【精】工程施工合同

　　随着人们法律观念的日益增强，我们用到合同的地方越来越多，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是小编帮大家整理的工程施工合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

【精】工程施工合同

工程施工合同1

　　发包人（全称）：________

　　承包人（全称）：________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循公平竞争、自愿和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本补充合同，其他合同或协议书条款与本补充合同有冲突时，以本补充合同为准。

　　一、工程名称、地点：

　　一#厂房、二#厂房；绍兴袍江工业区

　　二、工作内容：

　　施工图内土建及水电安装

　　三、承包方式：

　　包工包料。所有分部分项工程不得分包及转包

　　四、工程约定：

　　1、合同工期为历天。具体开工日期以开工报告为准；

　　2、连续三天以上停水、停电，工期相应顺延；

　　3、本工程采用预应力管桩，由管桩造成对周围建筑物的'影响所产生的纠纷和经济损失由甲方负责与乙方无关。

　　五、工程质量标准为合格。

　　如达不到合格标准，一切损失由承包人承担。

　　六、安全生产及文明施工：

　　承包人应严格遵守安全生产管理条例和操作规程，精心组织工，确保安全生产，遵守绍兴市有关建设工程文明施工规范和规定。在施工过程中出现的一切安全事故均有乙方承担，与甲方无涉。

　　七、工程结算口径：

　　1、厂房一、厂房二：按图纸要求施工一次性包干920万元，增加工程和场外工程执行20xx版《浙江省建筑安装工程预算定额》不作下浮，决算材料价格按绍兴市建设工程造价管理处发布的当月信息价执行，无市信息的参照省信息价。

　　2、增加工程和场外工程量按实结算；经监理工程师初审，并经建设单位管理人员签章确认的联系单、签证单作为结算依据。

　　3、增加和场外工程结算审计事宜：工程竣工，承包人提供完整结算资料并能积极配合。

　　八、工程款支付：

　　1、承包人进场三天内甲方支付乙方工程预付款100万元；

　　2、承包人基础施工完毕，支付合同造价（920万元作付款基数，下同）25%工程款；

　　3、二层主体施工完毕支付合同造价25%工程款；

　　4、主体结顶支付合同造价25%工程款；

　　5、工程款竣工验收合格并资料移交完毕后支付合同造价25%工程款；

　　6、增加工程和场外工程付款按实际工程量经甲、乙双方协商后再定。

　　九、合同争议：

　　补充合同履行过程中产生争议时，约定向人民法院提起诉讼解决。

　　十、工程保修：

　　保修期限按国家规定为土建、水电安装各二年，屋面五年，自竣工验收交付使用之日计算。

　　十一、合同份数：

　　本合同正本一式二份，双方各执一份，经双方代表签字、盖章后生效。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程施工合同2

　　发包单位：____________________________公司（以下简称甲方）

　　法定代表人：__________________________

　　通讯地址：____________________________

　　联系方式：____________________________

　　承包单位：____________________________有限公司（以下简称乙方）

　　法定代表人：__________________________

　　通讯地址：____________________________

　　联系方式：____________________________

　　经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司____________防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。

　　第一条总则

　　1、工程名称：__________________

　　2、工程地点：__________________

　　3、工程内容：根据公司____________工程施工联系单和设计变更通知单要求，__________________防水工程采用__________________防水涂膜（_________厚），_________防水工程采用__________________防水涂膜（找平层上作基层处理）。

　　第二条承包方式

　　乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。

　　第三条工程造价

　　________________防水每平米_______元；___________________________防水每平米_______元。

　　结算时按实际面积结算。

　　第四条质量标准

　　乙方应确保公司__________________防水工程达到优良标准，严格参照_________省防水工程新规范标准_________和_________市现行有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。

　　第五条双方责任

　　1、甲方责任：

　　（1）应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。

　　（2）应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。

　　（3）配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。

　　（4）甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。

　　2、乙方责任：

　　（1）听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及______市建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送市建科院检验合格后使用。

　　（2）配合市建公司梅林生活基地整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的.因素外，不得人为拖延。

　　（3）应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。

　　（4）应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修三年。

　　第六条付款方式

　　本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的_______%给乙方，留_______%的工程款作保修金，三年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。

　　第七条其它

　　1、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。

　　2、待三年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。

　　3、未尽事宜，双方共同协商解决。

　　发包单位（公章）：________________承包单位（公章）：________________

　　法定代表人（签章）：____________法定代表人（签章）：____________

　　________年______月______日________年______月______日

工程施工合同3

　　甲方（发包方）：______________

　　法定代表人：__________________

　　乙方（承包方）：_____________

　　法定代表人：_________________

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

　　第一条：工程项目

　　1、工程名称：________________

　　2、工程地点：________________

　　3、工程内容：________________

　　4、承包形式：________________

　　第二条：工程期限

　　1、合同工期

　　开工日期：_____年____月____日

　　竣工日期：_____年____月____日

　　2、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延

　　（1）在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上；

　　（2）因台风暴雨飓风等不可抗力的因素；

　　（3）因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。

　　3、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。

　　第三条：工程价款、结算及付款方式

　　甲方付款前，乙方应提供发票。

　　本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为人民币__________元（大写:________）。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。

　　1、本合同签订后___日内，甲方支付人民币________元工程款；

　　2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付人民币____元工程款；

　　3、余款人民币______元作为质量保证金，待保修期满后十五个工作日内无息支付。

　　第四条：建筑材料、设备的供应和采购

　　1、工程材料、设备由乙方采购。

　　2、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。

　　第五条：施工与设计变更

　　1、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。

　　2、甲方因使用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并及时做好现场签证。

　　3、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，工程采用包干价，对增减部份的'工程款由甲乙双方协商确认。

　　第六条：工程质量管理及验收

　　1、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。

　　2、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。

　　3、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。

　　第七条：安全施工

　　乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　第八条：质量保修

　　1、本工程保修期限为年，自工程竣工验收合格起算。

　　2、在保修期内，乙方应保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后12小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。

　　乙方保修联系电话：___________；乙方保修联系人：______________。

　　第九条：违约责任

　　1、乙方未能按时竣工的，每延期一日应按工程总价款的千分之三向甲方支付违约金（从工程款中直接扣除）；无故延期15日以上视为根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外，还应向甲方支付工程总价款的20%的违约金。

　　2、工程出现质量问题视为乙方严重违约，视情节轻重乙方应按工程款的10-30%向甲方支付违约金（可从工程款中直接扣除），此外应赔偿因此给甲方造成的损失。

　　3、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

　　第十条：纠纷解决办法

　　因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　第十一条：附则

　　1、甲方代表为，乙方代表为。

　　2、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。

　　甲方（盖章）：______________

　　联系人：_____________________

　　联系方式：___________________

　　地址：_______________________

　　乙方（盖章）：______________

　　联系人：_____________________

　　联系方式：___________________

　　地址：_______________________

　　签署时间：_______年____月_____日

工程施工合同4

　　发包方（以下称甲方）：

　　法定代表人：

　　身份证号码：

　　承包方（以下称乙方）：

　　法定代表人：

　　身份证号码：

　　依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，结合________省有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于《________》（合同编号________，以下简称原合同）甲乙双方就其中未尽事宜经充分协商，达成一致，形成本补充协议。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：

　　4、工程承包方式：

　　5、工程范围

　　二、工程期限

　　计划开工日期：____年____月____日。（以甲方下发的书面通知的时间为准）；

　　计划竣工日期：____年____月____日。

　　工期总日历天数：____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

　　三、合同价款及支付方式

　　1、暂估合同价款为____________万元（人民币大写：____________。暂估合同价款=综合单价×暂估工程量（综合单价和暂估工程量见工程量附件）

　　2、付款方式：按原合同相关条款执行。

　　四、补充协议的`最终结算

　　补充协议所列工程量为暂估工程量，工程量计算规则以经甲方确认的实际工程量为准，按原合同计量条款执行。

　　五、质量标准及验收

　　严格按照原施工合同执行。因工程质量问题造成的一切损失由乙方完全负责。

　　乙方对承包范围工程质量负有完全责任，并严格依照施工图设计、设计变更、图纸会审等设计文件要求施工。甲方将按此及现场情况进行施工监督管理。

　　六、争议解决

　　1、对本协议的订立、履行、解释、效力和争议的解决均适用中华人民共和国法律。

　　2、本协议是原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。本协议与原合同相抵之处，以本协议为准。

　　3、凡因本协议的签订、履行而发生的或与本协议有关的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成的，向工程所在地的人民法院提起诉讼。

　　七、合同生效

　　本合同自_________________________生效。

　　八、合同份数

　　本合同一式____份，均具有同等法律效力，发包人执____份，承包人执____份。

　　发包人：（公章）

　　法定代表人或其委托代理人：（签字）

　　组织机构代码：

　　地址：

　　邮政编码：

　　电话：

　　传真：

　　电子信箱：

　　开户银行：

　　账号：

　　承包人：（公章）

　　法定代表人或其委托代理人：（签字）

　　组织机构代码：

　　地址：

　　邮政编码：

　　电话：

　　传真：

　　电子信箱：

　　开户银行：

　　账号：

工程施工合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　龙港花园三期J12#B住宅楼的地暖工程铺设、安装(含主材)由乙方承包，特订立合同条款如下，以资双方共同遵守执行。

　　一、工程名称：龙港花园三期J12#B住宅楼的地暖工程铺设工程

　　二、工程地点：鲅鱼圈区龙港花园

　　三、工程承包范围：龙港花园三期J12#B住宅楼地热管铺设、安装、保温处理、碎石混凝土找平层等地暖工程所需的施工全部内容(含材料、人工费及材料运输等)以及相关的检验、调试、验收;成品、半成品保护和现场卫生清理等完成该分项所有的'工序。

　　四、承包方式：按照套内实际面积一次性包干,单价为拉毛70元/M,一次性压光75元/M.

　　五、承包单价及工程量结算依据：

　　每平米包干拉毛70元/M,一次性压光75元/M，价格包含制作、安装等费用，但不包含税金，如中途有施工相关变动经甲乙双方协商后价格随之调整。

　　六、质量标准及工艺要求：

　　1、乙方应严格执行国家质量标准、施工规范、规程及设计图纸和标准图集要求施工，产品质量应符合国家标准，工程质量等级应达到合格以上;

　　2、地热管材及配件采用的品牌为“金德”牌系列管材及配套管件等。具体规格型号：

　　3、技术要求：

　　①管材铺设间距150mm，管材技术性能指标应达到国家标准.

　　②保温材料采用聚苯乙烯保温板，容重20kg/m3，厚度20mm。

　　七、安全方面：

　　1、乙方应严格遵照国家现行颁发的建筑安全生产有关管理规定，严格按照国家现行颁发的安全生产条例组织施工，杜绝违章作业，确保安全生产。对本分项工程的施工安全负全部责任。(包括经济、法律等)

　　2、在施工过程中，乙方应严格遵照国家颁发的建筑安装工程、安全技术操作规程进行施工;认真采取有效措施，强化安全管理;按所颁发的标准执行;确保安全生产、文明施工，杜绝安全事故的发生。

　　七、甲乙双方责任：

　　1、甲方责任：

　　(1)、向乙方提供设计施工图纸，对本工程实施监督管理。检查乙方的工程质量和工程进度，协调与其他施工班组等相关部门的配合;

　　(2)、负责对图纸不符合要求进行技术性变更。

　　(4)、在工程全部验收完毕后3日内甲方应全部结清该工程项目的全部费用。

　　2、乙方责任：

　　(1)、乙方应向甲方提供相关的施工材料产品合格证、原材料合格证、并负责在工程竣工后，清理现场，做到工完场清。

　　(2)、因乙方的产品质量或安装质量不能符合相关质量标准，乙方负完全责任。

　　十、工程工期：

　　1、依照甲方及现场施工要求，合同签定后，待甲方通知三日内乙方必须进场并开始施工。乙方的工程进度应满足甲方的施工进度计划要求。

　　2、乙方必须遵照甲方总体工期安排、规划要求不得拖延。

　　十一、付款方式：

　　1、合同签订后,甲方预付定金人民币陆仟元整.

　　2、全部工程完成，乙方应当向甲方提交竣工验收申请，验收合格后甲方应支付剩余款。

　　十二、售后服务：

　　该分项工程终身维修，保修期内，因产品或其他质量问题，乙方应免费维修，由于使用不当造成的损坏，乙方不负任何责任。

　　十三、合同未尽事宜，双方协商解决，若协商不成，任何一方均可向工程项目所在地仲裁机构提起诉讼。

　　十四、本合同壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：乙方(公章)：

　　法人代表或授权委托人：法人代表或授权委托人：

　　经办人：经办人：

　　时间：年月日时间：年月日

工程施工合同6

　　施工单位：公司

　　承包单位：化工有限公司

　　经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司XX防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。

　　一、总则

　　1、工程名称：公司梅林生产、生活基地

　　2、工程地点：上梅林深华石料公司大院内

　　3、工程内容：

　　根据公司xx工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜，屋面防水工程采用聚氨酯“851”防水涂膜。

　　二、承包方式：

　　乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。

　　三、工程造价：

　　厨卫间聚合物防水每平米20元；屋面“851”聚氨酯防水每平米28元。结算时按实际面积结算。

　　四、质量标准：

　　乙方应确保公司梅林生活、生产基地2#、3#楼防水工程达到优良标准，严格参照广东省防水工程新规范标准DBJ15—19—97和深圳市现行有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。

　　五、双方责任：

　　1、甲方责任：

　　应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。

　　应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。

　　配合乙方施工，如提供必要的'垂直运输、工人工地住宿等。

　　甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。

　　2、乙方责任：

　　听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及深圳市建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送市“建科院”检验合格后使用。

　　配合市建公司梅林生活基地整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。

　　应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。

　　应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修三年。

　　六、付款方式：

　　本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的95%给乙方，留5%的工程款作保修金，三年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。

　　七、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待三年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。

　　甲方：_________ 乙方：_________

　　代表：_________代表：_________

工程施工合同7

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　根据国家法律规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。

　　第一条借款用途：________________________________________。

　　第二条借款金额：借款方向贷款方借款人民币____（大写）元。预计用款为一年____元；____年____元；____年____元；____年____元；____年____元；

　　第三条借款利率：自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定借款期内，年息为____ %。借款方如果不按期归还贷款，如逾期部分加收利率20%。

　　第四条借款期限：借款方保证从____年____月起至____年____月止，就国家规定还款资金偿还全部贷款。预定为____年____元；____年____元；____年____元；____年____元；____年____元；。贷款逾期不还部分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请借款单位其他开户银行代为扣款清偿。

　　第五条因国家调整计划、产品价格、税率，以及修正概算等原因，需要变更合同条款时，由双方签订变更合同文件，作为本合同组成部分。

　　第六条代款方保证按照本合同规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。违约金计算与银行规定加收借款方罚息计算相同。

　　第七条贷款方有权检查、监督贷款使用情况，了解借款方经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关统计、会计报表及资料。

　　借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款，应按规定减收利息。

　　第八条本合同条款以外其他事项，双方遵照《中华人民共和国合同法》有关规定办理。

　　第九条本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门、总行、分行各一份。

　　甲方（签章）：______________

　　乙方（签章）：______________

　　__________年_______月______日

工程施工合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协商，甲方自愿将自己私人建房工程承包给乙方施工，为使甲乙双方明确各自责任，特签订以下协议：

　　一、承包内容：

　　1、本工程基础挖孔桩由甲方自行负责。

　　2、本工程包含的所有砼的浇筑，主体工程的`砖砌体，木模板的制作，钢筋的制作邦扎，砌体的内外抺灰工程，排面贴面砖(天花板不抹灰)。第二层贴地板砖，厕所贴墙砖。

　　3、室内楼梯间扶手制作，由甲方负责。

　　4、本工程排污工程由甲方负责。

　　5、本工程为砖混现浇结构，所需木模板钉子，铁线由乙方自行负责。

　　6、本工程所使用水、电由甲方提供，机具由乙方自行负责。

　　二、工程造价：

　　本工程为单包工，工程计价以滴水为界按每平方米200元计算。另外加工程如后墙贴条砖按每平方米20元计算，室内贴内墙砖按每平方米18元计算，贴楼梯踏步按每平方米40元计算，另本工程负一层不砌砖，柱子不抹灰，按每平方100元计算。

　　三、付款方式：

　　本工程按进度付款，甲方在乙方完成负一层砼浇筑付甲方元，其余两层每浇筑完一层砼，甲方付款60%，完成每层内粉水付10%，外墙贴砖完成付15%，其余15%在工程完工后付清。

　　四、工程质量，按本地修建房屋普遍质量为准。

　　五、安全问题在20x元以内由乙方负责。

　　六、本合同一式二份，甲乙双方签字生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　在证人：

工程施工合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律法规规定的原则，并结合工程具体情况，双方达成如下协议：

　　一、工程概况：

　　1.工程名称：抽水设备，输水管道及水塔工程。

　　2.工程地点：。

　　3.砖混结构：水塔为砖混结构，水塔总高，水箱内直径为，水箱容量为。

　　4.工程用水、电：水电费由乙方自负。

　　二、技术与质量：

　　1.乙方严格按照国家颁发的.施工验收规范及甲方要求进行施工。

　　2.乙方必须加强安全管理，按规范操作，如发生一切不安全事故甲方不负任何责任，所造成的一切事故后果由乙方自己承担。

　　三、施工工期：

　　本合同日历工期为天，201 年月日至201 年月日。

　　四、工程造价：

　　水塔共计：（元）。

　　五、合同价款支付方法：

　　1.乙方先行垫资施工，待工程完工后甲方一次性支付给乙方。

　　六、质量保修：

　　保修期为三年。

　　七、违约责任

　　1.乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任。

　　2.如甲乙双方那方违约，处以合同价款的30%作为违约金。如发生质量、纠纷问题时，双方协商解决，解决不了可交当地法院解决。

　　八、附则：

　　1.本合同一式三份，双方各执一份，存档一份，

　　2.合同经双方盖章，签字后生效。

　　甲方代表（签字）：

　　乙方代表(签字)：

　　年月日

工程施工合同10

　　发包方：______（以下简称甲方）

　　承包方：______（以下简称乙方）

　　根据电网公司批复的______供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

　　一、工程内容及承包方式

　　1、工程内容：

　　2、工程安装费______万元（具体明细见附表）：

　　具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量

　　3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

　　4、工程工期：从______年____________月______日至______年______月______日。

　　二、工程价款的支付方式

　　5、工程价款的支付方式：

　　5。1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%

　　5。2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后（质保期一年），甲方支付乙方工程安装费的75%。

　　5。3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

　　5。4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

　　三、工程管理

　　6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和电网公司、电网公司下发的______号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《______省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《______省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及______供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

　　7、乙方负责该工程的.青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

　　8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

　　9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

　　10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0。5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

　　11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

　　12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

　　四、设备、材料供应与清理

　　13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。

　　14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

　　15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

　　五、违约责任

　　16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

　　17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

　　18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

　　19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

　　六、争议及其它

　　20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。

　　21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。

　　22、未尽事宜，双方另行协商。

　　23、附则：

　　甲方（签章）：______

　　乙方（签章）：______

　　法定代表人：______

　　委托代理人（签名）：______

　　______年月______日______

　　年____________月______日

工程施工合同11

　　甲方：闲餐厅

　　乙方：广告装饰

　　应甲方要求，在原甲方与乙方20___年11月14日签订《德保休闲餐厅广告牌制作及安装合同》的基础上，现根据甲方要求，作相应增项。根据原施工合同精神，经双方协商，作如下补充协议：

　　一、工程范围：20___年12月3日乙方根据甲方要求做出相应的增项工程制作与安装。

　　二、工期要求：20___年12月3日至20___年12月15日。

　　三、新增工程量：

　　详见附表：《德保休闲餐厅广告牌后期增加项目一览表》

　　四、质量要求：按原合同承诺履行与参考甲方设计师提供施工标准。

　　五、付款方式：按原合同执行。

　　六、其它：施工合同补充协议

　　1、本协议其它内容仍按原合同执行。

　　2、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　3、本协议经双方签字盖章后生效，并与原合同享有同等法律效力。

　　甲方：_________(盖章)乙方：_________(盖章)

　　法定代表人：_________法定代表人：_________

　　签约日期：____年____月____日

工程施工合同12

　　甲方：_________（以下简称“甲方”）乙方：_________（以下简称“乙方”）

　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况工程名称：工程地点：技改编号（技改项目填写）：工程内容：材料提供方：防腐保温工程用主材及部分辅材由甲方供应。其中包括但不限于硅酸铝板（毡）、橡塑、油漆涂料以及配套稀释剂、彩钢板、玻纤布、铝板、玻璃鳞片、环氧树脂、环氧沥青漆等由甲方供应。石英砂、钢丝刷、黄砂、河砂、铆钉、扣钉、砂纸砂布及各种涂刷用具等辅材由乙方提供。材料提供方：；机械提供方：。（填“甲方”或“乙方”）

　　二、工程承包范围承包方式：包工包辅材。

　　三、合同工期开工日期：竣工日期：

　　合同工期总日历天数天

　　四、质量标准工程质量要求符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—20xx合格标准。

　　五、合同价款概算金额（大写）：万元（人民币）（小写）：万元其它约定：

　　六、合同文件使用的语言文字，标准和适用法津6、1合同语言：汉语6、2适用法律法规：《合同法》、《建筑法》 6、3适用标准规范：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—20xx、《JGJ59—99建筑施工安全检查标准》、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范GBJ126—89》、《工业设备及管道防腐蚀工程施工及验收标准HGJ229—91》及国家有关规范。

　　七、工程施工图甲方负责向乙方提供施工图或工作联系单。

　　八、驻工地代表

　　甲方驻工地代表：_________

　　乙方驻工地代表：_________

　　监理公司驻工地代表：_________

工程施工合同13

　　建设单位：〔甲方〕

　　施工单位：〔乙方〕

　　经甲、乙双方通过友好协商，在平等、自愿的基础上本着诚信、互利的原则签订如下协议：

　　1、工程施工地点：

　　2、施工承包方式与范围

　　施工承包方式：包工、包料。范围：乙方负责钢梯所用原材料的采购、加工、制作、安装、油漆、检测、验收合格等。乙方在施工中应做好机械、设备的安全检测检修工作，并做好施工人员的安全防护工作。因乙方原因造成的人身伤害和财产损失均由乙方承担。

　　3、钢梯数量及价款

　　一层商铺钢梯数量为25个，每个钢梯均含钢梯梯段栏杆和钢梯上洞口周边栏杆。每个钢梯5100元整，共计127500元整。屋面消防通道钢梯数量为6个，每个钢梯均含钢梯梯段栏杆及单元间连通梯，每个8000元整，共计48000元整。屋顶电梯机房内防护栏杆和爬梯计12个，每个400元整，共计4800元整。工程总价款为180300元整。

　　4、施工工期

　　施工工期为一个月，从20xx年7月30号到20xx年8月30号完工，预期未完工，由乙方承担相应责任与后果。

　　5、质量标准

　　钢梯样式和节点要求参见05YJ8第93、94页，梯板踏步、转向平台和钢梯侧帮为3毫米厚压花钢板，局部方钢。栏杆为2毫米厚22方钢，扶手为50圆管，〔详见附图〕钢板及型钢采用性能不低于Q235—A钢材，焊条采用E43型。构件制成后应该进行检查，表面应平整光滑，焊缝不应有断烧、裂纹、过烧现象，外露处应磨平。安装后不应有歪斜、扭曲、变形等缺陷。并涂刷防锈漆一道，面漆两道。钢梯要保证有足够的强度和承载力，与墙体连接点坚固密实，支撑牢靠，如出现下垂、翘曲、晃动等不安全因素，乙方应无条件进行反工，一切损失由乙方承担。

　　6、付款方式

　　乙方制作、安装总工程量的50%，不含油漆，甲方支付总价款的40%，工程完工，〔含油漆〕验收合格后七日内支付总价款的`55%，剩余5%为质保金，质保期一年，质保期满后一月内付清。

　　7、违约责任

　　双方签订本协议后，因一方不履行合同内容而违约，应承担另一方直接和间接造成的损失，乙方在保修期内因施工原因而出现的开裂、下垂、歪斜、晃动等质量问题，应无条件及时进行免费维修。如维修不及时或不维修，甲方有权请第三方进行维修，费用从乙方质保金中扣除，如因质量问题过大形成事故，造成人身伤害和财产损失，质保金不足以弥补，甲方有权对乙方进行索赔和追究法律责任。

　　8、解决争议方法

　　双方发生合同争议，应协商解决，协商不成，可向工程所在地法院诉讼解决。

　　9、本协议一式两份，双方各持一份，签字盖章后生效。

　　甲方：乙方：

　　签字盖章：签字盖章：

工程施工合同14

　　甲方：

　　身份证号：

　　电话：

　　乙方：

　　身份证号：

　　电话：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国消防法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿公平和诚实信用的原则，甲乙双方就消防工程事宜协商一致，签订本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：消防系统

　　4、工程工期：_____月_____日至_____年_____月_____日。

　　二、承包方式：包工包料

　　三、工程造价：

　　四、工程质量及评定标准

　　1、质量要求：合格工程并符合消防设计要求。

　　2、评定标准：按国家和甘肃现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。

　　3、安全生产必须符合国家安全施工规范的要求，防止事故发生。

　　4、材料及设备品牌必须采用消防部门认可的合格产品、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求，以保证工程质量。

　　五、付款方式

　　1、合同签订当天，甲方支付乙方合同款

　　2、工程完工甲方向乙方支付余款

　　六、双方责任及义务

　　1、甲方责任

　　（1）按合同付款方式提供合同书所规定的全部费用

　　（2）指定专人负责系统工程项目建设的协调工作，免费为乙方施工提供存放器材的房间及施工电源和施工用水。

　　（3）负责系统工程项目的组织及验收。（甲方内部验收）

　　（4）甲方负责现场设备安装位置的供电，确认布线路、管道等设施的协调工作。

　　2、乙方责任

　　（1）负责系统设计、安装、调试、开通试运行的全部工作。开通试运行后向甲方交付系统竣工资料和全套系统的技术资料，按时向甲方交付一个符合技术规范验收合格的系统。

　　（2）乙方在施期间，乙方施工人员及设施发生意外事故，造成的伤亡和损失均由乙方全权负责，与甲方无关。

　　（3）乙方工程如不符合消防验收规范需要返工，所造成的一切损失由乙方承担，在施工期间因甲方造成的损失应由甲方承担，在工程完工后由甲方造成的人为损坏由甲方全权负责。

　　（4）工程验收：按照消防部门意见，由乙方配合，甲方负责验收。

　　（5）负责对甲方的系统使用和维护人员的技术培训。

　　（6）自系统开通运行之日起，乙方提供对系统及系统设备免费保修工作（质量责任限于产品本身的修理、更换或维护，不包括其他人为破坏因素或使用不当造成的损坏，人为不可抗拒因素除外），壹年后提供优惠服务，系统出现故障后，乙方将在24小时内响应，对一般故障在一天内予以解决，并对设备实行终身维修和系统长期售后技术支持。

　　七、所有权与风险转移

　　在甲方支付全部货款前，货物的所有权归乙方所有，如甲方未能按合同约定的付款期限履行付款义务的，乙方有权以任何方式将货物收回，甲方须承担因违约而给乙方造成的经济损失，包括但不限违约金，收回货物的运输及其他费用等。

　　八、履行期限和方式

　　1、乙方在合同签定后，在甲方规定期限内，将设备运抵现场。

　　2、在组织施工过程中，如遇下列情况，需顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限。

　　（1）因不可抗力被迫停工时。

　　（2）因甲方提出变更计划而不能施工时。

　　（3）因甲方原因不能按期提供合同规定之相应条件时。

　　九、系统工程项目延误责任

　　1、由于甲方原因，致使工程不能按期开工或影响进度造成的责任和经济损失由甲方承担，工期应按拖延天数顺延。

　　2、由于乙方的原因，使工程不能按期交付验收合格的`系统造成的损应由乙方负担。

　　十、违约责任和仲裁

　　1、甲、乙双方任何一方违约，需向对方偿付违约金，违约金总额不超过合同总额的5%。

　　2、工程合同发生纠纷时，甲、乙双方应及时协商解决，以期实现友好合作的目的，协商有分歧时，可提请仲裁机关解决。

　　3、本合同自签定盖章之日生效，任何一方不得擅自修改或终止，需要修改或终止时，应经双方协调同意，签具修订撤消合同的协议书，未尽事宜，双方友好协商解决。

　　4、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，合同附件是本合同的组成部分，具有与合同正文同样的法律效力。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

工程施工合同15

　　甲方：__市军沙商贸有限公司

　　乙方：__市沙市建筑防水装饰工程部

　　经甲乙双方友好协商，现就乙方承包甲方所属__广场大厦、卧龙公寓及中餐厅层面和局部防水维修工程事宜达成如下协议：

　　1、工程具体范围：__广场大厦裙房顶层屋面及部分节点与立面墙体防水，卧龙公寓顶层面防水层，中餐厅层面防水层进行翻修处理，在原有防水层另行加铺sbs防水材料以及对原有防水层的透气装置进行重新布置改造，对部分节点与立面墙体进行防水处理，具体工程量见<附件清单>，具体材料质地与施工工艺按乙方所报方案经甲方确认。

　　2、双方约定以上工程采用包工包料的方式由乙方承包，包干价为元。

　　3、乙方应保证严格按国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范进行合理施工，采用符合国家标准的材料，确保施工质量。乙方承诺对维修后的屋面防水质量保修五年，五年内出现渗漏水问题(人为或不可抗力因素除外)乙方负责修复，因顶层屋面渗漏水造成的装修损坏或其它问题均由乙方负责及时修复，乙方承担修复的所有费用。如在保修期内，出现质量问题，甲方通知乙方后，乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知到乙方，甲方有权另行聘请他人维修，所有费用由乙方承担。

　　4、工程进度及完成时间为7天，自双方签字确认之日起开始计算。如因雨天或其它不可抗力造成无法施工，工期顺延，由乙方负责对施工现场的成品、半成品进行保护并预防屋面渗水对楼内设施的损坏。

　　5、工程完工且经甲方验收合格后，甲方在七个工作日内支付工程款的`80%即元，其余20%即元留作质量保修保证金，一年后无质量问题甲方将质保金的75%即元支付给乙方，余款在五年保修期满时支付给乙方。

　　6、工程施工中乙方应遵守甲方所聘物业公司的各项管理规定，避免对物业正常使用的影响。工程施工中的安全问题由乙方自行负责，甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任。

　　7、本协议一式三份，双方各执一份，甲方物业公司一份，自双方签字之日起生效。

　　8、本协议未尽事宜由双方另行协商解决，不能协商一致的，任何一方均有权向__市仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

　　甲方：__市军沙商贸有限公司

　　乙方：

　　授权人签字：授权人签字：

　　年月日年月日

【工程施工合同】相关文章：

工程施工合同05-03