当作赔偿。

　　六、工作内容及单价

　　临时便道长度暂定____m，总价____圆，结算时按实际长度按比例多除少补。

　　乙方负责________处砼排水管的安装(管材由甲方提供)，不再给乙方增加费用。工程款____

　　七、付款方式

　　乙方必须于工程完成后将工程进度报给甲方，甲方____日内审核完毕并将结果通知乙方，工程完成____%后支付____万圆工程款给乙方，余下工程款验收合格后两个月付清。

　　八、其他

　　该协议一式______份，甲乙双方各执______份，

　　未尽事宜双方可另行协商解决;

　　该协议自双方签字起生效，工程完工，工程款支付完毕后失效。

　　甲方(签章)：________________乙方(签章)：________________

　　________年______月______日________年______月______日

工程的合同4

　　甲方: (以下简称甲方)____________法定代表人:____________

　　乙方: (以下简称乙方)____________法定代表人:____________

　　普片至______公路全长______公里，今年____月以来阴雨连绵，到处塌方中断，特别是普X和大底昂两处山体滑坡长130多米，路面坍塌严重，连自行车也不能通行。为尽快修复普片至中XX公路，保证甘蔗的正常拉运，经甲、乙双方协商，达成以下协议。

　　一、工程量及内容

　　1、乙方负责清除普X和大底昂两处山体滑坡的土石方。

　　2、乙方负责填平普片至中XX公路22公里，清除路边塌方，完善侧沟。

　　二、工程质量及要求

　　1、乙方将普X和大底昂两处山体滑坡的土石方全部清除，保证公路宽5米，并留有护坡。

　　2、乙方负责维修普片至中XX22公里的蔗区公路，清除路边塌方，完善侧沟，填平路面。

　　三、工程造价乙方在施工中的机械费、人工费、材料费等所发生的`一切费用实行包干，共计人民币肆万元整(40000.00元)。

　　四、付款方式乙方施工结束，经甲、乙双方组织验收，工程合格后一次性付清工程款肆万元整(40000.00元)。

　　五、安全责任乙方施工要注意安全，在施工中所发生的一切伤亡事故甲方不承担任何责任。

　　六、工程工期________年____月____日至____月____日，共天，每提前一天奖50元，每延期一天罚款50元。

　　七、法律责任本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等的法律效力，双方必须共同遵守。协议未尽事宜必须经双方协商解决。

　　甲方：(签章)______乙方：(签章)______

　　法定代表人：______法定代表人：______

　　________年____月____日________年____月____日

工程的合同5

　　发包方：(以下称甲方)，法人代表：

　　承包方：(以下称乙方)，法人代表：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定、遵循平等、互利、自愿和诚实信用原则，就栈道工程事宜，经甲乙双方协商，达成以下协议：

　　一、工程名称:

　　二、工程地点

　　三、工程总长度约_____米

　　四、工程总造价约元

　　五、工程规格及要求：

　　a、混凝土栈道宽度2.5米—3.0米，单侧仿生护栏高1.1米三层栏杆。

　　b、防腐木栈道混凝土悬挑梁间隔距2.5米—3.0米，路面铺设防腐木，含单侧护栏，高1.1米三层栏杆按图纸施工。

　　c、玻璃栈道

　　六、工程造价:玻璃栈道每平米_____元，水泥栈道每平米_____元，混凝土挑梁栈道每平米_____元，含单侧防护栏，台阶按展开面积计算(观景台随栈道价格)。

　　七、施工期限

　　自_____年_____月_____日起，至_____年_____月_____日止，共计_____天。

　　注：按实效工期计算。

　　八、施工方式：

　　甲方采取以大包的形式承包给乙方，即乙方负责包工、包料、包安全、包质量、包文明施工的方式实施承包。

　　九、付款方式：

　　1、本合同签字生效，乙方进驻工地后3天内，甲方预付乙方材料费及生活费合同价的30﹪_____万元;

　　2、以后每月30日前，按工程进度支付80﹪的工程进度款，待工程整体竣工，并通过验收后除保留5%的质保金外，其余工程款一次性付清;

　　3、一年后工程质量无问题，质保金一次性全部付清。

　　十、双方的责任和义务：

　　(一)、甲方的`责任和义务：

　　1、甲方应派驻现场代表负责工程管理和协调工作，甲方代表姓名：_____电话：_____ 。

　　2、负责提供水、电、路、信号四通一平。

　　3、协调处理与周边群众及施工队的关系。

　　4、有权派驻工地代表到现场监督检查，认为乙方施工中有不符合规定的地方应及时指出纠正并做好记录。甲方未及时要求乙方纠正的，工程结束后甲方不得以此为借口验收，付款。

　　5、施工过程中，甲方变更施工图纸需做好记录，并负担因变更引起的工程费用。

　　6、正常施工中不能擅自肢解乙方工程量。

　　7、工程完工后，甲方应及时验收，甲方不得借故拖延验收，否则视为验收合格。

　　8、甲方应按照合同的约定，按时支付工程款，逾期付款除支付欠款外，另每天应未付工程款10﹪给付滞纳金。

　　(二)、乙方的责任和义务

　　1、乙方派驻施工现场代表(项目经理)，负责管理和协调工作。代表姓名：_____电话_____ 。

　　2、乙方工地所需的供水管、电线、机械安装、维修及材料耗材的一切费用均由自己负责。

　　3、乙方必须按双方认可签字的图纸及说明施工，如发现图纸与实地不相符确需改动、或有合理化建议应征得甲方同意后方可改动施工。

　　4、施工中，乙方必须服从甲方的监督检查，按照甲方的合理要求施工。

　　5、向甲方提供原材料产品合格证明，并配合甲方做好现场施工记录。乙方保证施工材料及施工质量均能到达相关行业要求。

　　6、在人力不可抗拒因素的情况下(风雨天气、路障等)，乙方必须以书面形式或电话告知甲方，以便工程延期取得甲方同意和谅解。

　　7、乙方要精心组织人员施工、安全到位，及时排除一切不安全因素，因施工中出现的一切工伤事故均由乙方自负。

　　8、乙方应有专职后勤人员，对材料、机械、器具、设备的堆放等进行管护。

　　9、乙方应文明施工，建筑垃圾、生活垃圾听从甲方安排，处理到位，以确保景区环境卫生。

　　10、只服从甲方现场负责人指挥，其他人员概不服从，包括第三方责任及要求。

　　十一、法律责任：

　　1、甲方对工程材料款没能按合同约定准时付款到位，由此产生的工程延期，工人误工的损失，概由甲方全部负责。

　　2、本合同中约定的条款任何一方违反条款约定的，应当按给对方造成的损失的双倍予以赔偿。

　　十二、本合同未尽事宜，双方可以另行协商签订补充协议。

　　十三、本合同一式两份，甲乙双方各持一份;本合同自双方签字盖章之日起生效，随工程竣工验收结算后而终止。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程的合同6

　　甲方:_________________

　　乙方:__________________

　　关于乙方诉甲方建设工程合同纠纷一案，经甲乙双方协商一致达成协议如下:

　　1、甲方向乙方支付工程款及相关费用共计:_____________万元人民币。付款方式为分期付款,并约定根据2、3条款的完成情况于__________年________月_______日前支付__________万元，_________年_______月支付__________万元。从第三个月起甲方每月30日前向乙方支付________万元，直至甲方付清所有款项止。甲方不能按时支付款项，支付所欠款项的_________%的违约金。若因乙方造成的原因，甲方不支付违约金。

　　2、乙方在甲方开始付款第一笔__________万元款项后，应将涉及该工程的.有关工程的所有技术资料转交给甲方，甲方出具收到手续，否则甲方第二次付款时间将延至乙方交付材料时。

　　3、乙方在甲方开始付款第一笔____________万元款项前，应将涉及该工程的屋顶防水工程做完并验收合格，否则甲方第一次付款时间顺延至屋顶防水工程验收合格时。

　　4、乙方给甲方提供有关该工程的所有工程款项的发票，甲方向乙方另行支付开具发票的费用________万元人民币。

　　5、本协议自签署之日起三日内，双方应向_________市___________区人民法院提交本协议一份，申请法院出具调解书。

　　6、双方关于该建设项目的纠纷至法院出具调解书后终结，今后互不追究。但乙方仍应承担国家的建筑物的保修、维修等义务。

　　7、本协议自甲、乙双方签字或盖章后生效，本协议一式叁份，甲、乙双方各持一份，___________市_________区人民法院一份，同样有效。

　　甲方(签字或盖章):_________________

　　法定代表人:_________________地址:_________________

　　乙方(签字或盖章):_________________

　　法定代表人:_________________地址:_________________

　　_________________年_______月______日

工程的合同7

　　订立合同双方：

　　建设单位：_____，以下简称甲方；

　　设计单位：_____，以下简称乙方；

　　经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条工程名称、规模、投资额、建设地点

　　甲方委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为_____平方米，批准总投资为___万元，建设地点在____。

　　第二条甲方的义务

　　1、甲方应在____年__月__日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在____年__月__日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。

　　甲方对上述资料的准确性负责。

　　2、及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

　　3、在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

　　4、在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

　　5、甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。

　　6、甲方对乙方的设计成果负有保密义务，未经许可，不得转让给第三方重复使用。

　　第三条乙方的义务

　　1、乙方必须在____年__月__日以前，向甲方交付初步设计文件；在____年__月__日以前，向甲方交付技术设计文件；在____年__月__日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式___份，技术设计文件一式___份，施工图设计文件一式___份，甲方另需增添文件份数需要模型费，另行收费。___年__月__日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件（包括概算文件、材料设备清单）。

　　（大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同。具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件（2）。

　　2、乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。

　　3、初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。

　　4、设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

　　第四条设计的修改和停止

　　1、甲方因故要求修改工程的`设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按___元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。

　　2、原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。

　　3、甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。

　　第五条设计费的数量和交付办法

　　本设计合同生效后___天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的____%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方向甲方提交初步设计方案后___天内，甲方应向乙方支付____%的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后___天内，甲方应向乙方结清全部设计费（设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付）。

　　第六条奖励与违约责任

　　1、在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取___%奖励乙方。

　　2、由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日___元计算增付设计费。

　　3、甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

　　4、由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误___天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金（甲方可在设计费中扣除）。

　　5、因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付相应的赔偿责任。

　　第七条其它

　　（略）

　　__________。

　　第八条效力

　　本合同自___年__月__日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力。但不得与本合同内容抵触。

　　在合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向___仲裁委员会申请仲裁（向人民法院起诉）。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式____份，送计委、建委、建行等单位各留存一份。

　　建设单位（甲方）：设计单位（乙方）：

　　法定代表人：_______法定代表人：_______

　　联系人：_________联系人：_________

　　通讯处：_________通讯处：_________

　　电话或电报：_______电话或电报：_______

　　开户银行：________开户银行：________

　　帐号：__________帐号：__________

　　___年__月__日订

　　附：

　　（1）设计项目收费表；

　　（2）工程设计补充协议书。

工程的合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　为加快 (项目名称)项目工程施工进度，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

　　1 工程名称：

　　2 工程地点及范围：

　　3 承包内容：

　　结构物挖基、回填、基坑抽水及防护、基底处理、余土外运模板安拆、搭拆脚手架、灌注砼、捣固及养生;涵洞管节(盖板)预制、运输、安装;沉降缝(伸缩缝)设置;附属工程砌筑、养生、勾缝、钢筋加工制作、绑扎(焊接)成型等为全部内容。

　　4 乙方在本合同签订前，乙方应汇现金元(大写)到甲方帐户，作为本合同的履约保证金。履约保证金待工程竣工验收全部合格后，视乙方履约情况决定是否退付及退付的具体额度(不计息)。

　　5 承包方式及价款：采用施工承包模式，按照不同尺寸、结构形式，以双方协商确定的单价为准。

　　5.1本合同对为完成合同约定的第3条承包内容而发生的费用进行承包。在合同履行过程中和工程验收后，甲乙双方不得以任何理由要求调整本合同单价，即使国家和省、部所颁布的法律、法规、规范、验标发生修改或变更，合同单价也不作调整。

　　5.2本合同单价中包含建筑业营业税、城市维护建设税、教育附加费、其他税费，由乙方自行缴纳。并向甲方出示已缴纳证据。

　　5.3 合同价格除包含了完成承包内容而发生的全部费用外，还包含了施工队伍调遣、机械设备进退场、各种原因造成的停待工费用、未单独计列的生产生活用临时设施等为了本工程的顺利实施而可能发生的一切费用。

　　6 、支付方式

　　6.1 执行业主及监理要求的验工计价程序及规定。每月25日由甲乙双方现场收方，确定乙方当月完成的工程数量，工程数量以乙方当月实际完成符合本合同约定的质量等级

　　6.1.1 具体计量金额以实际完成并得到业主、监理签认的符合质量要求的数量为准。

　　6.1.2未单独计列的临时设施和辅助工序，其费用已包含在正式工程合同单价中，不单独计量。

　　6.2 依据甲方签认的工程数量和本合同约定单价，以不大于业主对甲方计量为原则对乙方进行支付。

　　6.3 因业主原因等非甲方原因造成计量支付不及时，甲方不承担责任。

　　6.4 工程竣工验收合格后日内，凭经甲方有关部门审核签字的结算单和合同书进行末次计价并签订末次结算协议，办理退场手续，工程余款根据甲方资金的实际情况一次或分期支付，不计息。

　　7 工期

　　7.1 总工期

　　乙方须按照甲方的现场施工调配及进度计划要求进行合理有效地组织施工，确保按甲方的生产进度计划实施，不得延误工期。如业主、监理、项目部提出新的工期要求则按调整后的要求执行，乙方必须无条件服从。

　　7.2 甲方为实现总体安排或根据业主要求，有权提前工期，乙方应具备提前完成施工任务的能力。

　　7.3不管是何原因造成的工期顺延和提前，造成的费用增加均已包含在单价内，由乙方承担。

　　8 材料供应、结算

　　8.1 为了保证工程质量，主要材料按照项目部总体要求统一供应，乙方使用的甲供材料，甲方将月度支付时按照实际价格及数量扣款。

　　8.1.1乙方应严格按设计要求施工;若发生非正常节约材料的情况，甲方根据实际完成数量计量并追究乙方责任。

　　8.2合同明确的甲供材料，乙方必须无条件使用，严禁自行采购，否则甲方有权认定乙方使用了不合格材料，乙方必须无偿返工并承担由此造成的一切损失和责任

　　8.3除以上材料外，其他材料由乙方自购。若其他材料需甲方供应的，按材料实际到场价计算，费用由甲方从当期计价款中扣除。若因市场原因，甲方无法组织供应，乙方自行解决，甲方不承担任何责任。

　　8.4由乙方自行采购的构成工程本体的材料，必须经甲方和监理检验合格后方可使用，

　　8.5 施工用水用电由乙方自行解决并承担费用。

　　8.6 乙方必须服从甲方统一安排，按工程数量有计划的提取甲供材料。

　　8.7 乙方每月20日以前向甲方物设部上报下月甲供材料的书面材料计划，若不及时上报造成的一切损失和费用乙方自负。

　　9 工程质量

　　9.1 乙方必须按照甲方技术交底书等有关规定组织施工，执行甲方制定的项目质量保证体系，工程质量等级为优良。

　　9.2乙方应保证自己的资质和经验适合本工程;乙方对甲方提供的技术要求、质量标准和工作指令负有复核的责任和义务对甲方发出的错误要求、标准和指令有拒绝和解释的权力，无论何种原因造成的工程质量缺陷或未达到上款约定的质量等级，均应由乙方承担相应的责任和费用。

　　9.3 乙方对未达到上款约定的'质量等级的工程和有缺陷的工程进行无偿返工或修补，并承担因此而发生的全部费用。如返工或修补后仍达不到本合同约定的质量等级，乙方应按工程的实际损失进行赔偿;甲方有权自行或委托他人对不合格工程和有缺陷的工程进行返工或修补，其返工或修补费用由乙方承担。

　　10 隐蔽工程检查

　　乙方应严格对隐蔽工程进行自检。自检合格后，向甲方报检。甲方应在24小时内，对隐蔽工程进行复检，并提请监理检查。检查合格签字后，乙方可进行隐蔽。检查不合格，乙方应在限定的时间内完成修整并重新报检。未经检查，乙方擅自隐蔽，甲方有权要求重检，由此造成的费用增加和工期延误由乙方负责。

　　11 施工安全、职业健康、环境保护

　　11.1 乙方必须严格按照国家有关安全规定及操作规程组织施工，教育、督促全体施工人员认真落实各项安全制度、措施和要求。

　　11.2乙方在施工过程中，必须制定出严密的安全防范措施及应急预案，消除事故隐患，杜绝各种事故;加强对人员驻地、施工现场的安全管理及各项措施和设施落实。确保人员、设备、物资、工程的安全，费用自理。承担因管理不善、防护设施不全以及违章操作等原因造成进入现场的施工人员、非施工人员伤亡事故责任及费用。

　　11.3 乙方应严格执行国家和地方有关部门的法规、法令、政策、职业健康及环保条例，

　　12 双方权利与义务

　　12.1 甲方

　　12.1.1 全面负责外围日常施工协调工作。

　　12.1.2 负责该工程项目控制测量、复测、试验工作，及时提供设计图纸、工程地质及地下管线等有关资料，负责施工、安全技术交底，协助解决施工中出现的技术难题。

　　12.1.3 负责按合同约定供应本工程所需的甲供材料。

　　12.1.4 负责依据业主、监理及上级管理单位和部门的要求，结合本工程的实际情况，制定各项管理办法并送达乙方。

　　12.1.5 向乙方派出质量监督员，监督乙方施工质量、现场管理、原材料使用。对不符合技术规范及质量要求的行为，有权要求乙方停工整顿或依据甲方的管理规定进行罚款。甲方质量监督员受甲方工地代表领导。

　　12.1.6 按照本合同约定的质量等级及施工图设计(含变更设计)、该项目规定使用的《技术规范》、甲方有关技术文件要求对乙方所施工的工程进行检查、验收、评比、兑现奖罚。

　　12.1.7 负责按本合同约定办理结算、支付。

　　12.1.8 甲方有权根据业主对工期的要求及乙方合同履行情况，调整工程内容和工程数量，乙方不得因工程内容和工程数量调整而可能导致的任何损失要求甲方赔偿。

　　12.1.9 甲方有权合理调动乙方现有机械，进行有偿使用，乙方不得无理拒绝。

　　12.2 乙方

　　12.2.1 对甲方供应材料和设备进行复检并办理签认手续。

　　12.2.2 必须提供构成工程本体的自购材料出厂合格证、检验合格证。

　　12.2.3 自主解决劳务人员居住和生活设施，临时房屋、工棚、场地的修建服从甲方的统一安排。按规定为劳务人员提供必要的劳动保护用品或费用。按照国家或当地政府的规定为劳务人员办理保险。

　　12.2.4 按甲方要求及施工计划需要，组织自备施工机具设备和周转材料准时进场;机具设备和周转材料进场后，没有甲方的同意，不得擅自调离，且性能满足施工需要。

　　12.2.5 积极解决、协调与当地政府和村民发生的纠纷和矛盾。

　　12.2.6作好临近建筑物和地下管线的保护。遵守国家、地方、业主有关环境保护的法律、法规和规定，承担实施环保措施而发生的费用。

　　12.2.7 及时通知甲方对隐蔽工程进行检查。

　　12.2.8 承担因乙方原因导致业主对甲方的罚款以及甲方对乙方的罚款，罚款在乙方月度计量款中扣除。

　　12.2.9 遵照甲方各项管理办法、相关管理体系运行的要求及规定，

　　12.2.10 负责对甲方技术人员提供的工作数据和指令进行复核。有权拒绝执行甲方提供的错误数据和指令，否则，由乙方承担由此引起的损失。

　　13 设计变更

　　13.1 甲方有权根据业主和监理要求对本工程进行设计变更，乙方必须认真执行，乙方不得因工程变更而可能导致的任何损失要求甲方赔偿。

　　13.2 施工中乙方不得私自对工程设计进行变更，因乙方擅自变更设计或施工不当而引起的变更设计所发生的费用和由此给甲方造成的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

　　14 奖罚规定

　　14.1 出现一般质量事故，除令乙方停工返修外，对乙方处以20xx元的罚款，连续两次出现不合格工程，甲方有权勒令乙方退场，并由乙方承担相应责任及费用。

　　14.2 乙方发生严重打架、斗殴、违法乱纪等行为并给甲方声誉造成重大影响的，一次性对乙方处以10000元罚款。

　　14.3 乙方发生重大伤亡事故，除乙方承担相应责任及全部费用外，每伤1人对乙方处以3000元罚款;每死亡1人对乙方处以10000元罚款。

　　14.4 乙方现场施工负责人不请假外出连续5天以上或累计15天以上不在工地的，每次罚款10000元。

　　14.5 以上奖罚款甲方向乙方出具通知单，乙方必须签收，甲方在乙方月度计量款中扣除。

　　15 违约责任

　　15.1如发生下列情况之一者，视为乙方严重违约，除没收乙方履约保证金外，甲方可以采取相应的措施，并要求乙方承担由此给甲方造成的一切经济损失。

　　15.1.1 工期严重滞后，连续两个月不能完成甲方施工计划，甲方有权单方面终止合同，不承担乙方任何费用。

　　15.1.2 工程质量达不到第9.1条的约定。

　　15.1.3 乙方承诺和按现场施工实际需要进场的人员、设备，若乙方不能按时组织到位，则甲方有权根据施工的整体需要，另行安排施工队伍和机械设备进入本合同所列工程范围内加快施工进度。

　　15.1.4 乙方不服从甲方工地代表的调度指挥或不执行甲方的管理规定。

　　15.1.5 乙方出现偷工减料行为，甲方有权将乙方驱逐出场。

　　15.1.6 乙方施工管理混乱，施工中出现严重的安全事故、质量事故、进度严重滞后受到业主的黄牌警告、通报或红牌，合同自动终止，乙方无条件自行撤出现场。

　　16 工程保修：按业主和监理的要求执行。

　　17 其他

　　17.1 无论何种原因造成乙方人员、机械设备停窝工，所发生的损失均由乙方自行承担。

　　17.2本合同未尽事宜双方另订补充协议。

　　17.3本合同自双方签字之日起生效。工程竣工验收合格，工程价款结算完毕，除保修条款外，其余条款自动终止。保修条款待保修期满后自动终止。

　　17.5 本合同一式份，其中甲方份，乙方份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程的合同9

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方:(以下简称乙方)

　　xx公司按GB/T24001-20xxidtISO14001：20xx并确立了适合公司实际的企业环标准建立环境管理体系，并确立了适合公司实际的企业环境方针。按公司管理体系文件要求，双方达成协议如下：

　　1、发包方有义务对承包方进行环境方针政策宣传教育。发包方有权利对承包方施工过程进行监督检查，对违反环境要求的现象进行制止纠正和处罚。

　　2、承包方必须服从发包方的管理要求，现场负责人清楚了解发包方环境要求。

　　3、承包方必须制定施工现场安全和环境管理制度或措施。

　　4、承包方必须按指定场地堆放施工物料，并采取适当的覆盖措施，防止飞扬。

　　5、承包方在物料进场和垃圾外运时，进厂车辆严格执行国家规定汽车尾气排放标准;严禁鸣笛;按限速牌行驶并采取适当措施使物料和垃圾不泄露，不遗洒。

　　6、承包方在施工过程中，必须采取适当措施，防止尘土飞扬。噪音排放符合GB12348-90Ⅲ类标准。

　　7、承包方在撤厂前清洁施工现场，垃圾全部清理，临时设施全部拆除，施工质量符合规定要求，经发包方检查合格后方可撤厂。

　　8、本合同与施工合同具有同等法律效力，经合同双方签字盖章生效，有效期为一年。在双方均未提出解除合同申请时，本合同自动顺延有效，直至新的`合同签定。

　　9、合同签定履行地：xx县，

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

工程的合同10

　　发包方（以下简称甲方）：

　　住址：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　住址：

　　风险提示：发包人的相对义务

　　购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关规定，本着平等、自愿、诚信的原则，结合本工程实际，双方就本工程施工过程中双方的权利、义务达成如下协议：

　　第一条、工程名称：

　　第二条、工程地点：

　　第三条、合同价款（不含税价）：￥：___________元（大写：_______________________元整）

　　第四条、合同工期：

　　风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

　　工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

　　计划开工日期：______年______月______日，计划竣工日期：______年______月______日，总_______天。

　　第五条、承包方式：

　　第六条、承包范围：

　　第七条、质量标准：

　　风险提示：工程质量未符合标准的归责

　　因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

　　第八条、双方职责：

　　甲方职责：

　　1、组织图纸会审工作。

　　2、监督乙方的整体生产和安全文明工地的管理工作。

　　3、负责提供乙方的现场办公场所和放置材料、设备所用库房或场地。

　　4、负责提供乙方施工中的用水、用电协调工作。

　　5、负责组织竣工后的质量检验验收工作。

　　6、严格按照合同要求进行付款，否则乙方有权停工且不承担拖延工期的责任。在甲方没有付清全部款项时，乙方托管自己安装的全部设备直至付清全部款项为止。

　　乙方职责：

　　1、必须服从甲方规定的现场管理办法。

　　2、参加图纸会审和技术交底。

　　3、严格科学合理组织施工，甲方同意对图纸进行调整或修改，但必须满足甲方的.正常使用，保证使用效果，保证工程质量，保证售后服务准确及时。

　　4、分段施工及时组织隐蔽工程报验收工作，并做好隐蔽工程验收记录及施工组织计划书。

　　5、加强施工安全管理，负责组织工人进场的安全教育培训工作和日常监管工作。

　　6、负责组织甲方对各项材料进场的检查验收产品认证合格证工作，不合格材料严禁进场使用，由材料质量问题造成直接经济损失，由乙方自行负责。

　　7、施工中，如发生意外事故、财产损失、质量事故，均由乙方负责。

　　第九条、价款支付：

　　1、本合同工程款的支付方式：，双方自行选择转帐或现金结算方式。

　　2、付款方式：合同签订后，即付工程款的______%，设备材料进场、提主机前付的工程款的______%，安装调试结束即付的工程款的______%，余款作为质量保证金，质量保证期为__________年。（主机保修为_____个月）

　　第十条、保修期：

　　风险提示：保修责任的起算

　　工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

　　发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

　　从竣工验收调试之日起，保修_____个月。保修期间如果产品出现质量问题，乙方应及时妥善处理，确保建设方的正常使用。

　　第十一条、材料、设备的供应

　　风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责

　　承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

　　发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。

　　1、一切材料按合同约定进行采购，由双方人员派人检查，合格后方可使用。但是现场保管工作，由承包人自行负责；备用件、专用工具设备和说明书未竣工前由承包人保管、使用，工程竣工后如数交还甲方保存。

　　2、本工程所有的设备和工程材料，都必须持有出厂合格证，其数量、规格、型号等必须符合技术要求。

　　第十二条、争议解决

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成时，以下两种方式择一选择：1、依法向当地人民法院起诉。2、提交工程所在地仲裁委员会仲裁。

　　第十三条、附则

　　1、本合同未尽事宜，可双方协商做出补充规定或要求，与本合同具有同等效力。

　　2、本合同涂改无效，合同的所有变更均需双方达成书面意见，并经双方法人代表签字加盖公章方可生效。

　　3、本合同一式______份，甲方______份，乙方______份，经双方代表签字并加盖公章生效。

　　甲方：

　　代表人：

　　联系方式：

　　签订日期：______年______月______日

　　乙方：

　　责任人：

　　联系方式：

　　签订日期：______年______月______日

工程的合同11

　　发包方:

　　(简称甲方)

　　承包方：

　　（简称乙方）

　　办公楼因老旧，严重影响各项工作的开展。为营造良好的办公环境，为加强效能建设，进一步提高办公效率，甲方决定将办公楼进行维修。现依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，结合本工程具体情况，经双方协商，在自愿的基础上订立以下施工合同，以便共同遵守，明确责任。

　　一、工程地点：

　　二、工程内容及造价

　　1、办公楼维修

　　2、共计维修费用贰万元整（小写2万元整）。

　　三、承包方式：包工包料

　　四、施工期限：自________年____月____日至月日止，共计____日历天。如遇不可抗力原因，经双方确认后可顺延。

　　五、工程质量要求

　　1、乙方必须严格按承诺的质量标准施工，未达到标准的要立即整改，以确保工程质量。

　　2、乙方施工前须向甲方提供施工中所用材料承诺书，乙方在施工中所用材料必须按承诺的标准施工。

　　六、甲方工作

　　1、及时提供具备开工条件的施工场地，协调乙方进场、施工用水、电、等问题：

　　2、指定专人负责施工现场监督、指挥、协调工作。

　　七、乙方工作

　　1、乙方施工前须向甲方提供施工进度计划表一份，经甲方确认后，乙方必须严格按施工进度计划表执行；

　　2、明确项目负责人负责现场施工，严格按规范施工，完成工程的全部内容，乙方尽可能克服现场施工遇到的.困难，以确保按期完工；

　　3、施工时发生的一切安全责任与甲方无关，由乙方负责；

　　八、甲方在施工过程中对原有设计进行变更或乙方提出合理化建议得到甲方认可的，应有批准手续或书面通知书，由此产生的费用和工期问题，双方商定后按实增减。

　　九、违约责任

　　1、乙方在施工期内不按规定作业，甲方可要求整改；

　　2、甲方不得无故拖欠乙方工程款。

　　十、此协议一式三份，甲乙双方各持一份、存档一份。

　　十一、本合同未尽事宜由甲乙双方协调解决。本合同在履行过程中甲乙发生争议，可由双方协商解决，协商一致不成的，可以诉讼解决。在协商或诉讼期间，不涉及争议的部分条款应继续履行；

　　十二、本合同自双方签字之日起生效，工程竣工验收并付清工程款合同效力自然终止。

　　甲方:

　　乙方：

　　签字盖章：

　　________年____月____日

工程的合同12

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就委托设计安装事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：

　　一、合同内容及要求：

　　1、用3号布。

　　2、每块布是长9.6米高6米。穿绳、打眼。

　　3、安装时要在每块布长3.2米、6.4米，高3米处抹胶，用来防止由于布太大原因，引起的中间空气流通大，造成布被风刮坏。

　　二、制作与安装费用：单价：7.5元/米，高6米，长约210米，约面积为1260平方米。制作与安装费用总计为：人民币￥ 9450 元，(大写：玖仟肆佰伍拾元整)。注：不含税。

　　三、付款方式：

　　1、甲方需在合同签订时付委托制作与安装总费用的 50%即人民币￥4725 元，(大写：肆仟柒佰贰拾伍元整 )。

　　3、乙方将制作安装品交付甲方时，甲方需向乙方支付合同余款，即人民币￥4725元，(大写：肆仟柒佰贰拾伍元整)。

　　四、双方的'权利义务：

　　甲方权利：

　　1、甲方有权对乙方的安装提出建议和思路，以使乙方安装的作品更符合甲方企业文化内涵。

　　2、甲方有权对乙方所安装的作品提出修改意见;

　　甲方义务：

　　1、甲方有义务按照合同约定支付相关费用;

　　2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;

　　乙方权利：

　　1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;

　　2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;

　　乙方义务：

　　1、乙方需按照甲方的要求进行作品制作与安装。

　　2、乙方需按照合同约定按时交付安装作品。

　　五、合同生效：

　　本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字合同一份，具有同等法律效力。本合同自签字盖章之日起生效。

　　甲方(盖章：乙方(盖章)：

　　甲方代表签名：乙方代表签名：

　　地址：地址：

　　电话：电话：

　　传真：

　　日期：

工程的合同13

　　甲方：电动汽车有限公司

　　乙方：XX公司

　　因甲方资金及基地始终未落实，虽多次延缓开工时间但仍未能满足乙方进场开工的条件，故双方决定废除________年____月____日签订的装饰装修工程合同并重新商定如下条款，双方共同遵守：

　　一、甲方现已收取乙方合同定金

　　万元。

　　二、甲方现已确定选址在

　　。

　　三、甲方承诺将基地周边围墙建设、钢网结构厂房建设或部分装饰装修工程内部议标后发包给乙方。

　　四、开工时间：甲方将以上工程发包给乙方，确定的开工时间为________年____月____日，甲方至少提前一周书面通知乙方作进场准备。

　　五、取费标准及付款方式：甲方将工程发包给乙方，乙方严格以________年____省建筑工程消耗量定额或建筑装饰装修工程消耗量定额为取费标准向甲方收取承包费用。乙方进场后甲方在____日内向乙方支付总单项工程款的25%作为预付款，以后每月按工程进度支付已完工程总额的75%，工程竣工验收后甲方向乙方支付97%，剩余3%作为质保金________年内付清。

　　六、违约责任：此次甲乙双方商定的各条款均受以上合同定金的束缚，任何一方违约都将承担相对应的.法律责任。例如：以上项目不能按本合同约定的时间开工，甲方除了按相关法律法规及时向乙方退赔合同定金外还须承担自己给乙方带来的经济损失;又如：乙方在提前一周收到甲方开工通知后若不能按约定的时间进场开工将被视为自动放弃，乙方无权向甲方退还合同定金等等。

　　七、本合同一式二份，甲乙双方各持一份，双方签字有效，凡未尽事宜另行商议。

　　甲方单位（盖章）：

　　乙方单位（盖章）：

　　甲方代表签字：

　　乙方代表签字：

　　20________年____月____日

工程的合同14

　　甲方：____________________

　　乙方：_____________________

　　甲方为了xxxx河清淤工程的需要，甲乙双方本着公平公正平等的原则签订本协议，具体事项经甲乙双方协商签订协议如下：

　　1、工程名称：_______________________

　　2、工程量：

　　河道长度有3150米左右，（具体长度按时间丈量，工程量按照水利局下达的图纸段面土方量计算）

　　3、工程价格：

　　每立方米单价为五元五角（5.5元）（包括变压器安装，变压器租金每天200元，移动变压器每次1000元移动费，材料及人工费5.3万元，电费0.53元每度，按表计算，看坝有乙方负责，发生倒坝有乙方负责）上述费用由乙方承担，甲方先垫付以后在工程款中扣除，安装变压器费用及电费单价高于上数，多出的费用由甲方负责。

　　4、付款方式：

　　工人进场后先付部分生活费，付款按工程形象进度付款50%。工程结束先解决工人全部工资回家，余款三日内一次性付清。

　　5、质量及验收：

　　以甲方及水利局有关人员验收为准，按照跃风河水利局下达的图纸施工，乙方因水源困难，必须分段施工，甲方必须分段及时验收，不误乙方施工时间。

　　6、安全责任：

　　乙方按行业有关标准，布置施工队伍，在保证质量的前提下按合同完成施工项目，施工期间发生安全事故有乙方负责。

　　7、甲方责任：

　　甲方负责按时付款，安排一台挖掘机常驻工地，听从乙方管理人员管理，开挖泥浆池及加固，排水沟等，甲方挖掘机待工程结束，验收合格后挖掘机才能撤离工地，挖掘机的`调运，油料，修理，驾驶员等均由甲方负责，乙方安排驾驶员宿舍，甲方负责协调挖掘泥浆池的位置，及行走路线，水源，解决协调地方矛盾。调解费用由甲方负责。

　　8、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，希双方共同遵守，本协议甲方负责人签字盖章，乙方负责人签字后生效，本协议未尽事宜双方协商解决。

　　甲方：__________；乙方：_____________

　　立协日期：_______年___月___日