委托采购合同

　　随着法律观念的日渐普及，越来越多事情需要用到合同，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是小编精心整理的委托采购合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

委托采购合同

委托采购合同1

　　甲方：

　　法定代表人：

　　地址：

　　邮政编码：

　　电话：

　　邮箱：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　地址：

　　邮政编码：

　　电话：

　　邮箱：

　　甲方就委托乙方代为采购设备事宜，在双方友好协商，平等互利的基础上达成如下协议：

　　一、委托内容

　　1、设备的名称：________________________，规格：________________________单价：________________________，原产地：________________________。

　　二、合同金额

　　本合同项下设备的总价款为人民币__________元整。

　　三、付款方式

　　合同签订后__________日内，甲方将合同价款总额的__________%，即人民币__________元汇入乙方指定账户内；余款__________%，即人民币__________元在设备安装调试验收合格后日内汇入乙方指定账户。

　　四、交货地点

　　由乙方负责送到甲方指定地点内，有关运输费用由乙支付。

　　五、交货日期

　　第一笔货款入账后内发货。

　　六、甲乙双方的责任与义务

　　（一）甲方的责任与义务

　　1、将所需的设备详情及相关要求知会乙方，如所需设备的信息有所变动，应及时通知乙方；如因甲方为做出及时通知所引发的损失由甲方自行承担。

　　2、合同设备到达甲方后，甲方有义务验收提货，如发现包装残缺，设备不符合合同的相关要求，甲方应立即通知乙方，以便乙方与供货商协商相关赔偿事宜。

　　（二）乙方的责任与义务

　　1、负责签订相关购货合同，并保证合同的相关内容符合国家法律法规的相关规定。

　　2、货物叫甲方验收后，及时与甲方办理相关财务结算手续。

　　七、验收标准

　　双方在下订单之前确定生产品种样品，甲、乙双方以此及在生产过程中，质量主管之监督要求（以书面内容要求为准）作为验收标准。甲方在乙方送货到指定地点之日起__________日内必须对产品进行验收。

　　八、违约责任

　　1、乙方违约责任

　　乙方所交付的.设备品种、规格、质量、技术不符合本合同相关约定的，甲方有权要求退货，收回已付货款，并由乙方向甲方支付相当于合同价款总额的作为违约金；无特殊原因乙方逾期为交付设备的，乙方向甲方每日偿付合同价款总额的千分之一作为违约金。

　　2、甲方违约责任

　　甲方无正当理由拒收设备，乙方向甲方收取合同价款总额的作为违约金；甲方逾期支付设备款，甲方向乙方每日偿付合同价款总额的千分之一作为违约金。

　　九、合同争议的解决方式

　　本合同在执行过程中发生的争议，有甲乙双方协商解决，协商不成的_____________法院解决。

　　十、其他

　　1、本合同自签字盖章后生效。

　　2、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方（签章）：

　　日期：_________年_________月_________日

　　乙方（签章）：

　　日期：_________年_________月_________日

委托采购合同2

　　建设方：（以下简称甲方）

　　总包方：（以下简称乙方）

　　分包方：（以下简称丙方）

　　为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。

　　一、总包服务费：本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。

　　二、工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　工程承包范围：以工程实际测量记录、工程平面图为准。

　　三、合同工期： 根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为天（日历天），自年月日开工至年月日竣工验收。

　　四、工程质量：

　　1、工程质量等级：一次性验收合格为本合同的合约条件。

　　2、工程质量标准：丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施，质量必须达到合格。

　　3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。

　　4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。

　　五、合同价款：

　　合同定价（大写）：

　　暂定人民币元整（小写）：元，工程款按最后实际工程量结算下浮结算。

　　六、决算依据：（XX 版）《xx 省建设工程施本工程套用《xx 省市政工程预算定额》、（XX 版）工取费定额》；材料价格执行年月《xx 建设工程造价信息》（xx 栏），取费标准综合取费按市区三类中间值计取。

　　七、合同价款调整： 设计变更：工程量增减由业主单位签证后结算。

　　八、工程款支付： 待工程竣工决算核准后由建设方一次性付清。

　　九、建设方责任

　　1、负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。

　　2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。

　　十、总包方的工作

　　1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理（不含质量、技术、进度）、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。

　　2、负责现场临时水电的统一管理。

　　3、在不妨碍承包人优先使用的`前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。

　　4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。

　　十一、分包方的工作

　　1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。

　　2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。 3、遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。 4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。 5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。

　　6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。

　　7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。

　　8、负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。

　　9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料（包括竣工所需要的资料）及时、完整的提供给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。

　　十二、违约责任

　　1、分包单位不配合总包管理，不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。

　　2、造成总包单位现场设施：临时道路、场地、水电管线的损坏，分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。

　　3、提供给总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保市政工程的验收合格。

　　十三、组成合同的文件：

　　1、本工程合同书；

　　2、施工图纸；

　　3、工程预算书；

　　4、规范、标准及其它技术文件；

　　5、双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。

　　十四、其他事项： 丙方在施工及保养期限内必须做好安全防范工作，当发生意外事故均由丙方自行负责，与甲、乙方无涉。未尽事宜，由甲、乙、丙三方协商解决。本协议一式六份，正副本各三份，建设、总包、分包方各执两份，每份具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。

　　兹证明双方签订如下：

　　建设方（签章）：

　　法人代表（或授权委托人）签署： x年x月x日

　　总包方（签章）：

　　法人代表（或授权委托人）签署： x月x日

　　分包方（签章）：

　　法人代表（或授权委托人）签署： x月x日

　　签订地点：

　　签订日期：x月x日

委托采购合同3

　　购买方(甲方)：_____________________ 通讯地址：____________________________

　　身份证号码：_________________________固定电话/手机：_______________________

　　代理方(乙方)：_____________________通讯地址：____________________________

　　身份证号码：_________________________固定电话/手机号码：___________________

　　经过甲乙双方协商自愿达成如下协议：

　　1.甲方对______________________笔记本电脑的详细考察，确定购买该笔记本电脑，并全权委托乙方代理购买该型号笔记本事宜。

　　2.乙方代理甲方购买的笔记本单价为____________元/件，共计_____件，总价款共计￥____________元(大写) ______万______仟______佰______拾______元。

　　3.付款方式：

　　一次性付款：本合同签订的同时，甲方向乙方支付定金人民币￥____________元，并于甲方在收到货物的同时一次性付清乙方购货款共计人民币________________。

　　甲方可以选择付款方式如下：

　　现金支付，银行转帐。如果甲方在货物送达时没有付清余款的情况下，又没有经过乙方同意，乙方有权要求甲方承担在货物在从订货期间至送达甲方期间的所有费用和损失，乙方并有权取得甲方所有定金。

　　4.货物送达方式：可以要求乙方送达至甲方指定的合理地点，乙方有权收取合理的费用(______元内)。甲方也可以去乙方指定处取得该物品。

　　5.乙方单方面对代理甲方所购买物品的承诺：

　　(1)保证所有货物是原厂，原装，保证全新。但除特别情况和说明外，例如赠品等。否则甲方可以要求乙方返还所有款项。

　　(2)包换：自购买之日起1日内，所购商品出现非人为损坏的性能故障，甲方可以选择同型号同规格进行商品更换。在此期间的所有更换费用，由乙方承担。在一日之后七日之内，乙方能尽最大可能帮助甲方进行调换货物，但是乙方不保证能调换，如果能够调换情况下，以一日__/____收取折旧费用，七日之后概不调换。

　　6.乙方单方面对于售后的承诺：

　　(1)免费保修一年。在此期间甲方不需要承担保修的任何费用，但必须备份好自己硬盘里的数据，乙方对于文件的丢失概不负责。在第二年和第三年的情况下，除人为原因外，甲方需要承担笔记本电脑送到厂家售后部门的费用，一般为____元。

　　(2)特殊情况除外。但以上保修都是在所购买笔记本电脑的厂家的保修范围之内，如果厂家的保修范围之外的损害，请甲方自行向厂家进行协商，乙方会尽最大努力保证甲方的利益。

　　(3)乙方只负责有质量问题的机器的售后服务。

　　(4)甲方自行升级BIOS请自己承担风险，即不负责对甲方自行升级BIOS所导致的机器任何非质量问题提供相对应的售后服务，升级BIOS请勿更改机器序列号等信息，否则导致的得不到售后服务，也不负责保修。

　　(5)个人更换配件的机器，只对机器上的原配部件负责保修，如果因为更换的配件导致原配件损坏的不负责保修。

　　(6)所购笔记本官方拒绝保修的机器不负责保修(官方会给出书面恢复，说明是人为引起的非机器质量问题)。而且此种情况送达于售后的费用需要由甲方承担。

　　(7)坏点保修请参考生产厂家关于坏点的'保修规定。

　　(8)其他任何笔记本官方保修规则上标明的不负责包修的事项也不负责保修。

　　(9)对所有符合条件的保修机器承诺，只在官方保修地点保修，不私自更换配件。

　　(10)请勿私自拆开机器，请勿撕毁机器背后螺丝上的标签，有以上行为的表示自动放弃乙方的承诺!

　　7.在以下情况下凡是由于甲方所造成的其中之一，或者是不可抗力所造成的。乙方不承担任何责任：

　　(1)机身的易碎保修贴、销售卡、发生模糊，撕毁，涂改的;

　　(2)包换期内发生商品外观磨损及附属配件缺少的;

　　(3)非承担保修责任的第三方拆动、改装、改版造成损坏的;

　　(4)由人为原因造成的机器损坏，外力碰撞，坠落，入水，受潮，发霉等其他原因造成的个人失误;

　　(5)未按商品使用说明书要求使用、维护、保养而造成损坏的;

　　(6)由水灾，火灾、雷击、战争等不可避免因素造成的损坏。

　　8.本合同自______年______月______日合同签订日起即时生效。

　　特别说明，以上所有乙方单方面做出的承诺不包括甲方与产品的供货商以及生产商的关系，甲方可以根据法律的规定要求供货商以及生产商提供更好的更长的承诺，服务。乙方不干涉甲方的这种自由。以上承诺仅仅只是乙方对于甲方提供的承诺。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

委托采购合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确甲方与乙方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。由乙方负责甲方配饰设计及配饰的供应，双方共同遵守以下合同条款。

　　一、委托内容：

　　1、乙方负责甲方 (地点)配饰设计。

　　2、乙方负责提供室内设计家具相关方案及饰品，并按甲方提出的质量、技术要求进行供货和物品采购。

　　3、乙方负责所有物品、配饰的摆放、安装和调试。

　　二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：

　　1、合同所签的全部配饰质量应符合现行相关国家规范规定，规格型号符合设计要求，出厂合格证及相关材质检测报告应齐全有效。

　　2、对甲方提出的技术要求及设计选型标准予以充分响应。

　　3、质保期为一年，质保期内出现问题由乙方负责。

　　三、设计及饰品供货周期：

　　于合同签定后15天内，乙方将合同所含全部物品、配饰全部送至内，并负责安装、调试。

　　四、验收标准：现行相关国家验收规范及甲方要求。

　　五、交货地点：。

　　六、委托设计费及物配饰供货、安装费为元整)详见一览表。

　　七、付款方式：

　　殷紫华饰艺术设计合同签定后，设计费、配饰供货及安装费总额为：￥元(人民币) ;合同签定二日内，甲方应支付给乙方合同货款的`50%为预付款

　　计￥元整(大写： );安装完毕验收合格后，甲方于三日內付给供方合同货款总额的50%整(大写：元整)。

　　八、乙方责任：

　　1、负责提供室内设计方案及选购全部配饰，按合同中的质量、技术要求进行供货。

　　2、负责按甲方提供的供货计划，并在合同签定的供货周期内将合同所签的全部配饰运输到，并承担全部运费、装卸费、安装费及运输途中的一切责任。

　　3、在使用后出现质量问题，乙方应负责无偿修理或更换。

　　九、违约责任：

　　1、凡属甲方原因给供方造成经济损失，由甲方承担一切责任及经济损失。

　　2、凡属乙方原因给需方造成经济损失，由乙方承担一切责任及经济损失。

　　十、解决合同纠纷的方式：

　　本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人友好协商解决:协商不成，当事人双方同意由北京仲裁委员会仲裁：当事人双方未在本合同中约定仲裁机构

　　事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。合同附件作为合同的组成部分盖章生效，具有同等法律效力。

　　十二、此合同一式两份，甲、乙双方各执一份，合同自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

委托采购合同5

　　甲方(委托方)：

　　法定代表人：

　　地址：

　　乙方(代理方)：

　　法定代表人：

　　地址：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就商品订购事宜协商订立本合同。

　　一、委托代理采购范围：

　　乙方委托代理采购范围为20xx年1月-20xx年12月甲方与国外供应商签订合同中的商品。代理采购总信用额度为万欧元。

　　二、货款、代理费用、资金占用费及相关费用的计算方法：

　　1、货款：以乙方向供货商实际支付采购金额为准；

　　2、以乙方向供货方付款之日起计算，单笔支付金额账期最长不超过80天；

　　3、资金占用费及支付时间：为乙方向供应商实际支付采购金额的8.5% (按年计算)，以乙方向供货方付款之日，按月计算利息(不足一月按实际占用天数计算)，在甲方支付乙方货款时一并支付。

　　4、相关费用及支付时间：因代理采购所产生的相关费用(包括但不限于：货物进口税费、报关费、提货费、保险费、运输费、其他杂费)均由甲方承担，甲方应在发生相关费用前汇入乙方指定账户，如由乙方垫付的，甲方应在乙方垫付后3日内将相关款项汇入乙方指定账户。

　　三、支付要求和结算方法：

　　1、本合同签订后乙方应按甲方提供的采购合同要求，在三日内向甲方指定的供应商支付货款，进行采购；

　　2、甲方应向乙方提供支付货款所需的所有材料，包括购货合同、采购清单、发票等；

　　3、甲方应在账期到期前向乙方支付全额货款和资金利息；

　　4、发票开具：乙方每月根据甲方回款情况开具发票(发票金额含代理费用和资金占用费、资金利息及其他相关费用)。

　　四、货权

　　在甲方向乙方付清全部代付款项之前，相应金额的货物所有权归乙方所有；在甲方向乙方付清全部代付款项之后，货权自动转移给甲方。

　　五、双方权利义务：

　　乙方

　　1、以乙方的名义与供应商签订产品购销合同，甲方接受该购销合同所有条款，乙方仅负责接收委托与供应商签订产品购销合同，并按合同约定在乙方给予甲方的信用额度内支付货款，以及按本合同约定向甲方转移货权，其他具体合同履行内容只对甲方负有协助义务，因本合同之外的第三方造成的后果与乙方无关。

　　2、在甲方未按协议向乙方付清货款及其他全部款项之前，乙方保留相应货物的所有权。

　　3、因甲方原因致使产品购销合同或本合同不能履行、不能完全履行或迟延履行的，乙方有权解除本代理合同，并享有对货物的处臵权，甲方应承担由此产生的一切费用和后果。

　　4、甲方自行处理供货方在品质、价格、运输、装卸、仓储方面存在的问题，并承担相应风险。

　　5、因供应商原因致使合同不能履行或不能完全履行，乙方应及时通知甲方采取补救措施。如甲方书面要求索赔的，乙方应根据其合同，积极协助甲方对外索赔，甲方承担由此产生的一切费用和后果，并应在索赔前，依据乙方书面通知将相关费用划至乙方帐户。若甲方未支付有关索赔费用，则甲方丧失享有索赔产生的权利，但并不免除因索赔而产生的义务。上述义务包括但不限于承担乙方先行代垫的律师费、诉讼费、仲裁费、差旅费、通讯费。

　　6、若甲方发生未偿付所欠的款项等违约事项，乙方有权终止协议中的义务。

　　甲方

　　1、保证所委托采购的货物符合国家政策法律规定，并保证所委托采购的货物不侵犯他人的知识产权，否则应承担由此产生的`一切经济和法律责任。

　　2、甲方应严格按本合同第二条、第三条约定向乙方支付货款及资金利息，或其它有关费用。

　　3、甲方自行与供应商商定品种、规格、质量、价格、运输、装卸等事宜，乙方根据甲方确定的内容与供应商签订产品购销合同。乙方与供应商签订的产品购销合同，甲方均承担相应后果，包括但不限于本合同约定的情形。

　　4、甲方有义务要求供应商按约供货，并承担供货商迟发、不发、错发、少发货物及货物质量问题、货物价格变化、货物交付甲方之前及之后的所有风险，其他非乙方原因致使乙方不能履行本合同或履行与本合同不符产生的责任后果与乙方无关，同时甲方不得以此拒绝向乙方支付全部货款和资金利息，如同时造成乙方直接、间接损失的，甲方在乙方发出书面通知后15日内无条件赔偿，否则即为甲方违约。

　　5、对供应商资信负责，承担因供应商原因致使合同不能履行、不能完全履行的一切责任。前述供方违约导致本合同不能履行或不能完全履行，不影响本合同项下代理方收取全部货款和资金利息的权利。

　　6、若乙方发现甲方或供货方有以合同形式套用乙方资金或有其他欺骗嫌疑的，乙方有权要求甲方立即付清全部货款、资金利息及相关费用，同时有权终止或解除合同，甲方自行承担合同终止或解除的后果及损失，并与供货方一起对乙方的损失承担连带赔偿责任。

　　六、违约责任

　　甲方在账期到期后未向乙方支付全部货款和资金利息，甲方每逾期一日支付乙方逾期金额2%的违约金。

　　七、争议解决方式：

　　委托代理过程中发生纠纷，由双方协商解决，协商未果的，由重庆市渝北区法院管辖。

　　八、其他

　　1、本合同一式两份，甲乙双方执一份，经双方签章后生效，双方不得单方面解除或终止合同。如有未尽事宜须补充或修改的，应以书面提出并经双方签章后生效。

　　2、若本合同或其他合同下甲方有违约行为或应付款项未付，乙方有权将本合同下货物直接抵扣或处臵或暂停交付，并有权决定本合同是否履行、终止或解除，因此产生的责任由甲方承担。

　　甲方：乙方：

　　授权代表：授权代表：

　　住所地：住所地：

委托采购合同6

　　委托方（以下简称甲方）

　　受托方（以下简称乙方）

　　甲方就委托乙方代为采购设备事宜，在双方友好协商，平等互利的基础上达成如下协议：

　　第一条：设备的名称、规格、单价、原产地（设备详情见合同附件）。

　　第二条：合同金额：本合同项下设备的总价款为人民币元整。

　　第三条：付款方式：合同签订后五日内，甲方将合同价款总额的即人民币汇入乙方指定账户内；余款即人民币在设备安装调试验收合格后日内汇入乙方指定账户。

　　第四条：交货地点：由乙方负责送到甲方指定地点内，有关运输费用由支付。

　　第五条：交货日期：第一笔货款入账后内发货。

　　第六条：甲乙双方的责任与义务：

　　（一）甲方的责任与义务

　　1、将所需的设备详情及相关要求知会乙方，如所需设备的信息有所变动，应及时通知乙方；如因甲方为作出及时通知所引发的损失由甲方自行承担；

　　2、如因人力不可抗拒的自然灾害原因致使合同不能继续履行的，甲方应及时通知乙方并提供相应证明文件；

　　3、合同设备到达甲方后，甲方有义务验收提货，如发现包装残缺，设备不符合合同的相关要求，甲方应立即通知乙方，以便乙方与供货商协商相关赔偿事宜。

　　（二）乙方的责任与义务

　　1、负责签订相关购货合同，并保证合同的相关内容符合国家法律法规的相关规定；

　　2、货物叫甲方验收后，及时与甲方办理相关财务结算手续

　　第七条：违约责任：

　　（一）乙方违约责任：乙方所交付的设备品种、规格、质量、技术不符合本合同相关约定的，甲方有权要求退货，收回已付货款，并由乙方向甲方支付相当于合同价款总额的作为违约金；无特殊原因乙方逾期为交付设备的，乙方向甲方每日偿付合同价款总额的`千分之一作为违约金。

　　（二）甲方违约责任：甲方无正当理由拒收设备，乙方向甲方收取合同价款总额的作为违约金；甲方逾期支付设备款，甲方向乙方每日偿付合同价款总额的千分之一作为违约金。

　　第八条：索赔：

　　乙方应负责代理甲方向供货方进行索赔，

　　第九条：合同争议的解决方式：

　　本合同在执行过程中发生的争议，有甲乙双方协商解决，协商不成的由被告所在地法院解决。

　　第十条：其他;

　　一、本合同自签字盖章后生效；

　　二、本合同的所有附件具有与合同相同的法律效力；

　　三、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方;

　　经办人; 经办人：

　　开户行及账号：开户行及账号：

　　年月日年月日

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《中华人民共和国合同法》有关规定，甲乙双方在平等自愿、互惠互利的基础上，确认乙方为甲方职工工作服供货单位。经双方充分协商一致，现就货物的供应及相关事宜达成合同条款如下：

　　一、货物名称、商标、数量、单价、总价、交货期

　　货物名称

　　面料成分

　　纱支

　　克重

　　单位

　　单价

　　备注

　　备注：以上人数及金额以实际量体交货数量为准。

　　二、质量要求和过程控制

　　1、技术标准按国家标准生产，乙方已通过 iso9001 国际质量管理体系认证、 iso14001 国际环境管理体系认证。乙方保证所提供的职业工作服均使用xx集团荣获“中国驰名商标”中国名牌产品”“国家免检产品”的服装品牌“xx”，决不采用二三线品牌，并保证本合同约定之所有工作服均不转包其它企业生产。

　　2、为确保产品质量，甲方在可能情况下将派员对产品的生产过程进行监控把关，乙方在签订合同后10天内向甲方职工经行实质性量体和生产进度安排。

　　3、在产品生产过程中，甲方有权派员或请专家进行现场跟单，乙方应积极给予支持和配合。一旦发现违约问题，甲方有权随时终止合同，同时乙方应支付按本制作合同总金额的20%的违约赔偿。

　　4、乙方于合同签订后10日内必须向甲方提供封样样衣，并保证样衣及工作服的一致性（中标80%毛料），保证西装里料全部采取国产材料，袖里采取羊蹄袖处理，袖子接缝采取双向吃水工艺；男女西裤据个人量体进行打扁、加裤脚衬和防滑带处理，其它按国标要求制作。具体详见样衣及双方约定的采取进口面料生产的一线品牌样衣标准。

　　三、包装规定

　　1、包装要求及费用负担：采用手提套衣袋包装并配专用衣架，立体纸箱包装运输，10套/箱，内装交接单，纸箱外标明：xx林区神发水电有限公司、人员姓名及数量。

　　2、包装费用由乙方承担，所有包装物乙方不再回收。

　　四、交货时间、方式及地点

　　1、交付时间： 2012年9 月20 日前全部交付完毕。

　　2、交付地点：以甲方指定的地点为准（xx）。

　　3、交付方式：由乙方负责送货至交付地点，并承担运输及相关一切费用，协助甲方发放。

　　五、验收

　　1、服装按照甲方中标要求的封样样衣的面料、颜色、制作质量以及约定的辅料等规定进行原产地预验收和送达交付地点终验。同时，甲方将有权抽选产品送相关权威检验机构进行检验，乙方按甲方抽检数量进行补货。

　　2、甲方收到服装后，验收异议期限为15个工作日。若甲方逾期未进行验收，视为已完成验收。

　　3、服装送到甲方并经验收合格后起算质保期，质保期期限为两年，在质保期内，乙方应对服装出现的质量问题无偿负责返修，返修两次未达标的乙方应无条件进行重新制作，直到产品达到需求标准。

　　4、乙方在现场量体时，甲方职工需对测量的尺寸进行签字确认。

　　5、乙方交付的货物不符合质量及精确量体大小要求的，甲方可以要求乙方返修、重做、退货并承担因此给甲方造成的损失。乙方不能按甲方要求承担责任的，甲方有权终止合同，并拒绝支付合同款项。

　　六、售后服务

　　售后服务由xx武汉职业装营销中心全权负责，成立专门售后服务小组，保证提供完善的售后服务。售后联系人：xxx，电话：xxx办公电话xxx。

　　七、付款方式

　　1、本合同签订并生效后，乙方需及时向甲方提交国内正规税务发票（增值税发票），合同签订的3个日内支付50%货款作为预付款，货到并验收合格后7日内再支付40%。余下10%三个月内质量没出现异议一次性付清货款。

　　八、违约责任

　　1、乙方应严格按照双方约定的质量数量及交货期限要求保证交付。每逾期一天，应向甲方支付延迟交付部分货款金额5‰的违约金。在此情况下，乙方除有义务继续履行合同外，还应赔偿由此给甲方造成的损失。

　　2、当乙方逾期15天（含）以上不能按约交付，甲方有权提出终止合同，同时乙方应支付按本制作合同总金额的20%的违约赔偿。

　　3、乙方所交付货物侵犯第三方权益的，应承担由此给甲方造成的一切损失，并承担一切后果。

　　4、若发生其他违约情形，违约方应赔偿由此给对方的损失。如属双方过失，应各自承担相应责任。

　　九、不可抗力

　　1、由于不可抗力，如火灾、地震、台风、洪水等自然灾害及其他不可预见、不可避免、不可克服的事件，导致不能完全或部分履行本合同义务的，受不可抗力影响的一方或双方不承担违约责任。但应在不可抗力发生后48小时内及时通知对方，并在7日内向对方提供有效证明文件。

　　2、受不可抗力影响的签约一方或双方有义务采取措施，将因不可抗力造成的损失降低到最低程度。

　　十、争议解决方式

　　在本合同履行过程中发生争议时，甲乙双方应及时通过协商解决。双方协商不成，向甲方所在地人民法院起诉。

　　十一、其他约定

　　1、根据工作需要，甲方在合同履行过程中或合同履行后（自合同签订后两年内）有可能发生补单事宜，乙方在接到甲方补单通知后30日内将增加服装按本合同价格及相关质量要求及时补货到位。

　　2、本合同经双方法定代表人或其授权人签字并加盖公章后生效，履行期间不得随意变更或解除。

　　3、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，作为本合同补充文件。

　　4、本合同壹式肆份，甲方执贰份，乙执贰份，均具有同等法律效力。

　　5、其它未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方

　　单位名称（公章）：

　　地址：

　　代表人：

　　电话：传真：

　　邮编：

　　开户银行：

　　帐号：

　　乙方

　　单位名称（公章）：

　　地址：

　　代表人：

　　电话：传真：

　　邮编：

　　开户银行：

　　帐号：

委托采购合同7

　　甲方(委托方)：

　　乙方(受托方)：

　　甲乙双方本着诚信经营、互惠合作的原则，就甲方委托乙方进行采购宾馆用品事项，经双方协商一致，签订本合同，双方共同遵照执行。

　　一、宾馆用品采购种类名称：

　　______________________(本合同中所称宾馆用品如无特别说明，均指该宾馆用品)

　　二、宾馆地点：

　　_____________________________

　　三、采购内容及范围：

　　委托采购的详细内容详见附件《采购清单》。

　　四、采购总价

　　宾馆用品采购总价为：人民币(大写金额)___________________(小写金额) _______元。(暂定，以最终结算的采购总价为准)

　　五、委托费用及结算方式

　　甲方按_______向乙方支付采购服务费。其采购数量由甲乙双方协商。

　　六、甲方责任：

　　6.1甲方应提供详尽准确的宾馆用品采购清单，清单中必须明确标明采购材料的产品名称、型号规格、数量、品牌、产地。

　　6.2甲方应按约定及时将采购费用支付给乙方。

　　6.3甲方应根据乙方需求，提供相应产品的合格供应商名录及产品的指导价格。

　　七、乙方责任：

　　7.1乙方严格按照宾馆用品清单内所列的产品名称、型号规格、数量、品牌、产地进行采购，不得随意更改采购清单内容。

　　7.2乙方应选择有声誉的合格供应商作为合作对象，对供方提供的产品严格把关，产品必须符合各项性能指标及技术参数，不得采购假冒伪劣产品。采购宾馆用品的验收工作由乙方负责，并应妥善保管所有采购货物。

　　7.3乙方采购进展情况应及时通报甲方，并提交全部的采购合同及副本一份，便于甲方监督。

　　7.4因乙方采购宾馆用品原因导致影响甲方正常开业，一切责任由乙方承担，给甲方造成损失的.，还应赔偿甲方的全部损失。

　　7.5乙方与宾馆用品供应商之间的任何债权债务关系与甲方无关。

　　八、违约责任：

　　8.1当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

　　8.1.1甲方不按约定支付采购款，应按同期银行贷款利率的最低标准向乙方支付利息，并按拖欠总额向乙方支付每日_____ 的违约金;

　　8.1.2甲方不履行或不按合同约定履行其他义务时，应向乙方支付违约金_______元。

　　8.2当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

　　8.2.1乙方不履行或不按合同约定履行义务时，应向甲方支付元的违约金。

　　8.2.2乙方采购的宾馆用品出现差损及质量问题，应当及时采取补救措施，因该原因导致甲方无法正常开业，乙方应承担全部责任。

　　8.3一方违约，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担违约责任后仍应继续履行合同。

　　九、争议：

　　甲、乙双方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。协商不成，可向甲方所在地法院提起诉讼。

　　十、本合同自签定之日生效。

　　十一、本合同未尽事宜

　　甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等效力。

　　十二、本合同壹式贰份，双方各执壹份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

委托采购合同8

　　甲方：

　　法定地址：

　　法定代表人：

　　联系电话：

　　乙方：

　　身份证号码：

　　根据有关法律法规的规定，甲乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则，签订本协议，共同遵守本协议所列条款。

　　一、协议内容

　　甲方拟定从20xx年11月 15日起，委托乙方代购材料业务，从事广州当地的水产品、原材料以及其他酒店相关用品的采购、保管、运输等工作。甲方应承担的义务：

　　1、按照采购金额的1.5 %支付乙方劳务费用;

　　2、根据采购业务开展、配合情况，可以给予一定的奖励;

　　3、支付40万元备用金，据实结算所有的采购成本;

　　4、据实支付所有相关的费用;

　　乙方应承担的义务：

　　1、每天根据甲方传真，及时采购所需原材料及用品;

　　2、海鲜、高干通过航空运输，及时送到北京;

　　3、一般物品通过较便利的途径，及时运送到北京;

　　4、联系有关的厂家，按要求定制酒店所需用品;

　　5、及时与甲方核对来往账目，分类出具各酒店购货清单，结清货款及费用;

　　6、负责协调采购活动与当地各有关行政事业管理机构的协调事务。

　　二、合同变更

　　甲乙双方经协商一致，可以变更合同。变更合同应采用书面形式。变更后的合同文本双方各执一份。

　　三、合同解除和终止

　　甲乙双方协商一致，可以解除劳务协议。

　　有下列情形之一时，乙方可以要求解除劳务协议：

　　1、甲方如未及时足额支付劳动报酬，乙方可以通知甲方解除劳务协议：

　　2、甲方的.规章制度违反法律、法规的规定，损害乙方权益的;

　　3、甲方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使乙方在违背真实意思的情况下订立或者变更本合同，致使劳务协议无效的;

　　4、甲方免除自己的法定责任、排除乙方权利，致使劳务协议无效的;

　　5、甲方违反法律、行政法规强制性规定，致使劳务协议无效的; 有下列情形之一的，甲方可以解除劳务协议：

　　1、未能及时提供所需采购物资;

　　2、未能及时结清各项货款;

　　3、出具虚假凭证，套取公司货款;

　　4、采购的材料虚高于当地价格水平;

　　5、乙方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使甲方在违背真实意思的情况下订立或者变更本合同，致使劳务协议无效的;

　　6、劳务协议订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳务协议无法履行，经甲乙双方协商，未能就变更劳务协议内容达成协议的。

　　7、其他因劳务协议订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳务协议无法履行的。

　　有下列情形之一的，劳务协议终止：

　　1、乙方死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的;

　　2、甲方被依法宣告破产的;

　　3、甲方被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者甲方决定提前解散的;

　　4、法律、行政法规规定的其他情形。

　　四、违约责任

　　1、甲方未能够按照规定，及时支付劳务报酬，视为违约，应该向乙方支付相当月劳务费三倍的赔偿金;

　　2、乙方未能够及时按要求采购所需产品，视为违约给公司的经营造成损失的，应该支付相当月劳务费三倍的赔偿金;

　　3、由于乙方的过失，货物在保管、运输过程中造成损失的，由乙方给予全额赔偿。

　　五、合同解除和终止手续

　　甲乙双方解除和终止本合同的，乙方应按双方约定日期，为甲方办理财务清理等手续。

　　六、其他

　　(一)本合同未尽事宜或合同条款与现行法律法规规定有抵触的，按现行法律法规执行。

　　(二)本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，涂改或未经书面授权代签无效。

　　(三)本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：(盖章) 乙方：(签名)

　　法定代表人：

　　年月日

委托采购合同9

　　被代理商（以下简称甲方）：爱美汇贸易有限责任公司代理商（以下简称乙方）：

　　甲乙双方本着平等互惠、友好协商的原则依法达成如下委托采购合同条款。

　　第一条乙方的责任：

　　1，甲方所需采购业务由乙方尽责执行督导，并随时向甲方汇报进展情况。

　　2，为甲方寻找合格厂商，如实提供工厂生产经营状况。

　　3，为甲方寻找所需的样品及物品，为甲方取样，验货，出货事宜。，

　　第二条乙方的职责范围：

　　1，甲方直接下订单给乙方，由乙方全权负责从接单到出货一条龙系列服务（乙方于任何第三生产厂家的事宜与甲方无关）。乙方再下单给工厂进行生产。

　　2，乙方接到甲方详细注明（比如材质、尺寸、颜色、数量等）的询价单后，须在2天内提供产品报价表给甲方（若遇特殊和不可抗拒力因素除外）。

　　3，乙方保证所提供的货物在乙方的利润空间内单价在福建省区域最低，如甲方有发现同型号同款式同材料的前提下单价有低于乙方提供给甲方货物单价的经甲乙双方调查取证证明（非原厂商和恶性竞争除

　　外），甲方有权向乙方追回有价格问题的货品的差价。

　　第三条，关于交货期和品质：

　　1，交货期：每批货需按采购单约定的期限出货。乙方有责督促产品生产进度。若是由于客观原因造成延期交货的，乙方应以书面形式说明原因提交甲方，以求得甲方理解允许后，方可延期交货时间。如是因乙方擅自改变导致交货延期的，甲方的相关经济损失和法律责任由乙方承担。

　　2，品质：乙方需完全依照样品质量进行组织生产和出货。（样品确认要双方签名盖章各自封存。）

　　第四条货款支付方式：

　　1，乙方需提供出货单，验货报告及正式发票，待甲方确认无误后，在 30 天内甲方支付货款打入乙方公司账户，所需货品托运费用由乙方承担。

　　第二条甲方承担的其它费用：

　　1，甲方所采的货品，如需额外深加工，如贴条码、重新包装、分类等，而临时需要裁增员所发生的加工费用，经甲方同意乙方可向甲方申请补贴。

　　2如有需要直接去工厂验货，在的住宿费用按￥120元的标准由乙方承担，超出住宿费用由甲方自行承担。

　　3，有关甲方公司人员及客户，如果前来做商务考察及采购，乙方有协助派车接送及派员参与商务活动，安排交通，住宿等事项，所发生

　　的费用由甲方承担。

　　4，甲方保证在合同有效期内福建区域只接受乙方提供的所有货品，甲方不得自行联系福建区域的厂商和代理商。如甲方违约造成乙方的.经济损失，甲方需向乙方赔偿相应的经济损失。

　　第六条，违约责任：

　　1，在货品出库前，乙方必须提供成货样给甲方确认。待甲方确认无品质问题后方可安排出货，同时甲方应具商品验收合格书给乙方。若是商品样不符合甲方的要求，其责任承担有二种情况：a,，若是甲方因在采购单上品质要求表述不清楚原因造成，由甲方承担，b，若是因乙方在转告交待工厂方所犯的漏洞，致使才发生的质量问题，其责任由乙方承担。

　　2，乙方采购验货时将须完全遵照甲方的指示及要求作业。做到严格产品检验，必要时需对产品做全检的，甲方应提前支付相应的检验劳务费用。以完全保证产品的质量。如因乙方在采购及检验上的失职，而出现所交付的产品质量瑕疵，从而造成甲方经济损失，由乙方承担相应责任。

　　3，若一方违约给另一方带来经济损失的，另一方可立即解除合同，并有权得追究违约的相关法律和经济责任。

　　第七条，保密协议：

　　甲乙双方应对双方的合作资料及货源渠道负保密责任，负保密责任。甲乙双方公司任何人员不得泄露双方合作资料予任何第三方，如有泄露行为造成甲方或乙方的经济损失，经甲方或乙方查实后并提供相关

　　证据，泄露方需赔偿给被泄露方的经济损失。

　　第八条，合作期限：

　　双方合作期限为壹年，即20xx 年 10 月 26 日至 20xx年10月 25 日，双方合作期间如有异议可协商修改或另立补充协议。协议到期后乙方享有优先协议签订权。

　　第九条：纠纷解决方式：

　　1. 在合作期间如果发生分歧的，双方可协商解决，解决不成的由合同签订地所在地的人民法院进行裁决。

　　备注：在20xx年11月25日之前所签订的所有协议作废，以此协议为准。

　　本协议一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章后生效。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：法人代表签字：法人代表签字：