范文资料网>书稿范文>合同书>《企业装修的合同

企业装修的合同

时间:2023-01-11 08:39:24 合同书 我要投稿
  • 相关推荐

企业装修的合同

  随着法律观念的日渐普及,很多场合都离不了合同,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?下面是小编收集整理的企业装修的合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

企业装修的合同

企业装修的合同1

  业主 (以下简称甲方):联系电话:

  施工队(以下简称乙方): 联系电话:

  甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下:

  一、 工程概况

  工程地址:

  二、 价格

  清包工费: ¥ 元,大写:

  其中 水电工 元

  木工 元

  瓦工 元

  油漆工 元

  垃圾清运费 元

  三、 付款方式

  1、施工队进场,预支生活费: 1000元

  2、木工完成,付1000 元

  3、瓦工完成,付1000元

  4、工程竣工,付1800 元

  5、保修金 400元,从竣工之日起1年后支付

  四、 设计

  1、 甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作.

  2、 甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前须画草图让甲方认可.

  五、 材料

  1、 乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单,甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失.

  2、 未经甲方同意,乙方不得自行采购材料,若已采购,甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用.

  3、 乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料,并开具正式发票.

  4、 乙方应验收甲方所购建材的质量,发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用,应书面要求乙方,并承担因材料质量引起的损失.

  5、 乙方应帮甲方收货,核对数量和配件的准确性.

  6、 乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场.

  7、 乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程.

  8、 乙方应做好对施工完成的成品保护工作.

  9、 未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现此类现象,按材料价格加倍从人工费中扣除。

  六、 工期

  从 20 年 月 日起至 20 年 月 日止,工期为 天,因甲方因素拖延,工期顺延,因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工费50元/天

  七、 材料搬运

  甲方材料送至工程所在地的楼下,乙方任何施工人员应无条件搬运。

  八、 垃圾清运

  1、 垃圾袋装化

  2、 垃圾应日日清

  3、 垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所

  九、 劳动力管理

  1、 开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。

  2、 未经甲方许可,非工地施工人员不得在工地过夜。

  3、 甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用。

  4、 乙方应具备在XX市暂住的一切证件,因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。

  5、 乙方指定由 为工地现场负责人, 为替补负责人。

  6、 在合同价内,乙方应提供 人次跟随甲方挑选材料。

  7、 乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员,每天工地现场必须保持2(1人)人以上的施工人员。

  8、 未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或殆工。

  十、 施工机具

  1、 乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具维修费。

  2、 因工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等)由甲乙双方各自承担一半,甲方代购,在工程完工后结算。

  十一、工地现场管理

  1、 现场禁止使用明火。

  2、 现场禁止吸烟。

  3、 油漆材料必须和其他材料分开放置。

  十二、维修

  1、 因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在两年内无偿维修。

  2、 普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修,特殊情况(水、电问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。

  3、 若因乙方未能按合同及时完成维修,甲方可以安排其他施工队进行维修工作,所发生的人工费用按实从保修金中扣除。

  十三、办公室装修合同范本的附件

  1、 施工项目清单。

  2、 双方认可的报价单。

  3、 乙方开出的材料采购清单。

  十四、办公室装修合同范本的争议

  1、 出现争议甲乙双方先协商。

  2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

  推荐合同范本·建筑装饰工程施工合同(甲种本)·办公楼装修合同·装饰装修合同·广东省室内装饰装修工程施工合同·装修合同书样本·装修施工协议书

  十五、装修要求

  a.装修工艺

  “电路安装工艺要求:

  1、 电路安装时,必须用有合格证书的产品材料。

  2、 三线制安装必须用三种不同色标。原则上,红色、黄色、兰色、为火线色标。兰色、绿色、白色为零线色标,黑色,黄绿彩线为接地色标。

  3、 所有导线安装时,必须用相应的pvc管子穿起来,埋在事先凿好的深宽为4×3cm的槽子里,如遇并排线路槽子凿宽时,不能影响其他工种施工,必要时可和木、瓦工协商解决施工中的难题,不得有只顾自己,而不顾大局的施工作风。

  4、 所有线路必须按横平竖直的方向分布,严禁蛛网式分布。pvc管一头要穿进总开关箱约3cm左右,然后沿墙壁,顺地面 垂直分布,转弯处用90度弯头或软管联接好,并用管卡固定好。所有导线在pvc管子里不能有接头。

  5、 预埋导线的线径大小是按电器的功率来测算的,空调,浴霸,电热水器,冰箱的线路必须从开关箱单放到位。

  6、 所有预埋导线留在接线盒处的长度为20cm,按线盒必须用水泥砂浆封装牢固,并使其保持端正,不得歪斜,其合口要略低于墙面0.5cm左右。总开关箱大小可视客户用电线多少来确定。

  7、 所有导线分布到位确认无误后,可通电试验,方法为:将所有用电接头接上灯头套上15w灯泡,接通电源如全亮说明该户电路安装基本合格,这时可填写工程交接单。请其它工种负责人签字验收,电气隐蔽工程初步结束。

  8、 安装各种灯具和开关面板,需在油漆快要撤场前三天或漆最后一遍油时进场,大型吊灯顶部必须事先用膨胀罗丝固定4×3cm木方,然后将吊灯固定罗丝切在木方上。所有开关的面板安装必须平整端正,不得歪斜。扣板吸顶灯安装时,必须将固定罗丝切在木楞子上,严禁切在扣板上(此木楞可事先请木工安装好)。

  9、 电话线和有线电视线不得和电线同在一根pvc管内必须各行其道。”

  “水路工艺安装要求:

  1、 使用的6分水管或铝塑复合管,必须是经过检验出厂的合格产品。

  2、 在施工过程中,必须将所有的管路连接接头的罗牙用麻丝和白漆裹起来,上紧,按照横平竖直分布到位,如遇有地面管路发生交叉时,次路管必须安装过桥在主管道下面,使整体水管分布保持在一个水平线上。

  3、 通阳台的水管,必须埋在原毛坯房的地面或墙面凿深4cm的槽内,然后用水泥砂浆将槽口封平。

  4、 管道分布到位后,必须用管卡在转弯处或有站椿龙头的地方卡紧管子,不使松动。

  5、 所有通水的地方必须安装下水管和地漏,其pvc管的管子联接时必须用专用pvc胶水涂满均匀套好。并注意水平落差连接到原毛坯房预埋的主下水管时,应保持6小时静止凝固。

  6、 如遇原毛坯房预埋的主下水管不够用或不理想(不就位)时也可按实际情况在楼板上重新开洞铺设下水管道,重新用带防火胶的砂浆封好管子四周,新封好的地方处用水泥砂浆围一个高10mm的圈子,待凝固58小时后,将圈子里放满水,经过24小时渗透到楼下看看新装下水管四周有无渗水现象。如:没有就证明新装管道合格,反之则需重新处理,再做渗水试验直至合格。”

  刷墙1 刷墙以前要刮掉墙面及顶篷的部分水腻子,做贴布处理

  2一遍108胶两遍腻子一遍底漆两遍面漆 天花板一样

  3 注意乳胶漆要求的对水量

  4墙面每刷遍漆都需要户主验收一下。

  包门套1. 拆除原门框,大芯板衬底,榉木板饰面,榉木实木门套线。门套线宽不大于55mm,厚不大于10mm。

  2. 油漆:聚酯清漆3遍。

  3 墙体和门套之间要用绷带或牛皮纸包

  包门套、哑口的验收标准

  1要求横平竖直,2米内±1mm,每工件外露部分倒角1×45°,所有阴阳角都要靠角尺

  2 铅垂贴在门套上检查垂直度

  包门1. 多层板压制,封边,平板有造型(门尺寸不大于1000mm╳20xxmm)。

  2. 油漆:聚酯清漆3遍。

  3.门套包好后,会有好多钉眼,应该是先把木器刷一遍清漆后再让油工补上钉眼,再刮腻子,腻子要刮至少两遍,直到表面光滑平整为止。刮完用砂纸打磨平后才能喷漆。

  门验收标准

  1.做门要开木门防裂槽

  2.门锁挖孔应用专业工具,上合叶应注意正反

  3.注意所有的门要等高等宽

  储物柜数量: 大芯板底架,榉木板饰面,榉木实木线收口,外开门有木线造型,内部有隔断。

  油漆:外部聚酯清漆3遍(含面漆2遍);内部清漆2遍。

  壁柜验收要求l 要求横平竖直,2米内±1mm,每工件外露部分倒角1×45°,所有阴阳角都要靠角尺

  铺墙砖(大阳台、橱房、卫生间)

  1.对原基层进行处理。

  2.水泥+沙子+界面剂粘贴。瓷砖磨边碰角。

  3.贴墙砖验收标准贴装石材及磁砖不平整度要求为±1mm、空鼓率为百分之0.5,所有阴阳角都要靠角尺

  铺地砖

  1. 对原基层进行处理。

  2. 水泥+沙子+界面剂粘贴。瓷砖磨边碰角。

  3.铺地砖验收标准

  贴装石材及磁砖不平整度要求为线条平整、划一,空鼓率为百分之0.5,所有阴阳角都要靠角尺,砖缝细小,地砖铺后12小时应一块块敲,一块砖有3/4空鼓以上,必须返工。

  特别注意:检查卫生间地漏,放水时间水是否流向地漏。

  电路改造全部都要穿管走线。

  布线要求

  1防止破坏铺设的管线

  2 弯头要套上了专门的pvc接头

  3 火线进开关,零线进灯头,插座接线应符合“左零右火接地在上”的规定

  4所有墙上废掉的线头等均打好结,用黑胶布包好头,埋在暗盒里,而不是直接拿水泥敷上

  做防水

  1. 要求对厨房及两个卫生间再在安装完马桶和面盆后再做一次防水,沐浴墙做到1.8m

  2. 防水验收标准一定要把准备做防水的基层打扫干净,尽量保持表面的干燥。

  卫生间的漏水部位主要在上下水管的根部和墙脚,所以这些地方做防水时一定要让它“吃饱”。用手指勾一下(或者用专用工具)就可以了。还要注意,防水需要从墙脚向上做不少于25厘米为好,淋浴处全做。防水材料干透以后,需要进行24小时的闭水试验。到楼下观察是否还存在漏水现象。

  铺木地板先基层清理,放置樟脑丸,为了确保每个房间协调统一,不留接缝,地板铺设前先弹基准线,特别是漆板,应确保水平缝,垂直缝在同一根线上。

  1 注意地板厂家提供的安装说明

  2 木制地板安装验收标准:材料应符合住户要求及现行产品标准;地板安装(粘结)应牢固、无声响,无松动;木地板表面应刨平磨光,无刨痕、刨渣和毛刺等现象,涂清漆的地板其图案(木纹)应清晰;拼花地板接缝应对齐,缝隙宽度一致,表面洁净,无溢胶现象;踢脚板与地板连接紧密;踢脚板上沿平直,全长高差应不大于±3毫米与墙面紧贴,无缝隙

  3、搁栅与搁栅的轴线间距一般为300mm。

  4、固定搁栅一般用一钉一锣和一米1只膨胀钉,木榫的轴线间距为300mm.

  5、在安装搁栅时应用母线放样,确保整体水平。

  6、搁栅的平整不得用夹板,而应用木契榫从两面填充、填实、用铁钉固定在搁栅上。

  7、铺设地板前,应根据地板色差进行挑选。

  8、铺设地板时,应在两侧面留有8~10mm的伸缩缝。固定地板时,应用 钻开孔(注意不得钻透企口),然后,用地板钉固定。铺设完毕,在地板表面涂刷一至二度封固底漆。

  另: 墙体和门套之间要用绷带或牛皮纸包

  厨房橱柜

  l 吊柜安装方式应该采用选用abs金属组合挂件。吊柜内左右上角有两只abs件,吊柜后背没有其它破损。其固定方法是,在墙上先测定水平,然后根据膨胀原理,将挂片固定,将吊码安装在吊柜的侧板,吊挂上去后,再进行上下、前后定位调整,最后,再加装“柜身组合器”即可确保固定质量和使用效果。同时,这一组合固定方法不但使柜内整洁美观,且强度可靠,当柜体承重后发生倾斜错位时,还可以微调复原。

  2 提前咨询柜体内水管布置

  3 地柜高0.8m,吊柜高2.1米

  特别注意厨房水槽要做防臭弯管

  洁具安装

  l 注意做防臭弯管

  2 软管质量要保证,不要拧着劲安装

  3 注意马桶冲水噪音

  -电话线和电源线应分别开槽走线,否则会有信号干扰

  -贴瓷砖前瓦工应用水平尺拉线

  -为防裂缝,石膏板的接缝处应找平后再刮腻子

  b.装修内容

  一、主卧:

  地板铺设打磨油漆(含基面平整、搁栅,以下同),墙面、顶面乳胶漆(品牌颜色待定),护角线,木质踢脚板(颜色和门套相同)。照明电源及开关铺设安装至合适位置,床头灯插座左右各一,顶灯及其开关安装2个(安装双控),空调电源和插座,电话线路及终端插座,有线电视终端插座,有线宽带线,两眼插座三眼插座共6个。门套制作油漆安装(材质待定),房门油漆安装,安装窗帘杆。

  二、次卧:

  地板铺设打磨油漆,墙面、顶面乳胶漆(品牌颜色待定),护角线,木质踢脚板(颜色和门套相同)。照明电源及开关铺设安装至合适位置,床头灯插座左右各一,顶灯及其开关安装2个(安装双控),空调电源和插座,电话线路及终端插座,有线电视终端插座,有线宽带线,两眼插座三眼插座共6个。门套制作油漆安装(材质待定),房门油漆安装,安装窗帘杆。

  三、卫生间:

  制作入墙移门和安装,门套制作油漆安装(材质待定),门的油漆安装。洁具三件套(含龙头上下水)安装,盥洗用具五金件安装,照明、浴霸、排气扇安装。做洗脸台,水泥瓷砖台面,镜子及镜前灯安装,开关插座安装,镜边防水插座2个安装。长条铝合金吊顶,贴墙砖、铺地砖,地漏安装,上下水管道预埋,热水器冷热水管道铺设。作入墙试壁柜贴瓷砖。

  四、厨房:

  制作入墙移门和安装。长条铝合金吊顶,贴墙砖、铺地砖,照明安装。橱柜制作和安装(下柜水泥贴瓷砖,里面木制框架)上柜木工制作柜体,门板定做安装。电源线路预埋,开关插座安装(冰箱、微波炉,脱排油烟机,电饭锅、电水壶、搅拌机、洗碗机消毒柜,热水器等插座共记不少于7个)。双槽水斗及笼头的安装,净水器的安装。上下水管道安装,煤气管道预埋,热水器冷热水管的铺设,增压泵安装热水器煤气管用6分管。脱排油烟机、热水器排气口和排气管的安装,小五金的安装。开墙打洞做门(尺寸待定)。

  五、客厅:

  地板铺设打磨油漆,墙面、顶面乳胶漆(品牌颜色待定),护角线,木质踢脚板(颜色和门套相同)。壁橱的.制作安装(样式待定)。照明电源及开关铺设安装至合适位置,灯的安装,有线宽带线,有线电视终端插座,电话线路及终端插座,空调插座,三眼两眼插座数量待定。防盗门安装及门套的制作安装油漆,窗帘杆的安装。

  六、室内阳台兼书房:

  地板铺设打磨油漆(含基面平整、搁栅,以下同),墙面、顶面乳胶漆(品牌颜色待定),护角线,木质踢脚板(颜色和门套相同)。照明电源及开关铺设安装至合适位置,顶灯及其开关安装,电脑电源和插座4个,电话线路及终端插座,有线电视终端插座,有线宽带线,两眼插座三眼插座共6个。门套制作油漆安装(材质待定),安装窗帘杆。制作吊橱一个(尺寸待定)。

  七、室外阳台

  清理阳台上的烟囱,砖块等杂物,在阳台架空利于排水,然后铺地砖,阳台边缘做花坛(贴墙砖),花架。照明电源及开关铺设安装至合适位置,安装电源和插座,电源线路预埋,开关插座安装(洗衣机等插座共记不少于3个)。水管的铺设,拖把池,洗衣池安装。搭建洗衣房。配合安装太阳能热水器。

  八、此办公室装修合同范本其它说明和要求:

  1、空调用电须单独由配电箱分路。

  2、配电箱内需排三只空调,插座、照明、厨房、房间、客厅要分路排,电线要分红、蓝、双色线且均要用6分pvc套管。

  3、为今后维修的便利,通往各房间的电源分路要清楚,各分路负载要均衡,配电箱内应有漏电断路器,电源线和弱电线不得安装在同一管道中,开关插座的接地保护要牢靠。

  4、须隐蔽的管线应在业主或其代表验收合格后方可进行隐蔽作业,竣工交验前应向业主提供室内管线的竣工图。

  5、施工承包人应按XX市地方标db31/t30—1999“住宅装饰装修验收标准”进行施工。

  6、业主委托施工承包人购买的材料,施工承包人在购买和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得业主认可,应有品质保证书和有效发票,否则业主有权拒绝验收或提出退货、返工及赔偿损失。

  7、保证体现原先商定好的装潢设计思想,不能擅自改动。如有变化,必须征得业主同意。

  8、业主购买的由生产商、供应商、销售商负责上门安装的设备(如厨房橱柜门、卫星电视、护角线、铜水管、复旦水管家净水器、门、太阳能热水器等),在上门安装时,施工承包人应积极作好相关的辅助配合工作(包括所购的材料、设备等协助搬运至现场)。

  9、所有要油漆的均在三遍。

  10、除上述装潢要求外,如有增加工作,不超过工程的25%,不增加工资。

  11、工程为清包,业主只提供材料。施工工具等设备由施工承包人自备自理。

  13、施工单位必须保证施工质量,发生施工质量问题,施工单位应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题,施工单位应立即予以改正,在未达到业主的整改要求前业主有权拒付人工费。

  14、施工人员要文明施工,禁止野蛮施工。如:要爱护室内原有设施,墙身不再油漆或贴墙纸不得将木版靠置在墙上,重物或有钉子的木版不准在地板上拖动,不准踏在家具面、门、抽屉和面盆上工作。不要让水泥、沙石、硬纸等建筑材料或垃圾充塞水厕或下水道。不准在浴缸里浸砖,不准在面盆里磨刀。业主所有的物品未经许可,不得擅自处理等。业主对表现不好的施工人员有权要求掉换,承包人不得拖延。

  15、施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置,工程施工结束后,施工人员负责场内建筑垃圾清运,完毕后方可立离场。

  16、承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育,施工人员不得在施工现场违法乱纪,一旦发生问题,后果自负。

  十六、办公室装修合同范本的附加条款

  甲 方:乙 方:

  签 章: 签 章:

  签约日期: 签约日期:

企业装修的合同2

  甲方:________(简称甲方)

  乙方:________ (简称甲方)

  根据《中华人民共和国合同法》有关规定,遵循自愿平等公平诚信的原则,双方就搭建大风乡畜牧兽医站办公楼房顶一事协商一致,订立本合同。

  一、工程内容:乙方负责房顶的彩钢瓦的搭建。

  二、工程质量及验收标准:施工完毕后,保证能抗六级大风,不漏雨。彩钢的板材厚度为4mm。如果两年内出现垮塌、破损,乙方需要在出现垮塌破损后24小时内现场维修,所需的.费用由乙方负责。

  三、工程计价:此工程的彩钢瓦按板材面计价,单价为:80元/平方米,施工面积为 ________平方米,总价为________ 元。

  四、工期为 ________天

  五、甲乙双方的责任

  六、甲方的责任:

  1、甲方提供施工所用的电,提供便利的施工条件。

  2、负责给乙方拨工程款。

  乙方的责任:

  1、严格按施工要求施工。

  2、严格操作规程施工,不强行、违规施工,严格杜绝火灾的安全事故的发生。否则乙方承担由此产生的全部责任。

  3、该工程完工并移交甲方前,乙方应保障甲方不承担任何因人生伤亡或财产损失所发生的一切责任,保障保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员诉讼、控告、索赔责任及可能发生的费用。 七付款方式:该工程施工完毕后,甲方按乙方所完成的彩钢瓦搭建面积及质量验收合格后,甲方提供有效税务发票,带乙方报账款到账后,一次性结算工程款。

  八、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,本合同之签字自日生效。

  甲方: ________乙方:________

  ________年 ________月 ________日

企业装修的合同3

  甲方:________ (以下简称甲方)

  乙方:________ (以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本装修工程施工协商一致,订立本合同。

  一、 工程概况及承包方式

  1、 工程名称:________

  2、 工程地点:________

  3、 工程承包方式:包工包料

  4、 工程概况:建筑面积

  二、 工程装修内容

  办公室增加隔墙、墙面乳胶漆、电气改造、玻璃安装、室内门更换等装饰工程

  三、 工程造价

  本工程结算的'工程量按现场收方单确认;金额按实结算。

  四、 合同工期

  工程开工日期: ________年 ________月________ 日

  工程竣工日期: ________年________ 月________ 日

  五、 质量要求

  达到国家现行《建筑装饰工程施工验收规范》合格标准。工程竣工后如出现质量问题(因甲方责任造成的质量问题除外),乙方无偿保修,保修期为二年。

  六、 付款方式

  工程竣工验收合格后,甲方即付给乙方工程款总造价的全部金额。

  七、其它事宜

  5、 其它未尽事宜由双方协商解决。

  6、 合同一式肆份,双方签字盖章后生效。

  甲方单位名称: ________ 乙方单位名称:________

  (盖公章) (盖公章)

  委托代理人:________ 委托代理人:________

  签约日期: ________年 ________月 ________日

企业装修的合同4

  发包人:________(甲方)

  承包人:________(乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  第一条:工程概况

  1、工程名称:办公室装饰

  2、工程地点:________

  3、工程范围:室内装修(见预算清单)

  4、工程承包方式:本工程采用全包工包料方式承担(参见附件清单)

  5、工程造价

  ⑴工程预算总造价为________元,大写人民币:________万元整。

  ⑵本工程总造价计算依据

  A、以工程设计施工图纸及设计变更、现场签证为依据。

  B、施工中甲、乙双方确认的施工障碍引起的变更或增加措施等费用。

  C、施工中甲乙要求新增加的项目费用。

  第二条工程期限

  1、经甲、乙双方确定:本工程合同工期为________天(日历),具体开发时间以甲乙双方签订的开工报告为准。

  2、本工程计划开工日期为________年________月________日,计划竣工日期为________年________月

  3、本工程在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。

  (1)由于不可抗力造成无法正常施工的;

  (2)由于甲方原因影响连续施工的(包括工程付款不到位)。

  (3)由于设计变更或设计未确定的。

  (4)由于未办妥相关物业或行政审批手续的。

  (5)由于施工工地(非乙方原因)一月内停电停水停气造成停工累计超过________小时;

  (6)由于甲方原因不能及时配套或配套单位不能配合而影响施工的。

  第三条工程施工准备与双方责任

  1、甲方责任

  (1)开工前甲方协调各方面的关系,办妥进场手续,甲方承担进场手续费用。

  (2)组织好设计交底及图纸会审工作。

  (3)委托为甲方代表,实行工程质量、进度监理,代表甲方处理工程日常事宜。

  (4)开工前1天,甲方腾空装饰场地以便工程开工。

  (5)做好甲方提供材料及设备的供应;落实建设资金,按期报付工程预付款,办理现场签证,竣工验收。

  2、乙方责任

  (1)提供完整的施工图纸及施工技术资料。

  (2)开工前组织有关人员熟悉施工图纸和设计资料,编制施工图预算和施工组织计划,制定施工总计划进度。

  (3)做发了施工准备工作,组织好人员及材料设施的进场、采购、供应和管理。

  (4)严格按施工图与说明书施工,确保工程质量,按合同规定的时间如期完工和交付,并承担双方约定的维修保养协议相关规定。人为损坏的修理由责任方负责,并承担费用。

  (5)委托为乙方代表,代表乙方与甲方代表人员接洽。

  第四条工程价款及支付

  1、本工程合同预算以施工图及施工方案的工作量为依据编制。

  2、由物业收取的管理配合,装修押金等相关费用,由甲方支付。

  3、本工程合同总价为¥:________。

  4、支付采取按工程进度分段付款方式。

  5、分段付款的时间及相应金额为:

  (1)合同签订时付合同价10%,计¥:________元整。

  (2元整。工程变更项目款项于双方确认,付完此款项方可施工增加工程。

  第五条施工质量与设计变更

  1、坚持按图纸施工,任意一方不得随意变更设计,如遇到列情况给乙方造成损失,应由责任方负担。

  (1)发现设计有错误或严重不合理,乙方通知甲方后,甲方应在三天内与设计单位商定,发出变更设计文件,甲、乙双方签协议后方准施工。

  (2)设计变更超出原设计标准或规模时,甲方必须按审批程序重新报批,甲、乙双方签协议后方准施工。

  (3)如因甲方投资不足,不能及时拨付工程进度款,造成中途停建、缓建,甲乙双方应商定对在建工程做到安全到位,并由甲方承担乙方的经济损失。

  2、乙方如遇到重要及复杂的隐蔽工程内容,可通知甲方共同验收,如甲方未按时参加,乙方可自行检查验收,甲方应予承认。

  第六条工程竣工验收及结算

  1、乙方在工程竣工前书面或口头通知甲方验收。

  2、甲方应在接到验收通知组织验收并在验收后出具工程验收证明。

  3、工程未经验收,甲方提前使用,应视为甲方已确认工程合格,若使用后发现质量问题,由甲方承担责任。

  4、乙方于工程竣工后,提供一年的`免费维修服务,但不包含人为原因造成的损坏部分。

  第七条工程安全生产、文明施工

  1、甲方对乙方承担的工程要做好安全交底,明确安全要求并进行监督检查,双方应按规定协商相关安全生产责任和治安消防事宜。

  2、乙方必须认真贯彻安全生产、文明施工的规章制度,做好安全生产、文明施工教育工作,严格安全操作规程,文明施工要求及严格执行治安消防条例。

  3、工程在施工期间,乙方人员发生工伤和急病等,甲方有提供方便,协助抢救义务,责任和费用均由责任方负担。

  第八条工程处罚及仲裁

  1、按本工程合同工期拖延一天,按工程总造价的千分之二进行处罚,工期处罚待本工程竣工后一次结请。若因一方违约,由违约方承担合同价的30%的违约金。

  2、甲方拖延结算及付款,按国家现行有关规定执行。

  3、本合同在执行过程中发生合同纠纷,当事人双方应及时协商,协调不成时,任何一方均申请双方上级主管部门或建设主管部门进行调解,调解不成时可由工程所在地的仲裁委员会提请仲裁或者向工程所在地人民法院提起诉讼。

  第九条附则

  1、本合同未尽事宜,双方及时协商增补条款,补充条款与本合同具有同等法律效力。

  2、本合同一式贰份,双方各执壹份。

  3、本合同经双方签字盖章后生效,工程竣工验收交付后保修期满,工程价款结清自动终止。

  4、本合同有效附件。

  (一)乙方提供平面图纸;

  (二)工程预算书;

  (三)补充条款;

  (四)其他

  甲方(盖章):________乙方(盖章):________

  代理人:________代理人________:

  ________年________月________日

企业装修的合同5

  发包方(简称甲方):

  承包方(简称乙方):

  经双方平等自愿,协商一致的基础上就装修工程有关事宜达成以下几点协议:

  一、工程单位名称地点:厂区办公室。

  二、承包方式:乙方包工包料。

  三、工程施工:一至三层地面贴砖,楼梯踏步做油漆,卫生间墙面贴砖、吊顶、小便池4只、蹲坑4只、格栅灯8只、墙面顶面做涂料、窗帘、防盗门1扇、防盗窗1扇,具体以报价单为准。

  四、工程期限: 开工日期:年 月 日至 年 月 日。

  五、工程总造价元(不含税)。

  六、协议签订后,乙方组织人员进场施工。

  七、在施工中如甲方有需增加项目或减项目则应增补与相应减少所支费用。

  八、付款方式:协议签订后即付30%(即________元)购置所需材料,工作量约过半支付30%(即__________元),余款工程竣工后一次付清。

  九、为了更快更好完成工程,甲方应配合乙方供电供水,工程款即时到位。

  十、乙方必须遵守甲方厂区规章制度,做到文明施工。

  十一、未尽事宜另行协商。

  十二、本协议甲、乙双方签字生效,并具有法律效力,本协议一式两份,双方各持一份,工程款付清后自行终止。

  甲方(签字):

  乙方(签字):

  日期:

企业装修的合同6

  甲方:________

  乙方:________

  工程地点:

  甲、乙双方共同商议,乙方为甲方作办公室的装修,具体内容如下:

  一、装修的内容:

  1、整个办公室的墙面处理,所用的水泥、沙子、乳胶漆、人工费均由乙方负责。

  2、对所有应铺设的强化木地板的地面进行找平。全部材料人工费均由乙方负责。

  3、对电路、信号线路进行改造要求每个房间及大厅都有相应的'一个电话线及电脑信号线。大厅房间要求由一个电话及不少于6个电脑信号线。

  4、吊顶及形象墙的设计制作全由乙方负责。

  5、卧室的内部设计及隔墙的装饰。

  6、办公所用屏风和桌面、椅子按甲方要求,由乙方制伏。款式和颜色都由甲方决定。

  二、付款方式

  合同签订后支付 元人民币,待室内装修完支付 元人民币。最后办公设备制做完后一次性付清余款。

  甲方:________ 乙方:________

  ________年 ________月 ________日

企业装修的合同7

  甲方:________

  乙方:________

  我公司办公场所因工作需要对部份楼层进行整修及墙面刷新工作,现办公室决定委托 杨和平(以下简称乙方)对该项目进行作业,现就该工程质量及施工安全签订合作协议如下:

  一:经甲乙双方协商,确定该工程以包工包料的方式,承包给乙方施工,施工期间发生的一切费用(债权、债务等)均由乙方承担。

  二:乙方须按要求按质量使用材料进行施工,并负责清理施工产生的垃圾外运工作,甲方不单独进行费用核算,所施工项目一年内如有任何质量问题均予以免费保修。工程完工后,由双方对施工项目进行验收,按工程决算书进行结算。

  三:乙方应严格按照操作规程施工,确保工程质量。施工期间,必须要求其雇佣的工人注意用水、用电安全,以防意外事故发生。

  四:施工期间,乙方须严把安全关,以确保第三者及施工人员的生命财产安全,如有因此而造成各方的.损失,不论任何原因发生的,甲方均不负责赔偿。一切法律责任及相关的赔偿义务,均由乙方承担。

  五:自该协议签订即日起乙方开始施工,并确保30天内完工。如遇特殊天气,影响施工进度,经甲方同意后,可适当顺延。

  六:乙方施工完成,经甲方验收合格后,由乙方出具税务发票及账号,甲方负责转账付款。

  以上条款以经过甲、乙双方确认无误,签章后正式生效。

  甲方签章:________ 乙方签章:________

  ________年________月________日

企业装修的合同8

  甲方:________(以下简称甲方)

  乙方:________(以下简称乙方)

  一、工程概况

  1、工程名称:___

  2、工程地点:___

  3、合同工期:开工日___年___月___日,竣工日___年___月___日,该工期包括法定节假日、交叉施工、配合施工的等待时间。因天气或其它因素影响施工,经甲方确认同意后乙方可以适当延长工期。

  二、工程服务形式

  包工、包料、包工期、包质量。

  三、工程总价

  暂定为人民币___万元(最终以甲、乙双方确认的维修清单为准)。

  四、结算方式

  工程完工验收合格后付清全部工程款。

  五、保修

  1、自乙方维修工程完工后,乙方须对全部工程承担保修责任,保修期为___年,自工程竣工验收合格并交付甲方之日起计算。

  2、在保修期内,乙方应定期对施工工程进行巡访,做好回访记录,并对存在隐患的质量问题,予以及时解决。乙方现预留保修负责人的书面通信地址和电话,以便通知乙方进行维修。

  六、违约责任

  1、乙方逾期开工、逾期竣工或逾期履行其他义务的,每逾期一日,均应当向甲方承担暂定工程总造价‰的违约金,任何一项逾期达七日或累计出现三次以上(含三次)迟延履行的,甲方有权解除合同,乙方应当承担因此而造成的甲方的一切损失(包括甲方因此向第三方支付的赔偿金、违约金)。

  2、乙方未经甲方许可停工达两日(含两日)以上的,甲方有权解除合同,乙方并应当无条件于两日内退场,双方于乙方退场后结算。

  3、乙方违反本合同其他任何一项义务,经甲方通知其限期改正,期满后仍未改正的,甲方有权解除本合同,乙方应当承担因此而造成的甲方的一切损失。

  4、对乙方故意或疏忽导致的材料和施工工艺不符合技术规范及环保要求引起的工程质量问题,或与合同约定不符的,无论工程是否已验收合格、交付使用以及是否超过保修期,均自甲方或业主知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。

  5、未经甲方书面同意,乙方不得将本合同项下的权利、义务转让他人,否则,甲方有权解除合同。

  6、乙方维修过的部位所出现的.工程质量问题在未解决前,甲方有权拒绝支付任何款项。

  7、凡因乙方原因导致本合同解除的,乙方应承担合同暂定价款10%的违约赔偿金,如该违约赔偿金不足以弥补甲方所受到的损失的(包括甲方因此向第三方支付的赔偿金、违约金),乙方还应赔偿甲方所受到的损失。

  七、安全施工

  乙方按有关规定采取严格的施工安全措施,承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用及后果,乙方施工人员的人身安全由乙方负责。乙方应为施工人员购买人身意外伤害险及与工程施工有关的一切保险。凡在施工过程中发生安全责任事故或其他责任事故,均由乙方承担责任。

  八、施工责任

  1、甲方在乙方施工中为乙方提供水、电等便利,并负责同住户及下属有关部门协调。乙方按施工工艺要求施工。

  2、乙方在施工中要保护好单位的方砖步道、花草树木,不能损坏。

  3、工程竣工验收合格且交付使用前乙方负责对现场的一切设施和工程成品、半成品进行保护并承担费用。

  4、乙方维修时必须每天将垃圾集中在甲方的指定地点,保持施工现场的清洁,并在甲方要求的时间内清除,竣工前做好卫生清扫和处理工作,否则,甲方有权委托他人清理,所发生的费用由甲方在应付给乙方的工程款中扣除。

  5、在施工中随时接受甲方代表及其委派人员的质量检查、检验及监督,为检查、检验、监督提供便利条件,并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改,承担因自身原因导致返工、修改的费用。

  6、本合同约定的维修工程必须由乙方自行完成,未经甲方同意,乙方不得将该工程擅自分包、转包或交由其他任何第三人完成,否则,甲方有权解除本合同。

  九、其它

  1、本合同壹式陆份,甲方执肆份,乙方执贰份,本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

  2、未尽事宜或合同执行中发生纠纷,双方应友好协商解决。协商不了,由该维修工程所在地人民法院解决。

  甲方(签字):________ 乙方(签字):________

  ________年________月________日 ________年________月________日

企业装修的合同9

  甲方:________

  乙方:________

  甲乙两方按照合同法相关规定,本着平等协商,公平公正,客观求实的精神,达成以下条款。

  1、甲方把学校办公室维修加固及装修项目工程委托给乙方承包。并一次发包乙方,由乙方包工包料并负责施工维修。

  2、维修项目:办公室内墙面翻新和办公室地面硬化。装修项目:办公室内吊顶和办公室墙面刮涂料安装防盗门。

  3、要求:乙方按照甲方的`要求去维修及装修,乙方保证项目工程质量。甲方保证项目工程结束后,经主管单位验收合格,及时付清工程款,否则按违约处理。

  4、项目资金:由市教育局拨付专项资金。维修工程合计价款人民币:________。当乙方完成工程项目,甲方报请市局验收合格后,甲方一次付清乙方工程款。

  5、双方合同签订后,共同执行。如有违约,加罚违约金。6本合同一式两份,双方当事人各执一份。

  甲方(盖章):________ 乙方(盖章):________

  ________年________月________日 ________年________月________日

企业装修的合同10

  企业发包人:

  营业地址:_____________

  委托代理人:_________营业执照号:___________

  电话:_______________法定代表人:___________电话:_________

  承包人:

  委托代理人:___________电话:_________

  本工程设计人:_________电话:_________

  施工队负责人:_________电话:_________

  依照《中华人民共和国合同法 》及有关法律、法规的规定,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就企业发包人的场所装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

  第一条 工程概况

  1.1 工程地点:____________________

  1.2 工程内容及做法(详见:预算表。施工图纸)。

  1.3 工程承包方式:双方商定采取下列第______种承包方式。

  (1)承包人包工、包料

  (2)承包人包工、部分包料,企业发包人提供部分材料(详见发包人提供装饰装修材料明细表。承包人提供装饰装修材料明细表);

  (3)承包人包工、发包人包料(详见发包人提供装饰装修材料明细表)。

  1.4 工程期限_____天,开工日期______年____月____日,竣工日期_______年_____月_____日。

  1.5合同价款:本合同工程造价为(大写):______________元(详见预算报价单)。

  第二条 施工图纸

  双方商定施工图纸采取下列第_______种方式提供:

  (1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见:装饰装修工程设计图纸);

  (2)发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见:装饰装修工程设计图纸),设计费__________元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。

  第三条 发包人义务

  3.1 开工前______天,为承包人入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;

  3.2 提供施工期间的水源、电源;

  3.3 负责协调施工队与邻里之间的关系;

  3.4 不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;

  3.5 施工期间发包人仍需部分使用该场所,负责做好施工现场的`保卫及消防等项工作;

  3.6 参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。

  第四条 承包人义务

  4.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;

  4.2 严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;

  4.3 保护好原场所室内的家具和陈设,保证室内上、下水管道的畅通;

  4.4 保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。

  第五条 工程变更

  工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见装饰装修工程增减项目单)。

  第六条 材料的提供

  6.1 由发包人提供的材料、设备(详见发包人提供装饰装修材料明细表),发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续;

  6.2 由承包人提供的材料、设备(详见承包人提供装饰装修材料明细表),承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。

  第七条 工期延误

  7.1 对以下原因造成竣工日期延误,经企业发包人确认,工期相应顺延;

  (1)工程量变化和设计变更;

  (2)不可抗力;

  (3)企业发包人同意工期顺延的其他情况。

  7.2 因企业发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由企业发包人承担,工期顺延。

  7.3 发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。

  7.4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。

  第八条 工程款支付方式

  8.1 双方约定按以下第 种方式支付工程款:

  (1)合同生效后,发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款:

  支付方式 支付时间 支付金额

  第一次 开工前三日 支付 元

  第二次 工程进度过半 支付 元

  第三次 双方验收合格 支付 元

  工程进度过半指:________________________________________

  (2)其他支付方式:________________________________________

  8.2 工程验收合格后,承包人应向企业发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后 日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字,发包人应在签字时向承包人结算工程尾款。

  8.3 工程款全部结清后,承包人应向企业发包人开具正式统一发票。

  8.4 本工程验收合格后,保修期为自双方签字之日起 月

  第九条 违约责任

  9.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。

  9.2 未办理验收手续,企业发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。

  9.3 因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

  9.4 企业发包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向对方支付违约金_________元。

  9.5 由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。

  9.6 由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金________元。

  第十条 合同争议的解决方式

  本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第______种方式解决:

  (一)提交__________________仲裁委员会仲裁;

  (二)依法向人民法院提起诉讼。

  第十一条 附则

  11.1 本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。

  11.2 本合同签订后工程不得转包。

  11.3 本合同一式_______份,双方各执________份,_________部门___________份。

  11.4 合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  发包人:____________(签字) 承包人:_______________(签章)

  法定代理人:_____________ 法定代理人:_____________

  委托代理人:_____________ 委托代理人:_____________

  ________年_____月_____日

企业装修的合同11

  甲方:________________

  身份证号:________________________________

  乙方:________________

  身份证号:________________________________

  ___________(以下简称甲方)为装修信息性房屋(___________________________),经与__________(以下简称乙方)双方协商,订立本协议,以共同恪守。

  一、工程项目

  1、__________个房间(_____卧室、_____客厅,以下简称这个房间)铺木地板;

  2、__________个卫生间做防水,铺地砖及瓷砖;

  3、主卧卫生间安装马桶及台柱盆;

  4、公用卫生间安装台柱盆;

  5、厨房做防水,安装橱柜;

  6、包卧室、卫生间门;

  7、未尽细节的之处,由甲方提出方案,商量确定。

  二、承包方式

  甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方),乙方负责施工。

  三、质量标准

  施工质量要符合安全要求和国家要求的装修标准,装修质量不得低于同一施工类型的装修标准,双方认可。

  四、施工期限

  __________年_________月________日至__________年_________月________日,如不能按期完成,每天将处罚金_____元。

  五、工程造价

  按照附表价格,由乙方采购材料并安装。如有变更,以双方认可的`变更单结算为准。

  六、付款方式

  合同签订后,甲方支付现金_______(大写:人民币____________万元整)经甲方验收,如符合以上施工项目和设计要求,三天内一次将剩余装修费付清。

  七、其它问题

  装修项目的具体要求,由甲方提出,乙方实施。本协议未尽事宜,由双方协商解决。本协议自双方签字之日起生效。

  八、本协议一式_____份,甲乙方各执_____份,具有相同效应。

  甲方签字(盖章):__________________

  乙方签字(盖章):__________________

  ____________年__________月________日

  ____________年__________月________日

企业装修的合同12

  发包人(全称)(招标单位)(简称甲方)

  承包人(全称)(中标单位)(简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况:

  本工程位于xx市xx东路xx号,xx广场a栋××楼×-××单元

  资金来源:资金自筹,已落实

  二、工程承所范围

  承包范围:室内装饰工程

  三、合同工期

  开工日期:以业主出具的开工通知书为准。

  竣工日期:年月日

  合同工期总日:历天70天。

  四、质量标准

  工程质量标准:优良

  五、合同价款金额(大写):(暂定中标价)元(人民币)。待甲方聘请审计事务所进行预算审计后,以预算审计审定价格为准。

  六、保修

  1、质量保修范围及年限:按"建设工程质量管理条例"第六章规定;

  2、保修金额的支付方式在质量保修书中双方商定。

  七、分包转包

  本工程必须自行完成,不得分包或转包,若发现上述情况,发包人有权终止合同,要求分包转包方退场并按每天1000元罚款(从进场日至退场之日)。

  八、违约责任:除协议中有明确约定的外,违约方应按合同总价的 %(或人民币元)向另一方支付违约金。

  九、其他

  1、本工程委托 ××(暂定)监理公司监理,中标单位必须遵守中华人民共和国建筑法和现行监理法规,自觉服从监理管理。

  2、所有变更须经发包人代表、设计单位及监理工程师认可,未经同意不得擅自变更设计,否则由此发生的一切费用由承包人承担,延误工期不顺延。

  设计变更由设计单位出具变更文件,发包人认可,监理工程师签发,否则不予确认,承包人应在收到变更通知后的2天之内,提出变更工程价款报告,工程竣工决算时,由于工程量变更而引起合同价款的增减,按投标报价时的优惠同等让利。

  3、投标文件明确的项目经理和专业质量员,不得变更。开工和施工过程中发现若有变更,发包人有权终止合同,并追究由此带给发包人的一切损失。

  4、本工程要求项目经理本人每天至少8小时在本工程现场工作,否则发包人将对承包人处以500元/天的罚款。

  5、施工用水、电由发包人装表,交承包人保管使用,承包人依表计量,按实际价付款给发包人,定额用水、电量的定额价与定额用水量的实际价之间价差由发包人承担。

  6、甲方不提供住宿条件,乙方自理。

  7、施工合同使用现行施工合同示范文本。

  十、组成合同的文件

  组成本合同的文件包括:

  1、本合同(含协议书、通用条款、专用条款)

  2、补充协议

  3、明确双方权利、义务的会议纪要等

  4、承诺书

  5、招标文件、投标书和中标通知书

  6、施工图纸、设计变更

  7、标准、规范及有关技术文件、技术要求

  8、工程预算

  双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

  十一、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

  十二、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

  十三、发包人向承包人承诺按照合同综合的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

  十四、合同生效

  合同订立时间:年月日

  合同订立地点:

  本合同双方约定订立后生效。

  发包人:(公章)承包人:(公章)

  住所:住所:

  法定代表人:法定代表人

  委托代表人:委托代表人:

  电话:电话:

  传真:传真:

  开户银行:开户银行:

  帐号:帐号:

  邮政编码:邮政编码

  作者:不详来源:

  甲方:

  乙方:

  丙方:

  丁方:

  由于甲方办公楼装修需选择装修单位进行设计、施工,乙、丙、丁三方均是专业的装修、设计单位。各方协商,达成如下合同:

  一、_________年_________月_________日前,乙、丙、丁三方分别完成对甲方基本要求的调查了解,甲方配合乙方的工作。

  二、_________年_________月_________日前,乙方应完成平面图(布局)、效果图的设计方案,及工程投资概算和经济分析。

  三、甲方在收齐三方的前条所述资料后_________日内决定所采纳的方案。该方案可以是一方提出的方案,也可以是两方或三方方案的结合。

  四、按甲方最终确定的设计方案由设计方(或者采纳设计方案比重较大的一方)制作施工图。

  五、按设计方的施工图,由乙、丙、丁三家制作工程预算及工作量清单。

  六、甲方在收到三方前条所述资料后_________日内确定一家负责装修工程施工。施工合同另行签定。

  如设计方未被确定为施工方,设计方同意甲方无偿使用其设计方案和施工图;同时由施工方给予设计方适当补偿,具体补偿数额由施工方与设计方自行协商。

  七、甲方不另支付设计费和施工图制作费;施工方不得将其列入装修成本。

  八、本合同自双方签字、盖章之日起生效,本合同一式肆份,肆方各执壹份。

  甲方:

  乙方:

  丙方:

  丁方:

  签约日期:

  作者:不详来源:

  ____________租户(以下简称乙方),提交的室内二次装修方案,经______________(以下简称甲方)批准,在_______号房屋进行室内二次装修的施工。为便于二次装修的管理与服务,使已入住客户有一个良好的办公环境,经双方协商签订本协议,共同遵守。

  1.乙方委托的装修公司应事先向甲方及消防局报批装修方案并获准,交纳有关费用和办理装修许可证后,方可开始装修。装修垃圾应运至园内指定地点。所应交纳的费用为_______以内,支付垃圾处理费?_______ 元,超过_______的,整数倍面积的部分按倍数计收,其余的面积按比例计收。同时乙方应按装修房屋的租赁面积向甲方缴纳_______元/平方米的装修保证金。因此乙方委托的装修公司所交纳的费用为垃圾处理费_______元,押金_______元。装修完成并经甲方验收后,待三个月内确认周边环境和用房单位不受损坏和影响,退还乙方委托的装修公司押金。

  2.甲方同意自乙方委托的装修公司报批装修方案获准之日起给予乙方_______日或直至_______年?_______月_______日为止的装修期。在装修期内乙方按上述场地的建筑面积每平方米每月人民币_______元的标准向甲方交纳装修管理费合计人民币_______元(不足一个月或超过一个月,按实际天数计收),超出给定的装修期,无论乙方装修是否完工,甲方将按规定收取场地使用费。乙方因特殊要求,需改变原有隔墙、通道、设备等设施的,必须经甲方书面同意。但乙方在使用期满迁出时,必须恢复墙体、通道、设备等原状(甲方书面同意不必恢复者除外),乙方未经甲方书面同意擅自进行二次装修或虽经甲方同意但超出甲方书面同意内容进行二次装修的,甲方有权要求乙方恢复原状并赔偿损失。

  3.甲方向乙方提供的场地应符合国家有关消防安全的规定,而乙方二次装修部分的消防核准则由乙方负责。乙方应正确使用并爱护场地内部的各项设施,防止非正常损坏。协议终止时,乙方应当按时交回场地,并保证其原有消防设施的完好,同时结清应当由乙方承担的各项费用。

  4.乙方应向甲方提供所有进场装修人员的身份证复印件及登记照片各一张。

  5.乙方须到甲方管理服务部办理施工人员临时出入证,凭证进场施工,无证者拒绝进场。出入证押金每证____元,含工本费___元(实退还_______元,遗失出入证,押金不予退还。

  6.乙方应严格按照经甲方审核批准的二次装修方案及图纸组织施工,并接受和配合甲方监管。二次装修方案图纸的审核报批手续,由租房用户办理,施工中如有局部变动,应于改动前报经甲方审批。

  7.无论在什么情况下,未经甲方同意,乙方装修人员不得使用客梯,所有装修人员和材料只能搭乘消防(货)梯。装修材料只能选择_______至次日_______之间运至装修房屋内,公共场地严禁占用和堆放材料等杂物。

  8.乙方施工人员应做好文明施工,保证公共场地清洁畅通,爱护楼房内外公共设施,合理使用卫生间。如因乙方人员导致的卫生管道堵塞、其他公共设施、设备以及房屋结构和内外墙(窗)的损坏,则由乙方负责赔偿相应的经济损失或费用,并处以______-______元/次的'违约罚金。

  9.每周一至周五_______~_______,严禁从事一切可能造成噪音、粉尘污染、强烈气味的施工操作,如使用电锯、冲击钻、拆除天花和隔墙、油漆等作业。以上操作必须在每晚______至次日______或双休日内进行,所有装修施工必须关窗作业,以免因施工影响其他客户。违者若劝阻不改,甲方有权对乙方处以_______元/次的违约罚金,并酌情给予停电处理,由此而耽误的施工进度,由乙方自负。

  10.乙方在装修期间,不得开启室内中央空调,并应封闭新风口,以免粉尘和油漆等异味通过中央空调系统影响其他客户。装修施工中不得造成室内外原装设施、设备的损坏和消防系统的误报,否则,除照价赔偿外,违者一次处以_______元的违约金。

  11.为统一科技园形象,如装修涉及安装门铃、密码锁及铭牌等,均须向甲方提出申请,经批准后在指定位置安装。

  12.乙方施工前应做好各项安全防范措施,施工期间严禁室内吸烟,做到安全防火,严格遵守《中华人民共和国消防法》的有关规定,如有违反,乙方承担一切经济损失及法律责任。装修房屋内应配备灭火器不少于两只,可向甲方借用,(每只有偿使用费_______元),装修竣工后退回。若遗失或损坏,则照价赔偿。施工如需动火作业,必须向甲方申请动火许可证。违反动火规定,处以_______元/次违约罚金。

  13.施工用电时,要采用标准接线板和插头,严禁用电源线直接插接在插座上。如需增加用电负荷,可向甲方申请临时用电,经批准后方可作业(乙方自备电源线开关)。若由于乙方原因造成甲方配电房线路跳闸而影响到对其他客户供电,则由乙方赔偿相应的经济损失,并处以_______元/次违约罚金。

  14.装修期间,乙方施工人员须着装整齐,不得赤足、穿背心、拖鞋,不得在非施工区逗留,不得随地吐痰及在公共区域吸烟、扔烟蒂,不得高声喧哗、打闹;施工场内禁止赌博、酗酒。,违反上述情况者一次处以 _______-_______元/人的违约罚金。

  15.乙方装修过程中的垃圾杂物,必须用包装袋包好,及时清理,不得漏撒在装修范围之外的其他公共地方。

  16.装修保证金除支付电费外,还将用于因装修过程中造成楼房损坏部位的修补费用或支付装修过程中的违约罚金等,如果该保证金不足以弥补其损失及费用,甲方有权追收差额部分。

  17.乙方装修施工期间,甲方负责提供装修用水、消防(货)梯运输和卫生间等生活设施的使用,并保障装修室内的电源开通(电费由客户承担)。

  18.本协议一式二份,甲方一份,乙方一份,甲乙双方签字盖章后生效,装修施工结束时终止。如乙方在装修施工中严重违规,甲方有权单方解除协议,停止装修室内的供电,待问题解决后方能恢复装修施工。

  甲方:

  代表:

  _______年______月_____日

  乙方:

  代表:

  ______年______月______日

  作者:不详来源:

企业装修的合同13

  乙方:________(以下简称甲方)

  乙方:________(以下简称乙方)

  根据________经济合同法及建设部和省、市建委关于建筑装饰工程的有关规定,经双方协商一致,特签订本合同如下:

  一、项目概况及合同方式

  1、项目名称:________

  2、项目地点:________

  3、工程承包方式:包工包料

  4、项目概况:建筑面积________平方米。

  二、工程装饰内容

  室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程。

  三、工程造价

  工程费用以施工图纸、甲方使用要求和设计要求为依据;

  工程造价为人民币________元。(以甲方确定的单价为准,工程量完成后以审核为准)

  四、项目周期

  项目开工日期:____年____月____日

  项目完成日期:____年____月____日

  五、质量要求

  根据行业标准JGJ73—________《建筑装饰工程施工验收规范》,并执行省、市建委和消防部门规定的标准,工程质量优良。如工程竣工后出现质量问题(人为造成的质量问题除外),属于乙方责任,乙方提供免费保修,保修期一年,终身维护。

  六、付款条件

  1、合同签订后,甲方应向乙方支付工程总费用

  2、当工程进度减半时,甲方应向乙方支付工程总费用

  3、工程竣工验收合格后,甲方应向乙方支付工程总造价

  4、乙方剩余的项目资金作为保证金予以清偿。

  七、双方的责任

  1、甲方负责提供整个项目的使用和设计要求;提供现场使用的'水电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放区和原建筑的设计图纸;装饰工程涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀的位置应明确;施工场地要平整。

  2、乙方:向甲方提供工程装饰施工设计图及工程报价。

  八、其他事项

  甲乙双方同意达成如下协议:

  1、因特殊情况或不可抗力导致工程无法施工的,可以顺延工期;因违约造成的一切损失由违约方承担。

  2、如果项目或项目的材料和工艺发生变化,而不是本项目的报价发生变化,甲方应确认综合单价,然后现场签证表格,以甲方现场负责人签字为准,并计入竣工决算。(如果发生了工程报价以外的工程或者工程的材料和工艺发生了变化,甲方已经批准,但如果甲方没有签证,发生的费用也将生效。)

  3、当工程量发生变化时,以工程竣工后的工程量计算审核为准。

  4、甲方或乙方违反合同,不履行合同的,可向上级主管部门或仲裁机构申诉。

  5、其他未尽事宜,由双方协商解决。

  6、本合同一式两份,经双方签字后生效,双方各执两份,具有同等法律效力。

  单位名称:________乙方单位名称:________

  (印章)(印章)

  法定代表人:________法人代表:________

  授权代理人:________

  ____年____月____日____年____月____日

企业装修的合同14

  委托方(甲方):________

  承接方(乙方):________

  工程项目:________

  甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装饰。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签定本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。

  第一条:工程概况

  一、工程地址:

  二、居室规格:房型层(式)室厅卫。

  三、施工内容:详见本合同附件《装饰施工内容表》。

  四、委托方式:双方商定采取下列第种承包方式。

  1.乙方包工、包全部材料;

  2.乙方包工、部分包材料,甲方提供部分材料;

  3.乙方包工、甲方包全部材料。

  五、工程开工日期:________年________月________日

  六、工程竣工日期:________年________月________日

  工程总天数:________天

  第二条:工程价款

  工程价款(金额大写)________元。

  第三条:质量要求

  一、工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。详见本合同附

  件《家庭装饰工程主材料报价单》维修办公室合同范本维修办公室合同范本。

  二、施工中甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的

  费用,应另签定补充合同。

  三、凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由

  乙方负责。

  第四条:材料供应

  一、甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装饰工程,非经甲方同意,

  不得挪作他用。

  二、乙方提供的材料、如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用,如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。

  第五条:付款方式

  一、合同一经签定,甲方按照下表中的约定直接向乙方支付工程款

  支付次数支付时间支付金额

  第一次开工前三日________年________月________日________元

  第二次工程进度过半________年________月________日________元

  第三次工程验收合格________年________月________日________元

  二、甲方付清工程价款,详见本合同附件《家庭装饰工程工程结算单》,乙方向甲方办理移交及发放工程保修卡,详见本合同附件《家庭装饰工程工程质量保修卡》

  三、甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格

  未结清工程价款时,不得交付使用。

  四、工程施工中如有项目增减或需要变动,详见本合同附件《家庭装饰工程工程变更表》,双方应签定补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,当场结清。

  第六条:争议解决

  1.本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的`前提下,双方应协商解决。

  2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商调解解决不成时,可以按照本合同约定向

  ——市仲裁委员会申请仲裁;

  ——人民法院提起诉讼。

  (将不选定的解决方式划出)

  第七条:合同的变更和解除

  一、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后,重新签定补充协议

  淘宝精品

  维修办公室合同范本合同范本。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。

  二、施工过程中,任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。

  第八条:合同生效

  一、本合同和合同附件由双方盖章、签字后生效。

  二、补充合同与本合同具有同等的法律效力。

  三、本合同(包括合同附件、补充合同)一式份,甲乙双方及见证部门各执壹份。

  甲方(业主):(签章)乙方:(签章)

  住所地址:地址:

  委托代理人:委托代理人:

  电话:电话:

  签约地址:

  签约日期:___年___月___日

【企业装修的合同】相关文章:

装修公司装修合同04-02

装修公司装修合同15篇04-03

装修合同03-19

装修合同10-30

装修的合同11-16

装修合同精选09-13

装修的合同06-25

装修合作合同02-26

【精】装修的合同03-04