房屋外墙保温施工热门合同

相关推荐

房屋外墙保温施工热门合同

　　现今很多公民的维权意识在不断增强，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是小编帮大家整理的房屋外墙保温施工热门合同，欢迎阅读与收藏。

房屋外墙保温施工热门合同

房屋外墙保温施工热门合同1

　　甲方：

　　乙方:

　　楼外墙外保温工程，由乙方(XXX)承担施工。为明确双方责任，本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，供甲、乙双方共同遵守执行。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：____区

　　三、工程承包的范围和内容：

　　1、楼外墙做外保温系统，包括聚合物粘结砂浆、聚苯乙烯泡沫塑料板、聚合物抹面砂浆、玻璃纤维耐碱网格布、锚固钉等整个保温系统的施工。墙面采用㎝厚苯板(容重㎏3)，按标准做法施工。

　　2、保温面积暂按㎡,综合价为元㎡(包工包料。)，最后按实际施工展开面积进行结算。

　　四、工程造价：总计约为万元。

　　五、工期要求：

　　1、开工日期：根据甲方要求(须具备进场条件并且提前10天通知乙方)

　　2、施工周期：天

　　3、因不可抗力造成的工期延误，不计算在工期范围内。

　　六、工程价款支付：

　　施工队伍进入现场甲方支付工程总价款的30%作为预付款;工程完成90%付至工程总价款的70%;施工完毕后，进行实际面积测量，付至实际工程款的85%;通过验收，付至实际工程款的95%，保修金5%________年内付清。

　　七、工程结算：

　　竣工验收完毕____日内，乙方按甲方签证认可后的实际施工面积提交结算报告。乙方提交结算报告后一个月内，甲方审查完毕结算报告并予以结算。

　　八、质量验收

　　1、乙方在每一道工序施工完毕后，报监理及项目部进行隐蔽验收，合格并经甲方签字后方可进入下一道工序施工。

　　2、全部工作施工完毕后，统一进行竣工验收。

　　九、材料供应、质量保证、承诺：本工程材料全部由乙方采购供应。

　　1、乙方采购供应的材料必须是保证质量的产品，所采购供应的材料设备必须符合设计要求和国家规定的技术标准，与提供的样品一致。材料进场后，由乙方提供检测报告及产品合格证。

　　2、承诺：

　　⑴按材料使用性能，在正常气候条件和不受非正常空气污染的条件下，秋山系统________年内保证不丧失粘结力、不剥落、不脱落、不碎裂。

　　⑵在承诺期内，若系统出现质量问题，乙方负全部责任，并负责及时处理所出现的'问题;超过承诺期限，若系统出现问题，乙方负责有偿维修。

　　十一、双方责任：

　　甲方：

　　1、督促土建施工方确保按计划、按要求准时提供乙方所需的作业面。

　　2、为乙方提供施工用水电及材料、配件、设备等的仓库和办公室。

　　3、负责组织图纸交底、会审和施工方案的审定工作。

　　4、派驻工地代XX，对工程进度、质量进行监督、检查、隐蔽验收、办理签证等手续。

　　5、协调乙方与土建施工方的相互关系。

　　6、解决应有甲方解决的其他事宜。

　　甲方工程负责人：

　　乙方：

　　1、乙方人员必须服从甲方的现场统一管理。

　　2、负责派技术人员在现场对本工程施工进行全过程指导。

　　3、按照甲方的要求，组织现场管理班子。

　　4、在工程开工前，负责对土建施工方所施工的基层进行验收。

　　5、负责提供施工组织设计(或施工方案)一式三份，交甲方审查。

　　7、组织人员精心施工，确保工程质量和合同工期。

　　8、按照有关规定及时提交施工技术方案竣工验收技术资料一式五份(包括产品出厂合格证、产品检测报告等)，协助甲方做好建筑节能备案验收工作。

　　9、组织竣工验收、办理竣工结算。

　　10、履行本协议书中的承诺，在保修期及材料质量承诺期内，对属于乙方责任的质量问题负责无偿修复。

　　11、服从施工现场的安全文明施工管理和土建施工方的协调工作，做好现场施工人员安全教育及监督工作。

　　乙方工程负责人：

　　十二、违约责任：

　　甲、乙方未履行自己的各项义务，应承担违约责任，并赔偿因违约给对方造成的直接损失。

　　十三、争议解决方式：

　　甲、乙方未履行合同发生争议，首先应协商解决。协商不成时，向市经济合同仲裁机关申请仲裁，也可向区人民法院提起诉讼。

　　十四、本协议一式四份，甲、乙双方各留二份，双方签字盖章后生效。工程验收合格、保修期满、合同价款结清后失效。

　　甲方(公章)：乙方(公章)：

　　法人代表：法人代表：

　　委托代表：委托代表：

　　联系电话：联系电话：

　　________年____月____日

房屋外墙保温施工热门合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》有关规定,经双方充分协商一致签订本合同.愿共同守信,严格履行,并接受合同管理机关的监督检查。

　　一、甲方将殷汇农贸市场综合楼工程的保温及外墙涂料工程，以包工包料、包安全、包质量发包给乙方施工。

　　1、工程材料采用：外墙外保温采用无机材料玻化微珠，厚度住宅为3

　　5、非住宅为4

　　5、屋面厚度为50、及外墙防水涂料。

　　2、综合单价：外墙保温综合价 54.00元㎡、屋里保温 55.00元㎡、外墙防水涂料 20 .00元㎡(均含税金和配套费)

　　3、施工面积：外墙面积暂定5000

　　2、屋面面积暂定16002 、外墙涂料50002.

　　4、工程造价暂定：458000.00元

　　二、工期：甲方通知乙方进场之日第二天即为开工日期,总工期为 60 天。

　　三、工程质量要求

　　1、本工程质量必须达到国家标准，质监、设计、监理单位验收合格。

　　2、外墙保温材料玻化微珠及辅料须提供生产厂家的检测报告和相应的产品合格证及准用证，经甲方和监理方验收合格后方可使用。

　　3、外墙施工的涂料、腻子、底料及辅料须提供生产厂家的检测报告和相应的'产品合格证，经甲方和监理方验收合格后方可使用。同时要按设计及操作规程要求规定腻子、底料及面漆施工遍数施工。

　　4、乙方主动接受甲方和监理方在施工过程中进行技术监督和抽查。

　　四、工程量结算：按实际施工的竣工面积进行结算。

　　五、付款方式: 外墙保温施工完成后付款 25 %,外墙底漆施工完成后付款 10 %, 面漆施工完成后付款 10%,工程完工后付款 20 %,余额待工程竣工验收符合规范要求合格后30天内一次性结算付至95%,留5%为工程质量保修金,满________年后付清(无息)。

　　六、承包范围及内容：外墙外保温的供货、运输、施工，外墙涂料包括腻子、底料及面漆施工。甲方负责墙面基层清理完毕，垂直度和平整度偏差符合国家规范要求。

　　七、双方责任:

　　甲方：

　　1、甲方负责乙方与总包方的协调与配合工作。

　　2、甲方对乙方施工的质量、进度、安全和文明施工进行监督，对乙方施工的材料质量进行控制。

　　3、甲方负责监督乙方严格按照保温施工工艺标准进行施工,有权要求乙方对不符合规范要求的应无条件返工处理，直至合格为止。

　　乙方:

　　1、乙方严格按照安全施工标准进行施工;

　　2、乙方负责本作业区内乙方所有的安全责任;

　　3、乙方所有工人内外安全均由乙方负责,甲方不负任何安全责任;

　　4、乙方应对工人进行安全教育,因乙方工人而导致发生安全问题,均由乙方负责;

　　5、乙方施工前应向甲方提供有关施工企业营业执照、企业资质登记证书、近几年内承揽工程情况;

　　6、乙方应提供有关材料的质量证明书、检测报告、工程施工隐蔽资料、等与施工和验收有关资料，同时要满足____市工程技术资料管理的规定，以使供甲方备案入档，对所有的材料复试及检测费用均由乙方自行承担，甲方不再另行支付费用。

　　7、乙方向总承包方交纳工程结算款 %的总包服务费。

　　8、乙方必须负责本作业区内的其他成品的保护,如有损坏由乙方按原价赔偿.

　　9、乙方必须严格遵守现场有关安全文明施工、环境卫生、环保、消防、保卫的各项管理规定，违反规定由此造成的一切责任及损失均由乙方负担。

　　10、乙方须负责将施工中产生的垃圾堆放到指定地点。

　　1、乙方应根据本工程的特点编制施工方案和总的施工进度计划，报甲方和监理单位审批，批准后严格按此方案要求执行。

　　八、工程保修:

　　本工程保修按国家现行工程质量保修规定执行,保修期内由施工原因引起的渗水、脱落、开裂等现象,乙方无条件进行维修。

　　九、违约责任：

　　1、乙方施工质量不合格需返工而已超原合同工期,乙方应承担甲方延迟验收的一切损失。

　　2、一方不能按合同履行而使合同终止,违约方应承担合同总额的5%违约金。

　　十、争议、纠纷解决：

　　发生争议、纠纷应经双方友好协商解决,若解决不成,可向法院申请判决. 十

　　一、本合同一式四份,甲乙双方各执一份,监理和总包方各一份，本合同经甲乙双方签字盖章后即日生效.

　　甲方:代表年____月____日

　　乙方: 代表________年月____日

【房屋外墙保温施工合同】相关文章：

外墙保温合同12-27